當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實(shí)用文檔>合同>最新裝配合同

最新裝配合同

時(shí)間：2024-05-10 07:39:26 合同我要投稿

最新裝配合同【經(jīng)典】

　　隨著法律觀念的日漸普及，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的最新裝配合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新裝配合同【經(jīng)典】

　　合同編號：_________

　　承攬人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務(wù)：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯(lián)系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　定作人：_________

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務(wù)：_________

　　委托代理人：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯(lián)系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　在裝配_________項(xiàng)目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條裝配項(xiàng)目

　　定作人向承攬人提供裝配_________(產(chǎn)品)_________套(或件)所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進(jìn)行裝配，裝配后將成品交付定作人。

　　第二條加工成品規(guī)格

　　根據(jù)定作人提供的設(shè)計(jì)原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動(dòng)只有依雙方書面協(xié)議修改。

　　第三條加工費(fèi)

　　每種型號的加工費(fèi)如下：____________

　　_________(大寫：_________美元)；

　　_________(大寫：_________美元)。

　　第四條來件的交付

　　定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。

　　第五條原材料的驗(yàn)收

　　承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管。經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料，或數(shù)量不足時(shí)，承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人更換或補(bǔ)足。

　　第六條原材料損耗

　　加工時(shí)零件及原料損耗率為_________%，其損耗率由承攬人免費(fèi)供應(yīng)，如損耗率超過_________%，應(yīng)由定作人補(bǔ)充加工所需之零件和原料。

　　第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)

　　1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標(biāo)準(zhǔn)等。

　　2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答。

　　3、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由承攬人承擔(dān)。

　　4、在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人，停留時(shí)間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由定作人自行承擔(dān)。

　　第八條承攬人責(zé)任

　　1、提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。

　　2、招聘工人_________名。

　　3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費(fèi)用由承攬人支付。

　　4、按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時(shí)向定作人交付成品。

　　5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報(bào)手續(xù)。

　　6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù)。

　　7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。

　　第九條定作人責(zé)任

　　1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價(jià)格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可，所需費(fèi)用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。

　　2、為使加工生產(chǎn)正常化，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗(yàn)工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償，但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。合同期滿后，由定作人自行處理。

　　3、按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時(shí)間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。

　　4、工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。

　　5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。

　　第十條結(jié)算方式

　　結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。

　　定作人逾期支付工繳費(fèi)，應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)_________天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。

　　第十一條包裝與標(biāo)記

　　產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前_________天給承攬人標(biāo)記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認(rèn)時(shí)，裝運(yùn)不得進(jìn)行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認(rèn)，否則即認(rèn)為船只得到認(rèn)可。

　　第十二條加工產(chǎn)品的交付

　　承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：____________

　　雙方必須派專人參加。

　　交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品。

　　雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

　　第十三條產(chǎn)品質(zhì)量

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，以工藝比較復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。

　　4、技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機(jī)械測試檢查為準(zhǔn)。

　　5、不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修；若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計(jì)等原因造成，則定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用。

　　第十四條勞動(dòng)保護(hù)

　　承攬人工廠應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風(fēng)光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項(xiàng)目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)，方能立項(xiàng)經(jīng)營。

　　第十五條運(yùn)輸與保險(xiǎn)

　　1、定作人提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用，均由定作人負(fù)責(zé)。

　　2、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn)，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由定作人向_________保險(xiǎn)公司投保。

　　第十六條稅收

　　雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。

　　第十七條手續(xù)辦理

　　與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由承攬人予以辦理。

　　第十八條擔(dān)保

　　為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。

　　第十九條違約罰款和損失賠償

　　1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求進(jìn)料，并及時(shí)結(jié)匯，如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失，定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償；

　　2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時(shí)間要求向定作人交貨，如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟(jì)損失，承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第二十條聲明及保證

　　承攬人：

　　1、承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　定作人：

　　1、定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第二十一條保密

　　雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第二十二條通知

　　1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2、各方通訊地址如下：_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十三條合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十五條爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁；

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十六條不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十七條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十八條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十九條合同的效力

　　1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　第三十條續(xù)訂

　　本合同有效期限屆滿之前，如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。

　　承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________