承攬的合同集合

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的承攬的合同集合，希望對(duì)大家有所幫助。

　　甲方（定作人）：__________乙方（承攬人）：__________

　　住址：__________住址：__________

　　身份證號(hào)碼：__________身份證號(hào)碼：__________

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在____________________，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　二、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從__________年__________月__________日開(kāi)始建設(shè)，到__________年__________月__________日止，工期為_(kāi)_________天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣_(tái)_________元。

　　2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后工程過(guò)半支付__________元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

　　3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金__________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金__________元。

　　3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金__________元。

　　五、爭(zhēng)議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協(xié)議

　　甲方簽字：__________乙方簽字：__________

　　______年______月______日 ______年______月______日

【承攬的合同】相關(guān)文章：

承攬合同09-09

承攬合同08-15

承攬的合同03-13

承攬加工合同【精選】07-15

承攬加工合同(精選)07-15

承攬加工合同（精選）07-17

關(guān)于承攬合同07-17

【精選】關(guān)于承攬合同07-17

服務(wù)承攬合同09-08

安裝承攬的合同09-16