加工承攬合同

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編整理的加工承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

　　1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

【加工承攬合同】相關(guān)文章：

(精選)加工承攬合同03-08

加工承攬合同02-20

承攬加工的合同03-20

承攬加工合同【經(jīng)典】03-06

加工承攬合同【精選】07-18

（經(jīng)典）承攬加工合同07-23

承攬加工合同(精選)07-15

承攬加工合同[精選]07-07

承攬加工合同08-22

承攬加工合同12-27