- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
【通用】加工承攬合同
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的類型越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的加工承攬合同，希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的.構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結(jié)算方式
5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
加工承攬合同2
定作方：（以下簡稱甲方）
法定代表人：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
承攬方：（以下簡稱乙方）
法定代表人：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為： 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：： 年 月 日。
4、乙方應(yīng)當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當即時通知甲方；甲方應(yīng)當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復，提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當于當日通知乙方。乙方應(yīng)當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。（也可不約定此項目）
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應(yīng)于 年 月 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應(yīng)承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4、乙方交付的`加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于 年 月 日支付乙方元，于 年 月 日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為準；包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔：
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。
2、加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由方承擔。
十、乙方違約責任：
1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當返還甲方已經(jīng)支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的，應(yīng)向甲方償還交付部分報酬，并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責任：
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力：
1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應(yīng)承擔不能交付的違約責任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決：
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，通過如下第
種方式解決：
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴；
2、向北京仲裁委員會提請仲裁；
十四、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū)，由雙方授權(quán)代表簽字，并加蓋公司印章后生效。
甲方：
乙方：
授權(quán)代表：
授權(quán)代表：
年 月 日
加工承攬合同3
定作單位：某某項目經(jīng)理部 （以下簡稱甲方）
承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、 承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、 本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、 本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、 甲方負責供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的'采管費。
二、 乙方負責供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、 乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、 具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、 材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、 根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、 保修期限：保修壹年。
四、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
加工承攬合同4
定做方：
地址：
電話：
法定代表人：
承攬方：
地址：
電話：____________
法定代表人：
定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標準為準，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1 （用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定做方；定做方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的.損失，由定做方賠償。
7.2 定做方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定做方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交（提）定做物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2 交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)（若有）
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10 應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定做方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行:
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
承攬方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
加工承攬合同5
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關(guān)責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的'物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
加工承攬合同6
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月x日
第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標地物的`所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日
加工承攬合同7
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的.，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：
乙方：代表人：地址：電話：
年月日
加工承攬合同8
定做方：__________
承攬方：__________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價約___________;
(3)其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為___________，______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的'構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
加工承攬合同9
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產(chǎn)品：
品名___________
規(guī)格型號___________
單位___________
數(shù)量___________
單價___________
價款或酬金___________
�。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
�。玻牧系奶峁┮约耙�(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
�。常男械钠谙�、地點和方式：
�。矗炇諛藴屎头椒ǎ�
５．結(jié)算方式：
�。叮`約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。ǎ保┏袛埛降倪`約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的`違約金。
�。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
�。罚p方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
９．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
�。保埃竞贤皇絖___份，正本雙方各執(zhí)____份。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
加工承攬合同10
地址：______
電話：______傳真：______
容器類委托加工承攬合同NO：______
委托方：_____公司簽訂地點：______
受托方：______簽訂時間：______
標的、數(shù)量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的'檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：________ 公司受托方：______
法人代表：______ 法人代表：______
委托代表：______ 委托代表：______
傳真：______ 傳真：______
電話：______ 電話：______
開戶銀行：______ 開戶銀行：______
帳號：______ 帳號：______
地址：______ 地址：______
加工承攬合同11
定作方：
合同編號：
承攬方：
簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間： 。
2、交貨地點：定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的'費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方：
蓋章：
簽約人：
職務(wù)：
電話號碼：
已方：
蓋章:
簽約人：
職務(wù)：
電話號碼：
時間： 年 月 日
加工承攬合同12
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點：華同公司
工程內(nèi)容：彩板房主體，外墻，內(nèi)部截斷，室內(nèi)外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為400平方米，最后結(jié)算按照實際面積結(jié)算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；
2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內(nèi)完工。
五、工程質(zhì)量標準：符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設(shè)計施工，保證工程質(zhì)量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規(guī)范施工，若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結(jié)算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的`面積結(jié)算，一次付清。
十、付款方式
1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內(nèi)因施工質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災(zāi)害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；
十三、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
電話：電話：
簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日
加工承攬合同13
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的.應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行
帳號：
年月日
加工承攬合同14
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的'技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結(jié)算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
加工承攬合同15
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的'以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。
2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同03-25
承攬加工合同12-11
加工承攬合同12-02
承攬加工合同12-18
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
（精選）承攬加工合同07-18
加工承攬合同【精選】07-18
承攬加工合同（精選）07-17
【精選】加工承攬合同07-22