當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實(shí)用文檔>合同>加工承攬合同

加工承攬合同

時(shí)間：2023-07-07 16:28:28 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

[優(yōu)]加工承攬合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編收集整理的加工承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

[優(yōu)]加工承攬合同

加工承攬合同1

　　委托單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　加工單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。

　　第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。

　　第二條：加工方式

　�。�1）（乙方自備材料），乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的，甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨，并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的，乙方必須按指定采購(gòu)，否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

　　（2）（甲方提供材料，明確規(guī)定原材料的消耗定額）甲方按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

　　第三條：乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類(lèi)產(chǎn)品，乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來(lái)組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求，甲方將拒收貨品，并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

　　第四條：甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔(dān)所有損失。

　　第五條：甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等）

　　乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個(gè)人或公司所利用，更不能用甲方提供的.資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬(wàn)元的損失。

　　第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對(duì)賬，甲方在對(duì)賬當(dāng)月15日前付清。

　　第七條：甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭(zhēng)或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男�，部分履行合同的理由，�?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后，免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第八條：本合同在執(zhí)行中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，向廣州市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

　　第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng)，雙方協(xié)商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　委托單位（甲方）：（蓋章）加工單位（乙方）：（蓋章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

加工承攬合同2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規(guī)格(長(zhǎng)，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺(tái)│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的'，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃華新(簽名)

　　地址：七都鎮(zhèn)

　　電話：66.8971

　　開(kāi)戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

　　帳號(hào)：104750

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關(guān)中山街5號(hào)

　　電話：33.7347

　　開(kāi)戶銀行：縣支行

　　帳號(hào)：003485

加工承攬合同3

　　甲方：_______________公司

　　法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

　　代理人：_________________

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：

　　1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的'加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

　　2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

　　3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

　　甲方：__________________有限公司

　　法定代表人：____________________

　　乙方：__________________有限公司

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

加工承攬合同4

　　合同編號(hào)：____________________

　　定作人：____________________

　　簽訂地點(diǎn)：____________________

　　承攬人：____________________

　　簽訂時(shí)間：_______年______月______日

　　第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及交貨期限____________________

　　計(jì)量：____________________

　　工作量：____________________

　　報(bào)酬：____________________

　　項(xiàng)目名稱(chēng)及內(nèi)容：____________________

　　數(shù)量：____________________

　　交付期限：____________________

　　單位：____________________

　　工時(shí)：____________________

　　單價(jià)：____________________

　　金額：____________________

　　合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：____________________

　　第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________________

　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：____________________

　　第五條承攬人使用的.材料由____________________人提供。材料的檢驗(yàn)方法：____________________

　　第六條定作人（是／否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：____________________

　　第八條結(jié)算方式及期限：____________________

　　第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫(xiě)）____________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。

加工承攬合同5

　　原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;

　　被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;

　　被告：______________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司住址：_________________

　　負(fù)責(zé)人：_________________;電話：_________________

　　案由：_________________機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任糾紛

　　訴訟請(qǐng)求：_________________

　　請(qǐng)求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元，誤工費(fèi)__________元，護(hù)理費(fèi)__________元，住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元，營(yíng)養(yǎng)費(fèi)__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費(fèi)__________元，財(cái)產(chǎn)損失__________元，鑒定費(fèi)__________元，交通費(fèi)__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計(jì)十一項(xiàng)，合計(jì)__________元。

　　本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____時(shí)許，原告__________騎(駕駛)__________車(chē)在__________處自_____向_____正常行駛時(shí)，被被告__________駕駛的.由_____向_____行駛的__________車(chē)(車(chē)牌號(hào)：_____________)撞到，原告當(dāng)場(chǎng)受傷，__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊(duì)出具的交通事故認(rèn)定書(shū)認(rèn)定，__________對(duì)事故負(fù)__________責(zé)任，原告__________責(zé)任。經(jīng)查，肇事車(chē)輛所有人為_(kāi)_________，車(chē)輛在_____________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險(xiǎn)和_____險(xiǎn)。故__________、__________對(duì)相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，保險(xiǎn)公司應(yīng)在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險(xiǎn)責(zé)任�，F(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益，特向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求人民法院依法判決支持原告的訴訟請(qǐng)求。

此致

　　__________區(qū)人民法院

具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

加工承攬合同6

　　承攬方：_______________以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：_______________以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　1.材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于_______________年_______________月_______________日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：_______________年_______________月_______________日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的.，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

　　4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

　　5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　本合同于_______________年_______________月_______________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.

　　甲方(蓋章)代表人：_______________

　　地址：_______________

　　電話：_______________

　　乙方(簽名)：_______________

　　代表人：_______________

　　地址：_______________

　　電話：_______________

　　_______________年_______________月_______________日

加工承攬合同7

　　定做方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　承攬方：_________

　　地址：_________

　　電話：____________

　　法定代表人：_________

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1、本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

　　2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書(shū)，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　1、定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　1、按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　2、承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認(rèn)

　　1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購(gòu)數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　3、定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

　　4、定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求

　　1、定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在定做方驗(yàn)收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

　　2、產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準(zhǔn)。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、（用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　2、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　3、由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方，定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價(jià)款

　　按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，以及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。

　　3、每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　4、定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　5、當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交（提）定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定做物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用

　　1、發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過(guò)程安全。

　　2、發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。

　　3、承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。

　　十二、加工貿(mào)易手冊(cè)、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)（若有）

　　加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào)，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。

　　十三、保密條款

　　1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　2、承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊(cè)等宣傳品上。

　　3、未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷(xiāo)會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。

　　4、定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。

　　5、承攬方同意對(duì)所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對(duì)承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　6、承攬方同意根據(jù)國(guó)家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

　　7、雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

　　8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí)，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無(wú)權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　9、上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。

　　10、應(yīng)非常小心地對(duì)待專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無(wú)需要求立即返還給定做方。

　　11、承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí)，不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。

　　12、在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無(wú)限制的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13、定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　14、定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定做方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

　　6、不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的`____%（20%～60%）的違約金。

　　7、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　8、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。

　　9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。

　　10、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　11、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　12、承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí)，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十六、合同解除

　　1、本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無(wú)法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　2、如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無(wú)法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對(duì)本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定做方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開(kāi)戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開(kāi)戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

加工承攬合同8

　　承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱(chēng)

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　加工費(fèi)

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱(chēng)

　　完工時(shí)間

　　檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

　　檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

　　包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　包裝費(fèi)承擔(dān)

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運(yùn)輸方法

　　運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

　　第四條乙方提供原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗(yàn)方法

　　運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

　　第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

　　_________。

　　第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的'違約金。

　　3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　�。ㄒ唬┘追剑�

　　1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　�。ǘ┮曳剑�

　　1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭(zhēng)議的處理

　　1．本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　�。�1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________

加工承攬合同9

　　定作方：

　　合同編號(hào)：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質(zhì)量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對(duì)定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。

　　2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　五、價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算：

　　六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的.技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問(wèn)題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交貨時(shí)間：。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。

　　九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。

　　十、費(fèi)用結(jié)算

　　結(jié)算時(shí)間：

　　十一、承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務(wù)：

　　電話號(hào)碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務(wù)：

　　電話號(hào)碼：

　　時(shí)間：年月日

加工承攬合同10

　　定作方：___________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬方：___________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條產(chǎn)品的名稱(chēng)、品種、規(guī)格：（詳見(jiàn)附件1）

　　第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等，按照雙方簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測(cè)報(bào)告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測(cè)報(bào)告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過(guò)2mm；嚴(yán)格按照?qǐng)D紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無(wú)顆粒、無(wú)氣泡、起泡開(kāi)裂等現(xiàn)象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質(zhì)密度為，環(huán)保等級(jí)為

　　第三條交貨時(shí)間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時(shí)間順延）

　　第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn)：

　　交貨時(shí)間：合同生效后___________日交貨（或交貨時(shí)間詳見(jiàn)附件）。

　　第五條付款方式：

　　1.合同金額為：_____元，人民幣大寫(xiě)：_____

　　2.預(yù)付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內(nèi)，先預(yù)付總金額的'_____%；即_____元；

　　3.白坯產(chǎn)品完工后，付至合同總金額_____%，計(jì)：___________萬(wàn)元作為合同進(jìn)度款。

　　4.成品后驗(yàn)收合格付至總金額的_____，計(jì)：

　　5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗(yàn)收合格后付至合同總金額_____，計(jì)：

　　質(zhì)保金_____，質(zhì)保期_____年。

　　6.門(mén)邊線條25元/米，按實(shí)際收貨結(jié)算。付款方式：滿5萬(wàn)結(jié)一次。

　　第六條驗(yàn)收：

　　1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時(shí)收貨，乙方可適當(dāng)收取一定的保管費(fèi)用。

　　2.如有質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)維修或更換，直至甲方驗(yàn)收合格為止；

　　3.如逾期驗(yàn)收則視為質(zhì)量合格（注：安裝完畢七日內(nèi)驗(yàn)收）。

　　4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求，甲方有權(quán)終止合同。

　　第七條特別條款：

　　1.貨物運(yùn)輸由_____方負(fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)由方承擔(dān)；搬運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān)，產(chǎn)品安裝由方負(fù)責(zé)；

　　2.甲方未按期支付進(jìn)度款、（交）提貨期限順延；

　　3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。

　　4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)、供電、清潔環(huán)境、運(yùn)貨通道。安裝期間，甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

　　5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)安裝作業(yè)時(shí)，所造成的安全事故由乙方全部承擔(dān)。

　　第八條違約責(zé)任

　　1.乙方違約，則雙倍返還預(yù)付款；

　　2.甲方違，則不退還預(yù)付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應(yīng)付貨款，乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場(chǎng)撤出所有產(chǎn)品，直至甲方支付應(yīng)付所有貨款為止；

　　3.乙方不能按時(shí)交貨，按照每逾期一日向甲方支付

　　作為違約金，若該項(xiàng)違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔(dān)違約金。

　　4.若因乙方質(zhì)量問(wèn)題造成的損失，如人工費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、工期延誤等，全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　第九條法律效力：

　　1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決時(shí)，則提交成都仲裁委員會(huì)。

　　第十條其他事項(xiàng)

　　1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場(chǎng)代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。

　　甲方：___________

　　乙方：______________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　地址：___________

　　開(kāi)戶行：___________

　　賬號(hào)：___________

　　電話：______________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

加工承攬合同11

　　合同編號(hào)：____________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________

　　簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承攬方：_________________________

　　第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

　　項(xiàng)目名稱(chēng)及內(nèi)容_________________________

　　計(jì)量單位_________________________

　　數(shù)量_________________________

　　工作量_________________________

　　報(bào)酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　單價(jià)_________________________

　　金額_________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的'材料由__________________人提供。

　　材料的檢驗(yàn)方法：__________________________________________________________________

　　第六條承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來(lái)完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵�

　　第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：

　　第八條結(jié)算方式及期限：

　　第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫(xiě))__________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責(zé)任：

　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。

　　按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工承攬合同12

　　需方：

　　供方：

　　為明確甲乙雙方在加工承攬過(guò)程中的要求、義務(wù)和職責(zé)，按《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：

　　一、本加工產(chǎn)品全部用于，不得轉(zhuǎn)移到其它工程項(xiàng)目上使用，否則造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。

　　二、材料規(guī)格和技術(shù)要求：根據(jù)需方提供的'施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。

　　三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計(jì)聯(lián)系單，應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書(shū)面材料，如未按合同約定提供書(shū)面變更材料，供方概不負(fù)責(zé)，需方確需進(jìn)行變更的，所發(fā)生的費(fèi)用損失全部由需方自行承擔(dān)。

　　四、材料制作要求：鋼材材質(zhì)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)聯(lián)系單要求，產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，達(dá)到合格等級(jí)。

　　五、材料數(shù)量、單價(jià)、金額:

　　材料名稱(chēng)數(shù)量單位單價(jià)（元）金額（元）備注

　　數(shù)量按理論實(shí)際計(jì)算

　　略

　　合計(jì)

　　以上產(chǎn)品包括原材料單價(jià)，制作加工工人工資、輔助材料費(fèi)用。

　　注：本制作合同中H型鋼的價(jià)格以年月日制定的合同價(jià)格為準(zhǔn)。

　　六、制作及提貨時(shí)間：年月日提貨。

　　七、提貨方式：需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開(kāi)元名都大酒店工程施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　八、付款方式：

　　另行協(xié)商。

　　九、結(jié)算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對(duì)工程量，供方結(jié)算貨物按圖紙理論計(jì)算，核實(shí)后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內(nèi)核對(duì)工程量，則視為默認(rèn)，按供方提供的工程量為準(zhǔn)。

　　十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。

　　十一、技術(shù)要求：供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書(shū)，現(xiàn)場(chǎng)探傷試驗(yàn)由需方自行負(fù)責(zé)，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費(fèi)用需方負(fù)責(zé)。

　　十二、違約責(zé)任：

　　1、需方未按合同支付貨款的，按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。

　　2、需方在提貨時(shí)間無(wú)故不來(lái)提貨，經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。

　　3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導(dǎo)致制作工期延長(zhǎng)的，工期予以延長(zhǎng)。

　　十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，則產(chǎn)品出廠價(jià)按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價(jià)為準(zhǔn)。

　　十四、爭(zhēng)議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。

　　本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進(jìn)入供方賬戶后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。

　　需方：

　　供方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　訂立合同時(shí)間：年月日

加工承攬合同13

　　合同編號(hào)：xxx

　　簽訂日期：xxx

　　定作方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）xxx

　　承攬方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方（yifang））xxx

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條加工成品

　　品名：xxx貨號(hào)：xxx面料：xxx

　　顏色：xxx尺碼：xxx

　　第二條服裝數(shù)量

　　1、計(jì)量單位：xxx

　　2、數(shù)量：xxx

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見(jiàn)下：

　　材料名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量：

　　提供日期：xxx

　　單價(jià)：xxx

　　總金額：xxx

　　第四條服裝質(zhì)量

　　加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在xx2x天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在xx2xx內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　第六條報(bào)酬

　　1、加工單價(jià)：

　　2、總金額（元）：

　　第七條包裝方式

　　內(nèi)用xxxx，外用xxxx包裝，包裝費(fèi)由xxxxx方承擔(dān)。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：xxx

　　2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：xxxx。

　　第九條服裝驗(yàn)收

　　1、收期間：xxxx。

　　2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。

　　3、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

　　4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

　　6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

　　7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

　　第十條定金/預(yù)付貨款

　　（1）甲方應(yīng)于x年xx月xx日前向乙方交付定金x元；甲方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

　�。�2）甲方應(yīng)于x年xx月xx日前向乙方交付預(yù)付款x元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　第十一條報(bào)酬結(jié)算

　　付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤收貨之日起x日內(nèi)，一次付清合同約定的全部款項(xiàng)；

　　第十二條留置權(quán)

　　如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

　　第十三條違約責(zé)任

　　1、甲方的違約責(zé)任

　�。�1）制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

　　（3）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的`損失。

　　（4）超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責(zé)任

　�。�1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　�。�4）逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%元/天。

　　未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　（9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十七條爭(zhēng)議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定

　　本合同經(jīng)雙方簽字后于x年xx月xx日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

加工承攬合同14

　　甲方:_________________(委托方)

　　乙方:_________________(承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數(shù)量。

　　名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量：附加工圖紙_____份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)?運(yùn)輸車(chē)輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用______萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　蓋章：___________________蓋章：___________________

　　簽約人：_________________簽約人：_________________

　　職務(wù)：___________________職務(wù)：___________________

　　電話號(hào)碼：_______________電話號(hào)碼：_______________

　　______年______月______日______年______月______日

加工承攬合同15

　　合同編號(hào)：

　　甲方（定作方）：______公司

　　乙方（承攬方）：

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號(hào)產(chǎn)品；乙方系專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。

　　第一條定作物情況：

　　1、品名：（應(yīng)填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替）

　　2、規(guī)格：（應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào)，技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的，可以寫(xiě)明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件）

　　3、數(shù)量：（具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量，并注明單位）

　　4、備注：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線）

　　第二條合同價(jià)款

　　1、合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種）

　　2、付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制）

　　3、付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲方具體要求，必須要寫(xiě)全稱(chēng)）

　　2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

　　3、以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

　　第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二）

　　3、甲方于年月日之前提供原材料。

　　4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

　　2、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、甲方要求對(duì)承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件；

　　4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；

　　5、不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；

　　6、得復(fù)制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本；

　　7、未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收）

　　2、驗(yàn)收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）

　　3、甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的`時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日）

　　4、甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細(xì)地址）

　　5、驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　6、對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。

　　7、雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費(fèi)用由乙方墊付，由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。

　　第七條交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、雙方約定由甲方自提定作物

　�。�1）自提定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　（2）自提定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略）

　　2、雙方約定由乙方送交定作物

　�。�1）送交定作物的時(shí)間：（如選擇了1，則在空格處劃線）

　�。�2）送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了1，則在空格處劃線）

　�。�3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

　�。�4）交（提）定作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　1、包裝要求：（應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）

　　2、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）

　　第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　1、定作物的運(yùn)輸方式：（寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運(yùn)或其他方式）

　　2、運(yùn)輸費(fèi)用由（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。

　　第十條定作物的保修

　　第十一條定金及預(yù)付款

　　1、甲方向乙方交付定金的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）

　　2、甲方向乙方交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　3、甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）

　　4、甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　第十二條乙方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　3、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的%違約金。延期交貨超過(guò)日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條甲方的違約責(zé)任：

　　1、超過(guò)合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià)‰的違約金。

　　2、無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　3、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。14其它違約責(zé)任：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線）

　　第十四條爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第（只需填寫(xiě)一或者二）種方式解決：

　　1、向（具體寫(xiě)明_____委員會(huì)的確切名稱(chēng)，如：不能將“深圳_____委員會(huì)”寫(xiě)為“北京市_____委員會(huì)”）_____委員會(huì)申請(qǐng)_____。

　　2、向（根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。

　　第十五條本合同簽訂地點(diǎn)（應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)合同簽訂的地點(diǎn)，如：深圳市_________區(qū)）

　　第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執(zhí)份。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　法定代表人：法定代表人：