關于承攬合同[合集15篇]
隨著時間的推移,合同的法律效力與日俱增,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編整理的關于承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
關于承攬合同1
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、當承攬方在按照定作方要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理時,應及時向定作方通知,并提出修改意見。定作方應在規(guī)定時間內(nèi)回復,若未得到回復,則承攬方有權停止工作并及時通知定作方。如因此造成的任何損失,應由定作方承擔賠償責任。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規(guī)定的。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意。
五、如若不能按照定制要求交付產(chǎn)品或完成工作,應該支付違約金,違約金的數(shù)額為未完成部分總價值的百分之____(10%~30%)或者工作酬金總額的百分之____(20%~60%)。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的.責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、如果定作方未能按照合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物等,或者未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同。此時,定作方應當承擔因此而造成的損失賠償責任。如果承攬方不想解除合同,則定作方應當賠償承攬方因停工待料而產(chǎn)生的損失。唯一的例外是,如果交付定作物的日期可以順延,則停工待料期間的費用由定作方承擔。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
如果在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),因為不可抗力的原因?qū)е露ㄗ鑫锘蛟牧媳粴p或喪失,承攬方應在獲得合法證明后免于承擔任何違約責任。如果定作方延遲接收或無理拒絕,在此期間發(fā)生的損失由定作方承擔,并賠償承攬方的任何經(jīng)濟損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式三份,分別交由甲、乙、丙三方各留存一份。
定作方:________________________代表人:________________________
承攬方:________________________代表人:________________________
____年____月_______年____月____日
關于承攬合同2
定作方:
承攬方:
供料方:
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。
經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業(yè)務中,質(zhì)量約定必須明確具體,不可口頭約定或模糊約定,以避免日后發(fā)生糾紛。
質(zhì)量條款要約定明確仔細。
雙方應以樣品為準來確定質(zhì)量,除了雙方封存樣品外,還應提供書面的樣品質(zhì)量描述。
為了避免樣品的遺失、損壞或內(nèi)部質(zhì)量問題引發(fā)糾紛,請妥善保管樣品并確保在需要時能夠提供完整的樣品信息和資料。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、所有工程材料必須嚴格按照工程項目預算書規(guī)定的規(guī)格和品質(zhì)要求選用。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方開始實施施工時,必須確保工地已經(jīng)具備了適宜的`施工條件。
3、在施工過程中,我們將與物業(yè)管理或相關管理單位進行協(xié)調(diào),確保施工活動不會影響周邊環(huán)境和其他業(yè)主的正常生活。我們將及時與物業(yè)管理方溝通,協(xié)商施工時間、施工區(qū)域和施工方式,盡量減少對周邊環(huán)境和業(yè)主生活造成的影響。同時,我們也會配合管理單位的相關要求,確保施工過程安全有序,做到施工與周邊環(huán)境的和諧共處。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。
在承攬定制業(yè)務時,尤其是當定作方提供原材料時,承攬方必須格外注意對原材料的質(zhì)量驗收工作。只有經(jīng)過嚴格的驗收并確保合格后,才能將原材料入庫使用。
根據(jù)合同法的相關規(guī)定,如果承攬方因保管不善導致定作方提供的原材料或完成的成果遭受毀損或滅失,承攬方應當承擔損害賠償責任。
為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提供符合約定的產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量。如果產(chǎn)品不符合約定標準,但甲方同意接受并利用,雙方應按照實際質(zhì)量重新協(xié)商定價。
2、甲方交貨后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,丙方應承擔返工、返修、報廢等相關費用,并對質(zhì)量問題造成的生產(chǎn)延誤承擔責任。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3、項目施工完畢后,由乙方工程監(jiān)理先行進行自檢。自檢合格后,工程驗收單將上交給甲方,由甲乙雙方共同進行驗收。
4、甲方在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,應當在驗收單中詳細描述問題,并邀請乙方進行現(xiàn)場勘察確認。經(jīng)雙方確認確有質(zhì)量問題的,乙方需承諾進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞,應立即通知乙方,并在12小時內(nèi)安排乙方工作人員前往現(xiàn)場進行檢修和維護。乙方將及時到達現(xiàn)場,并向甲方報告維修情況。
24小時內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、在工程進行過程中,若因乙方自身原因?qū)е聠T工或第三方遭受人身傷害或財產(chǎn)損失,乙方應承擔全部責任。
3、由于乙方的不當使用、擅自改造、災害以及不可抗力等原因?qū)е轮破窊p壞,甲方免責。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,必須經(jīng)雙方代表另行起草合同附件,并在附件上簽字蓋章方為有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內(nèi)容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、甲方如因自身原因?qū)е聼o法在約定的施工期內(nèi)完成工程,每延遲一天需支付工程總額1%的違約金給乙方。
2、甲方若未能按時支付工程款項,超過約定日期一天,將按工程總額的1%作為逾期罰款。
3、由于審批手續(xù)導致工程延遲或罰款,甲方將承擔所有相關責任。
4、甲方未按時支付應付款項時,乙方保留所提供制品的所有權。
5、一方未經(jīng)另一方同意擅自違反合同約定的情況下,另一方有權停止繼續(xù)履行合同,并要求違約方承擔由此造成的損失。
6、雙方如發(fā)生糾紛,應首先通過友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可選擇向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同如有任何未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商一致后可簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議經(jīng)有關方蓋章簽字后生效,作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
若本合同與補充協(xié)議有任何沖突的情況下,應以補充協(xié)議為準。
若協(xié)商不成的,則適用其解釋的規(guī)定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
關于承攬合同3
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
關于承攬合同4
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的.一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx
關于承攬合同5
甲方:_____________________
公司,地址:_________________
電話:_________________
電傳:_________________
法定代表人:_________________
職務:_________________
國籍:_________________
乙方:_____________________
公司,地址:_________________
電話:_________________
電傳:_________________
法定代表人:_________________
職務:_________________
國籍:__________________
雙方為開展來料加工業(yè)務,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條 加工內(nèi)容
乙方提供所需的原材料給甲方,甲方負責將這些原材料加工成________(產(chǎn)品)________套,并最終交付給乙方。
第二條 交貨
乙方應在合同期限內(nèi),每月向甲方供應所需的原材料,并負責將原材料運送至指定的地點,即_______工廠。原材料運抵后,甲方有_______個月的時間進行加工生產(chǎn),并將成品產(chǎn)品運送至_______地點,即_______車站,支付給乙方相應費用。
第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方應按照甲方的要求提供原材料,并且在提供原材料時,需考慮到____%的備損率。多提供的部分不計入加工數(shù)量。乙方提供的原材料必須符合本合同附件一中列出的規(guī)格標準。如果乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方所需的原材料,甲方除了不承擔因此而無法履行合同的責任外,還有權要求乙方賠償因停工待料而造成的損失。乙方在此確認并同意上述條款。
第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費
甲方為乙方提供加工服務的費用為每套______幣______元,自合同簽訂之日起至第______年止。合同簽訂后的每年加工費用雙方另行商議,但不得低于每套______幣______元。加工費用根據(jù)中國國內(nèi)和國外勞務費用水平而確定,因此如果中國國內(nèi)勞務費用發(fā)生變化,雙方將重新協(xié)商確定費用標準。
第六條 付款方式
乙方應在甲方要求的時間內(nèi),將免費原材料運送至甲方指定地點。同時,在甲方交付本合同產(chǎn)品之前的一個月內(nèi),乙方應開立即期信用證向甲方支付加工費用。
第七條 運輸與_____
乙方將承擔將原材料運送至甲方的運費和裝卸費用;甲方將負責將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和裝卸費用。
第八條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的.其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條 在履行合同期間,如發(fā)生爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商未果,應提交至中國仲裁委員會進行仲裁。仲裁適用的法律為中華人民共和國法律。
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2、中華人民共和國法律;
3、在缺乏明確法律規(guī)定的情況下,可以參考國際通行的慣例來處理。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。
第十條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。
第十一條 合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿前____個月,如任何一方希望繼續(xù)合作,應提前書面通知對方并進行協(xié)商。
第十二條 合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、這兩種文字書具有相同的法律效力。
第十三條 其他
1、甲方為向乙方交付產(chǎn)品而發(fā)生的包裝、輔料、運輸?shù)认嚓P支出,將在加工費之外另行收取,但總費用不得超過每套合同產(chǎn)品總價的10%。
2、甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條 合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。
甲方:____________________(蓋章)
乙方:____________________(蓋章)
代表:________________
代表:________________
________年________月________日
________年________月________日
關于承攬合同6
_________________(以下簡稱甲方)
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)
甲方“_________”一書,經(jīng)標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的.業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
負責人(簽字):_________________負責人(簽字):_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
關于承攬合同7
______(以下簡稱甲方)
______(以下簡稱乙方)
雙方本著公平合理的原則,基于《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方對上升下降管進行加工制作。經(jīng)過充分協(xié)商和談判,達成一致意見并簽訂本合同,以確保雙方的權益得到保障,并遵守約定條款。
第一條加工構件品名與價款
一、甲方委托乙方加工制作某高爐大修項目的上升下降管和錨固件。乙方應無條件接受任務并按要求完成。
二、我們采取全包干的承攬方式,包括人工、輔材、機械、工期、質(zhì)量、安全以及綜合單價。在此模式下,我們將按照合同約定的價格一次性完成項目,并確保最終交付符合質(zhì)量要求和安全規(guī)范。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000、00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件未進行防腐涂裝,甲方可選擇分包單位在制作場地進行防腐涂裝,也可自行處理。乙方將免費提供構件機械翻身服務,以確保加工質(zhì)量。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限為50個日歷天,乙方應按照甲方的施工進度要求、加工順序和出廠時間及時完成構件加工。具體交付日期甲方將提前5天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方應提供所有工程所需的鋼材,并將其送至乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方須指派專人向甲方辦理領料手續(xù),并按照制定的材料預算進行使用(板材材損3%)。組織排版、套材下料的責任由乙方承擔,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后才能進行下料切割,如超領或浪費材料,甲方有權回收或在乙方工程款中扣除同期市場價并加收5%的采管費。
二、乙方應自行采購本加工構件所需的所有輔助材料和措施用料,采用甲方控制乙方供應的.形式。所有采購的材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設計圖紙、修改記錄、轉(zhuǎn)化說明、變更通知、施工方案及相關技術文件,本乙方將嚴格遵照國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》以及有關工程質(zhì)量的規(guī)定,保證本加工構件的質(zhì)量符合要求。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、甲方須提供一套加工圖紙及加工技術說明資料給乙方,交付完成后要收回,乙方不得保留任何技術資料的副本。甲方規(guī)定技術資料必須按其標準程序進行記錄整理,采用特定的表格格式。
五、驗收交付:以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔由自身原因?qū)е路倒、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無法修理的。
七、甲方的監(jiān)造人員負責對工程進行質(zhì)量檢查、監(jiān)督并辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,并不意味著乙方對加工構件的質(zhì)量負全部責任。
甲方:______乙方:______
簽約人:______簽約人:______
簽約地點:______簽約日期:______
關于承攬合同8
甲方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的`材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
關于承攬合同9
訂做方(以下簡稱需方):_________________
承攬方(以下簡稱供方):_________________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《_____________》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱:電腦顯示器規(guī)格:24英寸數(shù)量:50臺單價:1200元金額:60000元
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,由我方按照需方確認的標的物圖紙進行加工。
三、請供應商嚴格按照圖紙要求加工產(chǎn)品,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查。
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一批樣品芯模交貨時間為________月________日,第二批樣品芯模交貨時間為________月________日。
六、需方以標的物加工過磅重量進行結算。
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款________元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、貨物所有權自付清全部貨款之日起轉(zhuǎn)移,但買方未履行支付全部貨款的義務時,貨物仍歸賣方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:我們將通過汽運的方式將貨物運送至施工現(xiàn)場。供方將負責幫助配貨并承擔運輸費用。至于工地的.卸車和其他費用將由需方承擔。
十、本合同解除的條件為:雙方履行完合同約定的義務或經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、合同糾紛的解決方式主要包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等途徑。當發(fā)生合同糾紛時,首先應當通過協(xié)商的方式進行溝通和協(xié)調(diào),尋求雙方的共識和解決方案。如果協(xié)商不成,可以選擇向相關仲裁機構申請仲裁解決糾紛,或者依法向人民法院提起訴訟解決糾紛。不同的解決方式適用于不同情況下的合同糾紛,當事人可以根據(jù)具體情況選擇合適的解決途徑。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
訂做方:____________________
承攬方:____________________
單位:________________
單位:________________
法定代理人:________________
法定代理人:________________
委托代理人:________________
委托代理人:________________
電話:________________
電話:________________
開戶行:________________
戶名:________________
帳號:________________
卡號:________________
郵編:________________
郵編:________________
簽訂時間:________________
關于承攬合同10
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方與乙方就加工柜臺、貨架一事進行協(xié)商并達成一致,特訂立本合同,雙方共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方根據(jù)乙方提供的質(zhì)量要求和圖紙,首先制作規(guī)格樣品。經(jīng)縣物價局核定價格后,雙方代表將在當面封存樣品,作為后續(xù)驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條雙方約定,乙方應在____年___月___日前將圖紙送交給甲方。甲方在工作過程中如發(fā)現(xiàn)圖紙存在不合理之處,應及時通知乙方;乙方應在規(guī)定時間內(nèi)回復并提出修改意見。若乙方未在規(guī)定時間內(nèi)回復,導致甲方停止工作并通知乙方的,由乙方承擔相應責任并賠償甲方因此造成的損失。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條加工成品完成后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方應在三天內(nèi)到廠驗收。驗收標準以合同約定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為準,數(shù)量以合同規(guī)定為準。如在驗收過程中發(fā)生爭議,可由縣物價局提供檢驗證明解決。
第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條甲方負責對定制物品進行包裝,確保物品不受損壞。包裝費用按每件元計算,共計元,所有費用由乙方承擔。
第九條甲方將承擔貨物的運輸工作,運輸費用按照每件元計算,總費用為元,全部由乙方支付。若因運輸造成損失,甲方將承擔賠償責任。
第十條本合同簽署之日,甲方應當向乙方支付預付款人民幣(¥)元。若甲方未能履行合同義務,除承擔違約責任外,還應當立即返還全部預付款。若乙方未能履行合同義務,甲方有權將預付款抵扣為違約金和賠償金,如有剩余部分,乙方應當立即返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,確認無誤后,立即辦理結算手續(xù),并在收到貨物后的十五個工作日內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方若未按合同約定的質(zhì)量要求交付定制物品,乙方同意接受的,應按照實際質(zhì)量支付相應的價格;不同意接受的,甲方應負責修理或更換,并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任;若修理或更換后仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒絕接收,甲方需承擔由此造成的損失。
2,甲方如未按合同約定交付定制物品的全部數(shù)量,乙方仍需使用的部分,甲方應當及時補足數(shù)量,并按照延遲交付的方式處理未補足部分;若乙方不再需要未交付的部分,有權解除合同,甲方應承擔由此造成的損失。
3,甲方應妥善包裝定制物品,如因包裝不當導致定制物品受損,應由甲方承擔賠償責任。
4,甲方如未能按時交付定制物品,應向乙方支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天,按照逾期交付部分價款總額的.一定比例計算。
5,甲方若無法按時交付定制物品,應向乙方支付相當于定制物品未交付部分價值總額%的違約金。
6,甲方承擔送貨責任,若在運輸過程中造成定制物品損壞,應負責修復至合同規(guī)定的質(zhì)量標準,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,甲方如需在合同履行過程中變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當提前書面通知乙方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致達成變更協(xié)議。如因此變更導致乙方遭受損失的,甲方應當依約向乙方進行賠償。
2,乙方如中途取消合同,應支付給甲方相當于未履行部分定作物價款總額%的違約金。
3,如果乙方未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除非另有約定,乙方應當承擔因此造成的停工待料損失。甲方有權要求乙方賠償因停工待料而產(chǎn)生的損失。
4,甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應當按照中國人民銀行相關規(guī)定支付逾期付款利息給乙方。
5,乙方若無正當理由拒絕接收定制物品,應承擔因此造成的一切損失賠償責任。
6,乙方若要更改交付定制物品的地點,應承擔因此而產(chǎn)生的額外費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如對本合同內(nèi)容產(chǎn)生爭議,應首先進行友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可直接向人民法院提起訴訟解決。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本協(xié)議共有五份,甲方和乙方各執(zhí)一份,另外一份存放于縣公證處,一份存放于縣物價局,最后一份存放于縣建設銀行。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
關于承攬合同11
委托方:____________
承攬方:_________________
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標準:
乙方將根據(jù)甲方提供的`圖紙和技術要求進行加工,并嚴格按照質(zhì)量標準執(zhí)行。在加工過程和運輸中,允許的損壞率為千分之幾,但損壞的零件必須歸還給甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方進行鍍鋅、淬火等加工工作,乙方應在約定的時間內(nèi)完成加工任務。若因乙方延遲交付而導致甲方經(jīng)濟損失,乙方需承擔相應賠償責任,每天按加工產(chǎn)品總值的千分之一交納罰金。另外,如果甲方未按時交付加工物品給乙方,導致乙方停工損失,甲方應當按照實際損失賠償乙方。
甲方:________________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:____________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:_____________
____________年________月______日
關于承攬合同12
甲方(發(fā)包人):
乙方(承包人):
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)之規(guī)定,遵循平等、自愿、公平及誠實信用之原則,經(jīng)友好協(xié)商一致,就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜,依法訂立本合同,以資雙方共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容及承包方式:甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工,如果實際工程量與預算之數(shù)量有差異,根據(jù)合同約定單價,依照甲方驗收合格的實際工程量據(jù)實結算。工程內(nèi)容如有變更,具體以經(jīng)雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件約定及其變更范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容以及雙方其他合同文件約定或補充的內(nèi)容為準;乙方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質(zhì)量保證和保修責任。
二、工程施工期限
1、本工程總工期日歷天,工期自20xx年月日起,至20xx年月日止;因甲方原因遲延開工的,應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。
2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的,乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可并辦理簽證后,可相應順延工期。
三、合同價額及付款方式
1.吊頂面積240平方,經(jīng)協(xié)商按每平方元。
2.封窗22個(2.6米×1.6米),經(jīng)協(xié)商每個元。
3.甲方承擔乙方交通費用元。
4.工程完工并驗收合格后三個工作日內(nèi)甲方向乙方結清全部工程款。(工程
四、工程質(zhì)量
乙方應嚴格按照國家及行業(yè)有關規(guī)定,取得相應施工資質(zhì)配備相應專職專業(yè)施工人員,并及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續(xù),遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定,遵照國家及行業(yè)相關標準與規(guī)范進行施工。工程竣工,應達到本合同及設計質(zhì)量標準、功能和甲方使用需求。因工程質(zhì)量問題導致維修、更換、重建的,以及造成甲方或其他第三方人員及財產(chǎn)損失的,乙方應承擔全部責任。工程質(zhì)量保證期為三個月。
五、甲乙雙方的責任
1、甲方應提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時付款。
2、乙方保證文明施工確保工程質(zhì)量,施工時自負安全責任。在工程質(zhì)量保證期內(nèi),乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。
3、乙方工程質(zhì)量未達到甲方驗收標準的,乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準,相關費用由乙方自行負責。
六、違約責任
1、若甲方未能在約定的期限內(nèi)支付工程款的',應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。
2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付滯納金元。逾期天后甲方有權單方解除合同,并向乙方要求支付違約賠償金元,相關金額從乙方工程款中扣除,不足部分由乙方向甲方補足。
3、乙方工程經(jīng)返工后仍未達到甲方驗收標準的,甲方有權單方解除合同,并向乙方要求支付違約賠償金元。
七、爭議解決
甲乙雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決,如協(xié)商不成交武漢仲裁委員會仲裁。
八、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改,需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字之日起生效。
4、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
甲方:
授權/法定代表人:
年月日
乙方:
年月日
關于承攬合同13
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
為明確雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《民法典》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
一、定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1.防盜門名稱:。
2.規(guī)格:。
3.單位:。
4.數(shù)量:。
5.單價:人民幣(大寫)(¥元)
合同價格已包含:門的制作、安裝、運輸、卸車、五金配件、閉門器、電控鎖等所有相關內(nèi)容。
注:根據(jù)實際安裝的樘數(shù)結算,面積以現(xiàn)場實際測量為準。以上價格為一次性包干價。甲方在繼續(xù)訂貨時,需提前通知乙方天數(shù),并提供計劃通知單。
6.工期要求:。
7.工程地點(即施工安裝現(xiàn)場):。
8.質(zhì)量要求:符合國家不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
二、承攬方式、材料的提供
1.乙方承包工程,包括提供所有所需材料、制作、安裝以及運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。
2.材質(zhì)標準:。
3.乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
三、轉(zhuǎn)包
乙方應當自行配備必要的設備、技術和人力資源,完成主要工作內(nèi)容,除非另有約定。未經(jīng)甲方同意,禁止將本合同項下的權利和義務轉(zhuǎn)包給任何第三方,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權立即解除本合同。
四、定作方的協(xié)助事項
1.甲方應在合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,乙方將根據(jù)現(xiàn)場實測結果確定具體施工尺寸。
2.乙方進入場地后,甲方將配合接通電源并安裝電表,相關費用和電費由乙方承擔。
3.乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
4.為了確保工程的順利進行和施工質(zhì)量,總包單位應積極配合乙方在施工過程中清理門口的障礙物。乙方有責任保護安裝好的成品,如因乙方保護不當而導致?lián)p壞,損失費用由乙方自行承擔。
五、合同價款與支付方式
1、本合同總金額為人民幣【合同金額】元整(具體金額以實際安裝數(shù)量結算為準)。
合同價款的支付時間與條件如下:
首筆款:合同總金額的50%,作為預付款,于本合同簽訂后的7個工作日內(nèi)支付。
第二筆款:¥元(合同總金額的%),于 年 月 日前支付;
第三筆款:合同總金額的50%,于合同簽署后的五個工作日內(nèi)支付。
第四筆款:¥元(合同總金額的%),于甲方驗收通過后的個工作日內(nèi)支付。
尾款:根據(jù)合同約定,合同總金額的'%將在質(zhì)保期滿后的個工作日內(nèi)支付。
2、指定收款賬號:
六、工期
1.甲方通知乙方,工程即將開工,工期將由雙方與土建施工方商定后確定。乙方需及時提交書面進度報告給甲方,保證加工安裝進度,確保不會影響甲方工程的按期竣工驗收。
2.遇到以下情況時,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽字確認,工期會相應延長:
(1)根據(jù)施工準備規(guī)定,由于施工場地無法提供、電源無法接入、障礙物未能清除或者施工條件不具備,導致無法進行施工。
(2)如果因為現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工,我們將對施工計劃進行調(diào)整。
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
七、工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1.本工程的不銹鋼門窗質(zhì)量要求符合國家現(xiàn)行標準,確保達到合格標準。
2.乙方承諾嚴格遵循施工圖紙、說明文件以及相關的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,確保工程質(zhì)量符合國家標準。同時,乙方接受甲方派駐代表的監(jiān)督,并積極配合進行整改工作。
3.乙方在施工過程中如發(fā)生任何質(zhì)量問題,必須立即通知甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督機構。一般質(zhì)量問題處理完畢后,需將處理結果報告給發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督機構備案;若出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,處理方案必須由設計單位、質(zhì)量監(jiān)督機構、發(fā)包方等單位共同商討,經(jīng)設計單位簽署確認后方可實施,相關費用由乙方承擔。乙方負責安全培訓、安全責任和工地防護工作。
八、質(zhì)量保修
工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方將對所承攬工程實施保修。保修期按照國家相關規(guī)定執(zhí)行,期間內(nèi),凡是由于乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題導致的故障,乙方將負責維修或更換。
甲方提出返修要求后,乙方應立即進行維修處理。若乙方未能按時維修,甲方有權自行安排維修人員,所產(chǎn)生的費用將從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期屆滿且無需支付額外維修費用時,甲方將全額退還質(zhì)保金。
九、安全及特別約定
1.乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調(diào)、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
十、違約責任
1.工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
2.由于乙方修理或返工導致交付延遲,乙方應向甲方支付逾期違約金。逾期一天,逾期違約金為合同價款的千分之一。
3.甲方如未能按照合同約定履行自己應承擔的義務,除非竣工日期得以順延,否則還應賠償乙方因此而遭受的實際損失。
十一、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.雙方同意,因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,首先應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應向有關部門申請調(diào)解。若仍無法達成一致意見,則應提交至當?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十二、其他
1.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方(蓋章):
__年__月__日
乙方(蓋章):
__年__月__日
關于承攬合同14
甲方:(委托方)________
乙方:(承攬方)________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量:
1、名稱:________。
2、數(shù)量:________。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔。(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的`變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在________天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在________個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付________%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份。
甲方:________
蓋章:________
簽約人:________
職務:________
電話號碼:________
乙方:________
蓋章:________
簽約人:________
職務:________
電話號碼:________
時間:________年________月________日
關于承攬合同15
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
一、承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風險由乙方承擔。
二、甲方對乙方的要求
1、甲方有權根據(jù)其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
三、協(xié)議期限。
從二0年月日至二0年月日。
四、費用及支付方式、時間。
1、費用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
五、甲方權利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費用給乙方。
六、乙方的權利義務
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任,包括乙方工資、福利、社
保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的'責任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關工作的,按時取得承攬費用。
5、不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
七、其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性交給甲方壹仟元(¥1000.00)風險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
八、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:
乙方:
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同03-13
承攬合同09-09
承攬合同書 承攬合同協(xié)議書05-12
項目承攬合同02-14
設備承攬合同11-03
承攬加工合同12-18
正規(guī)承攬合同09-30
加工承攬合同01-23
印刷承攬合同01-27
加工承攬合同02-20