建筑工程施工合同【推薦】
隨著人們法律觀念的日益增強,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的.,則須經(jīng)甲方簽證認可后按實結(jié)算;養(yǎng)護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規(guī)格要求補植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè),要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設(shè)過半后,甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同2
甲方:______
乙方:______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《建筑安裝工程承包合同法條例》等相關(guān)法律規(guī)定,雙方在合同中的權(quán)利和義務(wù),本著平等互利的原則,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商達成協(xié)議條款:
第一條工程概況
1、工程名稱:______
2、工程地點:______
3、承包方式:包工包料承包施工
4、工期:總工期______天,自______年______月______日動工至______年______月______日完工。
第二條工程承包范圍
1、____________
2、
3、______
第三條工程質(zhì)量及驗收
1、本工程按施工要求施工。
2、本工程質(zhì)量按學(xué)校標準,規(guī)范驗收。
3、材料選用:乙方根據(jù)甲方要求進行選用材料(詳見清單)。
4、質(zhì)量保質(zhì)期為______年,一年內(nèi)有損壞的,乙方無條件修理好。
第四條工程造價
工程預(yù)算總價約為______元(含稅)
第五條工程款支付及結(jié)算
1、本工程總工程暫定______元,稅金______元,合計______元。金額______(大寫)。在合同簽定后由乙方墊付工程款,等工程竣工后甲方將一次性付給乙方。
第六條甲方責(zé)任
1、甲方負責(zé)提供本施工相關(guān)的資料及設(shè)計要求,協(xié)調(diào)乙方工作,進行技術(shù)交底,監(jiān)督乙方完成欄桿安裝工作。
2、甲方按合同約定支付工程進度款。
3、甲方提供現(xiàn)場加工場地、動力及照明用電,但應(yīng)裝表計量,電費由乙方完工后結(jié)算支付。
第七條乙方責(zé)任
1、編制施工方案和進度計劃交甲方審定。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全、環(huán)境保護規(guī)定,按施工要求進行施工。
3、向甲方提供有關(guān)材料檢驗報告,若出現(xiàn)不合格項目,乙方承當相應(yīng)賠償項目。
4、由于乙方的責(zé)任所發(fā)生的安全事故概有乙方自行承擔所有責(zé)任。
5、政府質(zhì)監(jiān)部門對本工程的.材料和產(chǎn)品的驗收費用由乙方承擔。
第八條本合同一份貳份,甲方壹份,乙方壹份。
甲方:______乙方:______
法定代表人或代理人:______法定代表人或代理人:______
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同3
發(fā)包方:
承包方:
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù),本著平等、自愿、互惠、互利的原則,依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī),經(jīng)雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容:XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式:實行包人工、材料、機械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求:基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件,由乙方負責(zé);立柱用直徑100,壁厚1.5,圓管; 檁條長4米,最小頭不小于60;頂板用30的.隔熱板,0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板,窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價:185元㎡,以滴水面積收方準。
五、付款方式:屋架搭建完工后付工程總造價的50%,即萬元;總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方執(zhí)一份,協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效,具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議,實驗室裝修承包合同范本。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:1.2、工程地點:
1.3、承包方式:1.4、施工面積:
1.5、工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6、合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1、開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件的手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應(yīng)費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,定施工方案計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方的同意,并支付乙方趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,合同范本《實驗室裝修承包合同范本》。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.2、甲、乙應(yīng)及時辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程及中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按時辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔復(fù)驗費用,由此造成停工、工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。 5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到通知三日內(nèi)組織驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工工期,并承擔乙方的看管費用及相關(guān)費用。
第6條付款方式
6.1、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次付清。
備注:
6.2、本工程裝修保修期為12個月。
第7條獎勵和違約責(zé)任
7.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的`%支付滯納金。
7.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
7.3、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責(zé)并承擔。
7.4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔。
7.5、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責(zé)。
7.6、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由負責(zé)方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第8條爭議或糾紛處理
8.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工作進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
8.2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第9條其它約定
本工程施工內(nèi)容以《工程預(yù)算單》的內(nèi)容為準,如施工中有增加項目應(yīng)在單項施工完成后簽定項目增減單,按市場價結(jié)算。如報價單中有未施工項目應(yīng)在工程結(jié)算后扣除。本工程以項目單價為準,數(shù)量按實結(jié)算。工程施工時甲方如對施工成品提出修改,由此產(chǎn)生的延誤工時及材料損耗費由甲方承擔。
第10條附則
10.1、本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
10.2、本合同正本倆份,雙方各執(zhí)一份。副本叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。 10.3、本合同履行完成后自動終止。
第11條附件
施工圖紙或作法說明工程預(yù)算書
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
年月日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:
工期:本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質(zhì)量:
合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
開工前天向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工做法說明份,并向乙方進行技術(shù)交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙,如甲方因未能做到以上要求,而導(dǎo)致延誤工期,工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)施,并說明注意事項。
第3條乙方工程
開工前天,向甲方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并與甲方進行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。
第4條關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
雙方商定本合同價款采用第種。
A、固定價格B、可調(diào)價格(按國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算)
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程乙方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
方提供的'施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。
第10條獎勵和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同約定付款,每延期一天,按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起,為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內(nèi)容。
第12條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動終止。
附件資料
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
授權(quán)代表(簽字):授權(quán)代表(簽字):
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負責(zé),甲方全程對施工進度及工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標準,組織某某建筑公司進行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標準應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工,_______天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應(yīng)負責(zé)無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本:
。ㄒ唬⒃摻ㄖこ炭⒐を炇蘸细窈30日內(nèi),甲方以不低于實際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報。
。ǘ、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實際建設(shè)成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負責(zé),甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負責(zé)賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔全部責(zé)任。
十二、甲方負責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的.各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔全部賠償責(zé)任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同7
甲方(委托人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝修,為保證工程順利進行,簽定以下合同雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址:宿舍三單元101室。
2、居室規(guī)格:三室兩廳
3、主要裝修范圍為室內(nèi)所有工程,包括地磚、墻磚、衛(wèi)生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質(zhì)地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛(wèi)浴、推拉門、櫥房餐柜。
4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限:2個月,開工日期為________年____月____日,竣工日期為________年____月____日。
二、質(zhì)量要求
1、工程使用材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量經(jīng)雙方認定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
三、委托人義務(wù)
1、開工前幾天,應(yīng)為承接人入場施工創(chuàng)造條件,把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負責(zé)做好保衛(wèi)、消防等項工作。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的`監(jiān)督。
四、承包人義務(wù)
1、按期保質(zhì)完成工程。
2、竣工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
五、合同價款:本合同工程總合計造價174880.00元(大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人費用,一次性到位。
1、合同生效后,委托人將施工前____日首付給承包人24880.00元(大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大寫人民幣壹拾伍萬元整)于裝修工程完工,雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到____月底付清尾款,如違約,將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為________年____月____日至________年____月____日止。
六、本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。附:裝飾工程預(yù)算表
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):________年____月____日
建筑工程施工合同8
甲方:
乙方:
為加快園區(qū)的工程施工進度,甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區(qū)內(nèi)的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權(quán)利及義務(wù)特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價及結(jié)算方式
1.人工挖土方:
8.0元
2.C10墊層:2303
3.C25砼基礎(chǔ)地梁構(gòu)造柱等:2603
4.砌磚:268元
5.模板制安:26元㎡
6.鋼筋制安:4300噸
7.粉刷:18元㎡
8.回填土:
4.0元3
9.內(nèi)外腳手架:
6.5元㎡
10.灌注樁:
95元
結(jié)算方式:各項目工程量以實際完成數(shù)量為準,另加18%施工企業(yè)管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款,余款待驗收合格后一個月內(nèi)再付。
四、施工期限:自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質(zhì)量:嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質(zhì)量要求必須符合國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準,工程質(zhì)量必須全部達到合格,如有質(zhì)量問題造成的返工必須由乙方負責(zé)。
六、施工安全:施工場地必須采取必要的`安全防護措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負責(zé)。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國家強制性標準及行業(yè)標準。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效,本協(xié)議為一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
簽訂日期:
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則,就本項仿古建筑施工有關(guān)事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
三、甲方責(zé)任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負責(zé)提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責(zé)處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負責(zé)處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責(zé)任
1、乙方負責(zé)組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責(zé)提供所承建工程的平面、立面圖,結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式
乙方進行,撥付工程構(gòu)件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責(zé)是,乙方造成停工損失由乙方負責(zé)。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
建筑工程施工合同10
甲方:(發(fā)包方)
乙方:(承包方)
根據(jù)雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的'約定,本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執(zhí)行:
一.乙方機械設(shè)備(包括塔吊安裝)進場,支付首期保證金人民幣100萬元整。
二.工程項目完成招投標程序,甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后,支付剩余保證金人民幣200萬元整。
本補充合同只是對工程保證金支付時間節(jié)點的補充說明,關(guān)于工程保證金的權(quán)利義務(wù)違約責(zé)任等內(nèi)容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準,雙方遵守執(zhí)行。
本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效,此合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,同等具有法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表: 法定代表:
委托代表: 委托代表:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
簽署時間:
建筑工程施工合同11
建設(shè)工程施工合同管理是規(guī)范建筑市場的重要內(nèi)容之一。近十年來,經(jīng)過建設(shè)行政管理部門的積極努力,合同備案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決,部分施工合同的內(nèi)容不夠詳細,管理不到位,履約效果不甚理想,F(xiàn)結(jié)合我市合同備案善,就當前合同備案的必要性、存在的若干問題及解決的對策的思路談一些認識。
一、強化建設(shè)工程施工合同的備案管理是市場經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求:
隨著我國加入WTO后建筑市場的規(guī)范發(fā)展,施工合同必將成為維系發(fā)承包雙方經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)。強化建設(shè)工程施工合同的備案管理不僅是主觀需要,更是市場經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求。
首先,從社會制度和企業(yè)性質(zhì)看,我國目前是以公有制為主的多種經(jīng)濟形式并存的經(jīng)濟結(jié)構(gòu),生產(chǎn)力水平不高,法制不健全,不正當競爭行為時有發(fā)生,建筑市場承發(fā)包雙方的合同自律行為還比較差,F(xiàn)階段必須依靠政府有關(guān)部門的宣傳、監(jiān)督和管理,發(fā)揮政府職能部門的作用,才能使建筑市場不斷規(guī)范和完善。
其次,從當前經(jīng)濟秩序的狀況看,舊的體制雖然已被打破,但新的體制還沒有完全建立起來,人們?nèi)狈κ袌鼋?jīng)濟所必需的法制觀念和行為規(guī)范,經(jīng)濟交往的隨意性和盲目性很大,加之投機和趨利的心理作用,使建筑市場交易秩序經(jīng)常處在一個不穩(wěn)定的狀態(tài),如果版面地強調(diào)施工合同簽約自由和企業(yè)自律,只會加劇建筑市場經(jīng)濟秩序的混亂,使企業(yè)付出更加學(xué)生的代價。
其次,從企業(yè)經(jīng)營管理的現(xiàn)狀看,一些企業(yè)的合同意識比較薄弱,廢止簽合同,不會用合同保護自身的合法權(quán)益,不知如何管理合同的現(xiàn)象仍很普遍。如:大連水陸工程局由于簽訂施工合同的隨意性,短短兩年時間就遺留了47起合同糾紛,花80多萬元,先后打了五年官司,造成直接經(jīng)濟損失400多萬元。沉痛的教訓(xùn),使他們認識到加強合同管理的重要性。此后,由于他們主動申請備案鑒證,完善了合同內(nèi)容,使企業(yè)的.合法權(quán)益得到了保障,經(jīng)營狀況越來越好。
最后,我國加入WTO后,建筑市場將全面放開。國外建筑承包商
將進入我國市場,如果我們業(yè)主不是以平等主體來進行交易,仍然盲目地壓價、壓工期和要求墊資,就有可能被外國承包商援引“非歧視原則”而引發(fā)貿(mào)易糾紛。這就要求我們必須加強施工合同的規(guī)范化管理,樹立國際化意識,以適應(yīng)加入WTO引發(fā)的新形式、新變化和新要求。
二、當前建設(shè)工程施工合同備案面臨的幾個共問題:
1、法律意識淡薄。一是有相當部分企業(yè)對履行施工合同備案法定程序缺乏自覺性,承發(fā)包雙方簽訂了施工合同后,不按規(guī)定辦理備案手續(xù),回避建設(shè)行政主管部門的監(jiān)督管理;二是個別單位不采用國家統(tǒng)一的施工合同示范文本而自訂條款;三是部分發(fā)包方不執(zhí)行國家的法律、法規(guī),而各行其是,甚至個別單位自定章程代替法規(guī),有的背地私下另行簽訂合同來約束承包方;四是個別承包方不具備法人資格,超越權(quán)限對外簽訂合同;五是有的單位不使用合同專用章。上述問題產(chǎn)生的原因,是由于某些領(lǐng)導(dǎo)及合同承辦人員的法律意識淡薄,對建設(shè)工程施工合同簽訂和改造應(yīng)具有嚴格的法定程序的重要性和必要性認識不足。
建筑工程施工合同12
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程,為使工程順利進行,遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方洽商,特制定本合同如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:冷凍庫(177;5℃)、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸:冷凍庫:
3、工程地點:
4、工程合同總價款:元整(:元)
5、施工時間:合同簽訂之日,乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質(zhì)量標準及要求:
1、制冷系統(tǒng)符合制冷行業(yè)安裝規(guī)范;
2、實現(xiàn)全自動控制;
3、保鮮庫達到177;5℃,冷凍庫達到-18℃。
三、工程內(nèi)容及項目價格:
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3(27.543,計27540元)立方米數(shù)按實際測量為準。保鮮庫制冷系統(tǒng):采用高配制冷系統(tǒng)機組采用國產(chǎn)原裝比澤爾壓縮機8.2,8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器:2500元原裝足平吊頂風(fēng)機:5800元國標貯液罐:650元國標膨脹閥:400國標電磁閥:330元冷庫專用低溫制冷劑:850元銅管及保溫材料:1500元支架及排水管:150元包裝、長途運輸費:350元國標過濾器:150元國標電線、電纜:200元冷庫專用微電腦電控箱:800元高密聚氨酯發(fā)泡保溫門:1650元高低壓油壓壓力表:120元(60215;
2)安裝調(diào)試費:1600元合計:25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣,冷凍庫保溫門1500元,255XXXX0215;2-150元50950元總計:78490元
四、合同付款方式:
1、合同簽訂后,甲方應(yīng)付總工程款的60%即47094元后開工承建,同時合同生效。
2、機組設(shè)備到現(xiàn)場后,再付余款的80%即25117元。余款待工程結(jié)束后,一次性結(jié)清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。
五、甲、乙雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:
。1)負責(zé)施工現(xiàn)場的臨時用電,將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內(nèi)。
。2)負責(zé)提供庫房供乙方存放冷庫必用的'設(shè)備和材料,協(xié)助乙方搞好安全保衛(wèi)工作。
(3)履行本合同應(yīng)盡其他未盡事宜。
2、乙方責(zé)任:
。1)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)范,安全文明施工,如發(fā)生責(zé)任事故應(yīng)由乙方承擔。
。2)工程未交付使用前,協(xié)助甲方做好保護工作。
。3)冷庫內(nèi)部涉及的土建工程由甲方負責(zé)施工,達到乙方工程要求標準。
。3)堅持質(zhì)量第一、信譽至上的原則,乙方采購的設(shè)備應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范要求,手續(xù)齊全,并附有國家質(zhì)檢部門認可的質(zhì)量證書。
。4)乙方對其所承包的工程保修期為________年,終身維護。________年內(nèi)因質(zhì)量問題乙方負責(zé)維修或更換(除電網(wǎng)電壓不穩(wěn)、缺相或其他人為因素造成損壞,乙方不負任何責(zé)任)。
六、合同生效及其他:
。1)本合同雙方代表人簽字蓋章,乙方收到工程款后,本合同生效。
(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
。3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態(tài)度,簽署書面修改或增補協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比澤爾機組,相差3000元215;26000元。如采用國產(chǎn)谷輪機8機組,相差1000元215;220元。
甲方簽字:__________
乙方簽字:________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同13
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號樓工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點:長治市----------。
3.工程立項批準文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù): 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理: 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的`含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同14
合同編號:
需方(以下稱甲方):
簽訂日期:年 月 日
供方(以下稱乙方):
簽訂地點:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預(yù)算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸
準確無誤并由甲方負責(zé)人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗收后,交由甲方負責(zé)保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權(quán)為指
定簽收人,若授權(quán)有變更,以甲方書面函告為準。七、付款及結(jié)算方式
(1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
。2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結(jié)算貨款。
。3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時,必須提供等額的相應(yīng)票據(jù),否則甲方有權(quán)拒付材料款項。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任:按時保證質(zhì)量交貨,提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權(quán)解除本合同,且乙方應(yīng)承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任:負責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的`1%償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛,?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任:
1、甲方負責(zé)提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應(yīng)當賠償乙方因此承受的實際損失(當乙方收到甲方書面指令時,乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應(yīng)立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔責(zé)任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的,乙方須對此承擔一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)
(1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
代表人:(簽章)
代表人:(簽章)
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
建筑工程施工合同15
發(fā)包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點:_____________
工程內(nèi)容:_____________
工程立項批準文號:_____________
資金來源:_____________
二、工程承包范圍:
三、合同工期:_____________
開工日期竣工日期:_____________
四、工程質(zhì)量標準:質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定為合格工程標準為依據(jù),承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成本合同的文件包括:
1、本合同專用條款
2。標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、工程量清單
5、工程報價單或預(yù)算書,雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成。
七、發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù):6套。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù),向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由承包人承擔。承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙,供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。
監(jiān)理單位委派的工程師
姓名:_______________
職務(wù):_______________
發(fā)包人委托的職權(quán):__________________
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán):______________________________________________
發(fā)包人派駐的工程師
姓名:________________
職務(wù):________________________
職權(quán):_________________________________________________________________________
承包方項目負責(zé)人:_____________
承包人委托的職權(quán):_____________
項目經(jīng)理:_____________
八、雙方約定現(xiàn)場工程師工作職權(quán):
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應(yīng)進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時,工程師應(yīng)進行糾正。除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經(jīng)理,項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認,承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔,延誤的工期相應(yīng)順延。項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織設(shè)計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時,項目經(jīng)理應(yīng)當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師關(guān)交報告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人,由發(fā)包人承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
九、發(fā)包方的工作:
1、在開工前7日內(nèi)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點,保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的.通道,約定的施工場地內(nèi)的主要道路,滿足施工運輸?shù)男枰WC施工期間的暢通;
2、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料,對資料的真實準確性負責(zé);
辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)在開工前7日內(nèi)完成;
3、確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現(xiàn)場交驗在開工前7日內(nèi)完成;
4、組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底在開工前7日內(nèi)完成;
5、協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作、承擔有關(guān)費用;
十、承包人的工作:
1、在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表;根據(jù)工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施,產(chǎn)負責(zé)安全保衛(wèi);向發(fā)包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設(shè)施,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用;
2、遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),并以書面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用,因承包人責(zé)任造成的罰款除外;
3、已竣工工程未交付發(fā)包人之前,承包人按專用條款約定負責(zé)已完工程的保護工作,保護期間發(fā)生損壞,承包人自費予以修復(fù);發(fā)包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應(yīng)的追加合同價款,按約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作;
承包人應(yīng)按約定的日期,將施工組織設(shè)計和工程進度計劃在開工前提交,工程師逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時,承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進措施,經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。因承包人的原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符,承包人無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
工程師認為確有必要暫停施工時,應(yīng)當以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當按工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,工程師應(yīng)當在48小時內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù),承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
十二。、工程質(zhì)量檢驗:
質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責(zé)任。雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔。承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。工程師的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔,相應(yīng)順延工期。
十三、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容:
基礎(chǔ)工程具備隱蔽條件或達到主體中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。工程師不能按時進行驗收,應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應(yīng)承認驗收記錄。經(jīng)工程師驗收,工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求,驗收24小時后,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
十四。安全施工與檢查:
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。
十五、合同價款確定與支付:
工程取費按丙類計算,執(zhí)行現(xiàn)行內(nèi)蒙地區(qū)定額標準結(jié)合圖紙和實際工程量為計算依據(jù),參照當?shù)氐恼摺7ㄒ?guī)。文件,F(xiàn)行材差和人工費調(diào)差。主體兩層封頂后發(fā)包方支付以完工程量80%工程款,主體全部封頂后發(fā)包方支付已完工程量的80%工程款,裝修工程中期發(fā)包方支付裝修工程的造價60%工程款,完工驗收合格后一月內(nèi)支付工程款額度達到工程總造價的95%。
十六、工程量的確認:
承包人應(yīng)按約定的時間,向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后7天內(nèi)按設(shè)計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),并在計量前24小時通知承包人,承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量,計量結(jié)果有效,作為工程價款支付的依據(jù)。工程師收到承包人報告后7天內(nèi)未進行計量,從第8天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人,承包人未能參加計量,計量結(jié)果無效。
十七、工程款(進度款)支付:
在確認計量結(jié)果后5天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款。發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人在約定支付時間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求支付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不能按要求支付,承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工。發(fā)包人可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時間和從計量結(jié)果確認后第5天起應(yīng)付款的貸款利息。發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協(xié)議,導(dǎo)致施工無法進行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔違約責(zé)任。
十八、材料設(shè)備供應(yīng):
由發(fā)包人所供應(yīng)材料必須符合使用標準并且不得高于當?shù)厥袌鰞r格,工程竣工結(jié)算時執(zhí)行地區(qū)定額材差指導(dǎo)價格。
十九。工程設(shè)計變更:施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計變更,應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計標準或批準的建設(shè)規(guī)模時,發(fā)包人應(yīng)報規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準,并由原設(shè)計單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進行下列需要的變更:更改工程有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸;增減合同中約定的工程量;改變有關(guān)工程的施工時間和順序;其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承包人損失,由發(fā)包人承擔,延誤的工期相應(yīng)順延。
承包人在工程變更確定后14天內(nèi),提出變更工程價款的報告,經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格,經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。承包人在雙方確定變更后14天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更。工程師應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認,工程師無正當理由不確認時,自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。
二十、竣工驗收與結(jié)算:
工程具備竣工驗收條件,承包人按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。發(fā)包人收到竣工驗收報告后15天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收,并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收,或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。工程竣工驗收通過,承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收,從第16天起承擔工程保管及一切意外責(zé)任。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的,發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時,由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題,由發(fā)包人承擔責(zé)任。
工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后15天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結(jié)算。發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后10天內(nèi)進行核實,給予確認或者提出修改意見。發(fā)包人確認竣工結(jié)算報告通知經(jīng) 二十一、違約、索賠和爭議:
爭議發(fā)生時向有管轄權(quán)的人民法院起訴,違約方并承擔工程總造價5%違約罰金,并承擔給對方直接造成的經(jīng)濟損失。
二十二、雙方關(guān)于不可抗力的約定:
不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi),以及專用條款約定的風(fēng)雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。不可抗力事件發(fā)生后,承包人應(yīng)立即通知工程師,產(chǎn)大力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。不可抗力事件結(jié)束后48小時內(nèi)承包人向工程師通報受害情況和損失情況,及預(yù)計清理和修復(fù)的費用。不可抗事件持續(xù)發(fā)生,承包人應(yīng)每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi),承包人向工程師提交清理和修復(fù)費用的正式報告及有關(guān)資料。因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:
(1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害,由發(fā)包人承擔;
。2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負責(zé),并承擔相應(yīng)費用;
(3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失,由承包人承擔;
(4)停工期間,承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔;
。5)工程所需清理、修復(fù)費用,由發(fā)包人承擔;
。6)延誤的工期相應(yīng)順延。因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
二十三、保險:
工程開工前,發(fā)包人為建設(shè)工程和施工場內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財產(chǎn)辦理保險,支付保險費用。運至施工場地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設(shè)備,由發(fā)包人辦理保險,并支付保險費用。發(fā)包人可以將有關(guān)保險事項委托承包人辦理,費用由發(fā)包人承擔。
承包人必須為人事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險,并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險,支付保險費用。保險事故發(fā)生時,發(fā)包人承包人有責(zé)任盡力采取必要的措施,防止或者減少損失。
二十四、合同終止和解除:
發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)竣工驗收合格并且工程款結(jié)算完畢后本合同即告終止。
發(fā)包人承包人協(xié)商一致或停止施工超過56天,發(fā)包人仍不支付工程款(進度款),承包人有權(quán)解除合同。因一方違約(包括因發(fā)包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。合同解除后,承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作,按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件,支付以上所發(fā)生的費用,并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負責(zé)退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用,由發(fā)包人承擔,因未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔。除此之外,有過錯的一方應(yīng)當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
二十五、工程保修范圍和時間:
保修范圍有防水項目保修期限2年。給排水項目保修期限1年。供熱項目保修期限2年。維修經(jīng)費使用預(yù)留的5%保修金。
二十六、本合同一式六份,正本兩份,副本四份,簽字蓋章后生效。
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
發(fā)包人:(公章)_______________________
承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________
住所:______________________________________
法定代表人:_________________________
法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________
委托代表人:________________________________
電話:_______________________________
電話:______________________________________
傳真:_______________________________
傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________
開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________
賬號:____________________________________
_____________年_____________月_____________日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同02-04
建筑裝飾工程施工合同03-19
建筑裝飾工程施工合同02-10
建筑工程施工合同08-17
建筑工程施工承包的合同03-08
關(guān)于建筑工程施工合同11-28
建筑工程施工合同【熱門】06-30
建筑工程施工合同【薦】06-30
建筑工程施工合同【精】06-30
【薦】建筑工程施工合同06-30