當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實(shí)用文檔>合同>承攬加工合同

承攬加工合同

時(shí)間：2024-03-06 08:28:37 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬加工合同【經(jīng)典】

　　隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的承攬加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同【經(jīng)典】

承攬加工合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_________是_________網(wǎng)站首頁廣告指定代理，全權(quán)負(fù)責(zé)_________網(wǎng)站廣告制作發(fā)布業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶服務(wù)工作;_________是從事_______的公司。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方申請_________網(wǎng)站廣告宣傳事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、選擇廣告位置

　　□主頁廣告區(qū)口主頁廣告區(qū)□主頁廣告區(qū)□主頁廣告區(qū)□主頁廣告區(qū)□主頁廣告區(qū)□主頁廣告區(qū)

　　□主頁廣告區(qū)口通欄廣告區(qū)□通欄廣告區(qū)□通欄廣告區(qū)□文字廣告□彈出廣告區(qū)□浮動(dòng)廣告區(qū)

　　□文字鏈接□文字鏈接

　　二、廣告申請單位信息

　　廣告申請公司/單位或個(gè)人全稱：_________________負(fù)責(zé)人姓名：_________地址：_____________郵編：_________電話：_________傳真：_________電子郵箱：_________________。

　　三、廣告內(nèi)容

　　1.乙方同意由甲方代為乙方發(fā)布廣告信息，人民幣_(tái)________元;

　　2.甲方將在_______年______月______日至_______年______月______日向乙方提供廣告發(fā)布服務(wù);

　　3.客戶可自行按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)制作廣告以及相關(guān)網(wǎng)頁;

　　4.如由_________網(wǎng)絡(luò)代為制作，則另外收取廣告制作費(fèi);

　　5.乙方應(yīng)在協(xié)議簽定之后三日內(nèi)交納相關(guān)費(fèi)用;

　　6.在合同期內(nèi)由于_________頁面設(shè)計(jì)改版或欄目變更，導(dǎo)致廣告位置改變或撤消，_________網(wǎng)絡(luò)將及時(shí)通知客戶，并安排廣告在新頁面同等重要位置或同等重要欄目;

　　7.其他未盡事宜雙方協(xié)商解決;

　　8.本協(xié)議一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，雙方簽字后生效。

　　甲方：_________

　　代表：_________

　　_________年____月____日

　　乙方：_________

　　代表：_________

　　_________年____月____日

承攬加工合同2

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

　　定作物名稱：_________

　　型號(hào)：_________

　　規(guī)格：_________

　　質(zhì)量要求：_________

　　計(jì)量單位：_________

　　數(shù)量：_________

　　加工費(fèi)：_________

　　單位總價(jià)：_________

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

　　材料名稱：_________

　　型號(hào)：_________

　　規(guī)格：_________

　　質(zhì)量要求：_________

　　計(jì)量單位：_________

　　數(shù)量：_________

　　單價(jià)：_________

　　總價(jià)：_________

　　圖紙、技：_________

　　術(shù)資料及：_________

　　交付時(shí)間：_________

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

　　材料名稱：_________

　　交付時(shí)間：_________

　　交付地點(diǎn)：_________

　　交付數(shù)量：_________

　　包裝要求：_________

　　檢驗(yàn)方法：_________

　　運(yùn)輸方法：_________

　　運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

　　第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________。

　　第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;

　　乙方應(yīng)于_________年 _________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。

　　乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。

　　甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);

　　不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;

　　經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;

　　乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的`_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。

　　本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。

　　本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。

　　未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。

　　但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。

　　保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________傳遞。

　　以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;

　　否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;

　　協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。

　　本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

　　有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí) _________份，具有同等法律效力;

　　合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方：_________定作方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

承攬加工合同3

　　答辯人：_________

　　地址：_________，聯(lián)系電話：_________被答辯人：_________

　　地址：_________，聯(lián)系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會(huì)提起_____申請，貴會(huì)已予以立案受理。現(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對_____協(xié)議效力及_____管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：

　　一、在雙方簽署的`《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會(huì)提起_____。”雖然該約定上海市_____委員會(huì)與上海_____委員會(huì)有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會(huì)。

　　二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家_____機(jī)構(gòu)，但是屬于上海市的_____機(jī)構(gòu)僅此一家，另一_____機(jī)構(gòu)中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)上海分會(huì)，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)，不屬上海市。

　　根據(jù)最高院關(guān)于適用解釋第三條規(guī)定，“_____協(xié)議約定的_____機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確，但能夠確定具體的_____機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會(huì)，名稱不夠準(zhǔn)確，但無可爭議就是上海_____委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)。該_____協(xié)議有效，上海_____委員會(huì)具有管轄權(quán)。

　　受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。

此致

　　上海_____委員會(huì)

　　答辯人：____________

　　特別授權(quán)代理人：____________

承攬加工合同4

　　合同編號(hào)：________________

　　簽訂日期：________________

　　定作方：________________（以下簡稱甲方）

　　承攬方：________________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條加工成品

　　品名：_______________

　　貨號(hào)：_______________

　　面料：_______________

　　顏色：_______________

　　尺碼：_______________

　　第二條服裝數(shù)量

　　1、計(jì)量單位

　　_______________

　　2、數(shù)量

　　_______________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數(shù)量質(zhì)量：

　　______________

　　提供日期：

　　_______________

　　單價(jià)：

　　_____________

　　總金額：

　　_______________

　　第四條服裝質(zhì)量

　　加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_____天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_____天內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　第六條報(bào)酬

　　1、加工單價(jià)：

　　_________

　　2、總金額（元）：

　　___________

　　第七條包裝方式

　　內(nèi)用，外用包裝，包裝費(fèi)由方承擔(dān)。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　_________

　　2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：

　　________

　　第九條服裝驗(yàn)收

　　1、驗(yàn)收期間：__________

　　2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。

　　3、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

　　4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致。

　　5、驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

　　6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

　　第十條定金/預(yù)付貨款

　�。�1）甲方應(yīng)于___年___月___日前向乙方交付定金___元；甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

　　（2）甲方應(yīng)于___年___月___日前向乙方交付預(yù)付款___元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　第十一條報(bào)酬結(jié)算

　　付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起___日內(nèi)，一次付清合同約定的全部款項(xiàng)。

　　第十二條留置權(quán)

　　如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。

　　第十三條違約責(zé)任

　　1、甲方的違約責(zé)任

　　（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的.未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

　�。�3）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

　　（4）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責(zé)任

　　（1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　（3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　�。�4）逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%元/天。

　　未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　�。�9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定

　　本合同經(jīng)雙方簽字后于___年___月___日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________

承攬加工合同5

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產(chǎn)品情況

　　1、品名，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià) ;

　　2、品名，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià) ;

　　3、品名，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià) ;

　　總金額(含稅價(jià))：人民幣元整(小寫￥ )。

　　二、樣品約定時(shí)間

　　自本合同生效之日起個(gè)工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作

　　樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)

　　合同生效時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))，運(yùn)費(fèi)由承擔(dān)。

　　四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限

　　以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。

　　六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　七、結(jié)算方式和期限

　　合同生效且收到乙方發(fā)票后日內(nèi)甲方支付總價(jià)款 %作為預(yù)付款，計(jì)人民幣元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號(hào)：

　　最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗(yàn)收合格之日起日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責(zé)任

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的，不能按時(shí)交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的' 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　___年___ 月 ___日免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同時(shí)以的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期月，____年____月____日起至____年____月____日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：____年____月____日

承攬加工合同6

　　買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。

　　一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

　　法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實(shí)體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先，從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，也就是讓定作人控制整個(gè)加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個(gè)加工過程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制時(shí)，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實(shí)中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的.意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制，則不

　　論雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制

　　度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地，以方便辦案。這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點(diǎn)也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

　　由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

　　二、其他具體區(qū)別：

　　1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的，出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同以完成一定工作為目的，轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。

　　2、在買賣合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。

　　3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物；承攬合同中

　　的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。

　　4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

　　5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時(shí)可以解除合同；而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。

　　6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)，可由買受人承擔(dān)，也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

承攬加工合同7

　　訂做方（以下簡稱需方）：

　　承攬方（以下簡稱供方）：

　　訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額：

　�。ù撕贤瑔蝺r(jià)為稅前價(jià)）

　　品名規(guī)格數(shù)量單位重量（噸）單價(jià)元/噸價(jià)款（元）備注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計(jì)重量總計(jì)總金額（大寫）柒萬柒仟元整

　　二、技術(shù)資料提供方法：

　　需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；

　　三、質(zhì)量要求：

　　供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

　　四、交貨地點(diǎn)：

　　供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨；

　　五、交貨時(shí)間：

　　合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計(jì)量方式：

　　需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；

　　七、結(jié)算方式：

　　合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的.剩余款項(xiàng)（以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。

　　八、標(biāo)的物所有權(quán)

　　自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。

　　九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　汽運(yùn)，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。

　　十、本合同解除的條件：

　　合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。

　　十一、違約責(zé)任：

　　由違約方負(fù)責(zé)；

　　十二、解決合同糾紛的方式：

　　協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。

　　本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

　　訂做方：

　　承攬方：

　　單位：

　　法定代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶行：

　　戶名：

　　帳號(hào)：

　　卡號(hào)：

　　郵編：

　　簽訂時(shí)間：

承攬加工合同8

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的`損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：××縣支行營業(yè)所

　　帳號(hào)：

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：××縣支行

　　帳號(hào)：

　　年月日

承攬加工合同9

　　合同編號(hào)：_______________

　　甲方(定作方)：__________公司

　　乙方(承攬方)：__________

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號(hào) 產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。

　　第一條定作物情況：

　　1.1 品名：(應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

　　1.2 規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào)，技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件)

　　1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 )

　　1.4 備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

　　第二條合同價(jià)款

　　2.1 合同價(jià)款總額：(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2 付款方式：(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制)

　　2.3 付款時(shí)間：(寫明年、月、日)

　　第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　3.1 質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

　　3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

　　3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

　　第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：(注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二)

　　4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后____日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密

　　5.1 甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

　　5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起____日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何

　　第三人意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的.行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何

　　第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收)

　　6.2 驗(yàn)收方法：(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)

　　6.3 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時(shí)間：(寫明具體時(shí)間年、月、日)

　　6.4 甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：(寫明詳細(xì)地址)

　　6.5 驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　6.6 對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。

　　6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費(fèi)用由乙方墊付，由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。

　　第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

　　7.1 雙方約定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時(shí)間： (寫明年、月、日)

　　7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)： (寫明詳細(xì)地址不可省略)

　　7.2 雙方約定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時(shí)間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交(提)定作物日期的計(jì)算：乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　8.1 包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

　　8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )

　　第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　9.1 定作物的運(yùn)輸方式： (寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)

　　9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由 (如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔(dān)。

　　第十條定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 )

　　10.2 在保修期內(nèi)乙方提供保修服務(wù)。

　　第十一條定金及預(yù)付款

　　11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2 甲方向乙方交付定金的時(shí)間：(寫明年、月、日)

　　11.3 甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4 甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間：(寫明年、月、日)

　　第十二條乙方的違約責(zé)任：

　　12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān) 元每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　12.3 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條甲方的違約責(zé)任：

　　13.1 超過合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià) ‰的違約金。

　　13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　13.3 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

　　13.4 其它違約責(zé)任： (如無內(nèi)容，在空格處劃線)

　　第十四條爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫一或者

　　二)種方式解決：

　　一)向(具體寫明仲裁委員會(huì)的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會(huì)”寫為“____市仲裁委員會(huì)”)仲裁委員會(huì)申請仲裁。

　　二)向(根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其

　　一)人民法院起訴。

　　第十五條本合同簽訂地點(diǎn) (應(yīng)詳細(xì)填寫合同簽訂的地點(diǎn)，如：________區(qū))

　　第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份。

　　甲方(章)：__________乙方(章)：__________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：_________委托代理人：__________

　　地址：_______________地址：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

承攬加工合同10

　　發(fā)包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、工程慨況

　　工程名稱：工程地址：

　　二、合同價(jià)格

　　木質(zhì)門元/樘，（此價(jià)格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費(fèi)用，包括工人工資、材料費(fèi)、檢測費(fèi)、配合費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護(hù)、倉儲(chǔ)費(fèi)、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費(fèi)用等直至工程竣工驗(yàn)收合格且交付甲方前所需的全部費(fèi)用。該綜合單價(jià)一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整）。

　　三、承包范圍

　　承包的內(nèi)容：

　　四、工期期限

　　1、開始工作日期：年日，結(jié)束工作日期：門必須于年日完成。

　　2、乙方必須按甲方計(jì)劃完成；

　　3、在施工過程中，乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工，若乙方

　　不能按約定完成，甲方有權(quán)解除本合同，乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算，一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　五、質(zhì)量要求

　　1、按照設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達(dá)到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及施工設(shè)計(jì)圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評定得分必須達(dá)到90%以上，乙方施工部分在交驗(yàn)時(shí)達(dá)到合格。

　　2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費(fèi)用。

　　六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi)；材料：材料必須按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進(jìn)場合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報(bào)告等）。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。

　　七、工程價(jià)款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式：每個(gè)月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。

　　2、結(jié)算方式：

　�。�1）本工程預(yù)付款元；

　�。�3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗(yàn)收合格且交付建設(shè)單位后，甲方在確定工程結(jié)算后2個(gè)月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95％；

　�。�4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿之日起一個(gè)月內(nèi)無息支付。

　　八、工程驗(yàn)收與結(jié)算

　　1. 本合同項(xiàng)下門窗安裝工程竣工驗(yàn)收，以設(shè)計(jì)安裝圖紙及說明書，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2. 工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗(yàn)收報(bào)告申請。

　　3. 甲方收到竣工驗(yàn)收報(bào)告申請后七天內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后七天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。

　　4. 經(jīng)甲方組織驗(yàn)收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的'，為驗(yàn)收不合格。乙方須對驗(yàn)收不合格的部分返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5. 驗(yàn)收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)，驗(yàn)收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任方承擔(dān)

　　九、安全文明施工

　　1、班組進(jìn)場前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調(diào)。進(jìn)場后必須做好入場教育、三級(jí)教育、安全技術(shù)交底，凡進(jìn)入該工程項(xiàng)目的各位人員，必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮，遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度，配帶安全設(shè)施，按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場清，保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)罰款返工費(fèi)及材料損失。

　　2、乙方所有參加制安的工人，進(jìn)入制安現(xiàn)場必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī)，嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān)；乙方參加安裝的人員如違反項(xiàng)目部規(guī)章制度時(shí)，由項(xiàng)目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的，項(xiàng)目部扣罰乙方400元/次。

　　十、事故處理

　　1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)甲方，并保護(hù)好現(xiàn)場，做好防護(hù)措施，防止事故擴(kuò)大、蔓延，同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進(jìn)行處理。

　　2、乙方和甲方對事故責(zé)任有爭議時(shí)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。

　　十一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。

　　2、在本合同簽訂后五日內(nèi)，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。

　　3、依據(jù)本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項(xiàng)。

　　（二）乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方負(fù)責(zé)對洞口尺寸的實(shí)測、復(fù)核工作。

　�。�1）乙方在門制作前，應(yīng)自行進(jìn)入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測，并提交甲方審核確認(rèn)，但甲方的審核確認(rèn)并不視為對該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。

　　（2）乙方在門安裝前，應(yīng)對洞口尺寸進(jìn)行二次復(fù)測，如有異議應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場施工前書面報(bào)告甲方，并按甲方要求執(zhí)行。否則，視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)，且不予延長工期，不予增加任何費(fèi)用。

　　5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。

　　8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)清除，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時(shí)應(yīng)付乙方的工程款中扣除。

　　十二、工程變更

　　1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。

　　3、雙方確認(rèn)：對于涉及工程價(jià)款的確認(rèn)，雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。

　　十三、成品保護(hù)

　　工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗(yàn)收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護(hù)，均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用，如有損壞，均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。

承攬加工合同11

　　訂立合同雙方：

　　定作人：_____

　　定作人法定代表人：_____

　　簽約人：_____

　　定作人承辦單位：_____

　　聯(lián)絡(luò)人：_____

　　聯(lián)系電話：_____

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：_____

　　傳真電話：_____

　　承攬人：_____

　　承攬人法定代表人：_____

　　簽約人：_____

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：_____

　　生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：_____

　　承攬人機(jī)構(gòu)地址：_____

　　聯(lián)系人：_____

　　聯(lián)系電話：_____

　　銀行開戶許可證：_____

　　開戶行：_____

　　賬戶：_____

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

　　第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格

　　1、_____

　　2、_____

　　3、_____

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　①、乙方將報(bào)刊亭樣品制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　�、凇⒓追津�(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　　①、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　　①、乙方對制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;

　�、�、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方;

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi);

　�、�、乙方承諾對甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。

　�、�、剩余的合同標(biāo)的額5%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的.質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

　�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

　�、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：_____乙方：_____

　　簽約人：_____簽約人：_____

　　簽約地點(diǎn)：_____簽約日期：_____

承攬加工合同12

　　供方：合同編號(hào)：

　　需方：簽訂地點(diǎn)：

　　產(chǎn)品名稱、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額簽訂時(shí)間：

　　產(chǎn)品名稱

　　商標(biāo)

　　規(guī)格型號(hào)

　　備注

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　價(jià)款

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　攪拌澆灌機(jī)

　　混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)

　　混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)

　　首付定金（）

　　合計(jì)人民幣金額（大寫）：

　　第一條設(shè)備部分

　　1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機(jī)、儲(chǔ)料倉等設(shè)備)

　　2、供方負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、試運(yùn)營，必須達(dá)到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15個(gè)工作日內(nèi)交貨。

　　第二條技術(shù)部分

　　1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。

　　2、供方負(fù)責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達(dá)到客戶的要求。

　　3、供方負(fù)責(zé)需方的要求至達(dá)到檢測合格（泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn)）。

　　4、供方提供的技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤，每立方價(jià)格不能超過90元。

　　第三條付款方式

　　定設(shè)備時(shí)首付10%定金，設(shè)備制作成形運(yùn)到需方目的地，設(shè)備到達(dá)需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的`原料及制作技術(shù)全部提供給對方）

　　第四條違約責(zé)任

　　本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價(jià)款60%違約金。

　　1、合同爭議的解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自簽字之日起生效。

　　第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機(jī)設(shè)備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。

　　供方需方

　　單位名稱：單位名稱：

　　單位地址：單位地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

　　此合同有效期二年

承攬加工合同13

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　鑒于甲方是在____市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司，并需要加工部件;

　　鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

　　依據(jù)《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的。法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：____________

　　品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。

　　3、乙方提供的.原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知乙方，由乙方在__日內(nèi)予以補(bǔ)正。

　　三、技術(shù)資料及圖紙

　　1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。

　　3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。

　　四、質(zhì)量要求：

　　1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)

　　五、加工成品驗(yàn)收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起____日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應(yīng)于________年____月____日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定____市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。

　　4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬。

　　七、報(bào)酬及支付：

　　1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件______元(或總報(bào)酬______元)

　　2、報(bào)酬的支付采取以下方式：

　　甲方應(yīng)于________年____月____日支付乙方______元，于________年____月____日支付乙方______元，余款于乙方交付之日起____日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。

　　甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　_______年______月_____日

承攬加工合同14

　　定作方(甲方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　承攬方(乙方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1.1　本合同規(guī)范由定作方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定作方之一切相關(guān)法律行為。

　　1.2　原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定作方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1　定作方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　3.1　按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定作方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　3.2　承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認(rèn)

　　4.1　定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2　承攬方收到定作方訂單后在個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下天內(nèi)交貨。大宗訂單(指單品訂購數(shù)量套以上)，特殊產(chǎn)品(指非承攬方正常產(chǎn)品，正常產(chǎn)品指定作方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　4.3　定作方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定作方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

　　4.4　定作方傳真給承攬方訂單并經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求

　　5.1　定作方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起天內(nèi)，定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預(yù)付款，余下 %在定作方驗(yàn)收貨物后天內(nèi)付清給承攬方。

　　5.2　產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定作方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準(zhǔn)。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　6.1　用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2　用承攬方原材料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重做、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　7.1　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　7.2　定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　7.3　若由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時(shí)通知定作方，定作方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價(jià)款

　　8.1　按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　9.1　按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　9.2　承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報(bào)告，以及國家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。

　　9.3　每批產(chǎn)品，定作方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如有不符合樣品的產(chǎn)品，定作方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　9.4　定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　9.5　當(dāng)事人雙方對委托的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　10.1　交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　10.2　交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用

　　11.1　發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過程安全。

　　11.2　發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。

　　11.3　承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。

　　十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)

　　12.1加工貿(mào)易手冊由定作方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào)，但因承攬方向定作方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定作方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。

　　十三、保密條款

　　13.1　承攬方不得將定作方或印有定作方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。

　　13.2　承攬方未經(jīng)定作方書面同意，不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3　未經(jīng)定作方事先書面同意，承攬方不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。

　　13.4　定作方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。

　　13.5　承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定作方對承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6　承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

　　13.7　雙方同意定作方提供的'包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

　　13.8　承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時(shí)，承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。

　　13.9　上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定作方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者在為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。

　　13.10　承攬方應(yīng)當(dāng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行訂單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定作方。

　　13.11　承攬方和其合法繼承者(如果有)，同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí)，不將此用于任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

　　13.12　在生產(chǎn)訂單的過程中定作方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定作方的無限制的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13.13　定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有員工遵守上述的合同條款。

　　13.14　定作方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責(zé)任

　　14.1　未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2　交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　14.3　未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4　逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元(大寫： );(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。

　　14.5　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　14.6　不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %( %～ %)或酬金總額的 %( %～ %)的違約金。

　　14.7　異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　14.8　實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　14.9　由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　14.10　未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　14.11　擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　14.12　承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定作方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的 %的違約金。

　　十五、不可抗力

　　15.1　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí)，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十六、合同解除

　　16.1　本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起小時(shí)內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　16.2　如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的日內(nèi)仍然無法交付貨物，定作方有權(quán)解除合同，承攬方所收定作方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起，每日按未還款 %的標(biāo)準(zhǔn)向定作方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　17.1　對本合同發(fā)生的糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交方所在地的人民法院解決。

　　本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式份，提交 (如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方(簽章)：承攬方(簽章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

承攬加工合同15

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________

　　（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：________________________

　　1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3，原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________________________________

　�。�1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

　　承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價(jià)款或酬金：______________________________________________

　�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________

　�。�1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）

　　第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____________________________________

　�。�1，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2，交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________________________________

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：__________________________________________

　　第十一條其他：__________________________________________________

　�。ㄈ纾�1。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。

　　因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的'價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%（10%——30%幅度）或酬金總額的_____%（20%——60%幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%——30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%（20%———60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；

　　協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交__

　　_____（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________