窗簾買賣合同

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的窗簾買賣合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　賣方：(乙方)

　　買方：(甲方)

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

　　一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張；窗簾6個；臺裙1張總價為人民幣大寫__元整(小寫__元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

　　二、付款日期及結(jié)算方式 安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫__元整(小寫__元__) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

　　(1)當面交付現(xiàn)金；

　　(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。

　　三、交貨方式、期限

　　1.乙方自行送貨安裝。

　　2.交貨工期為____日。

　　3.交貨、安裝地點：________________________________________

　　四、違約責任

　　(1)違約責任

　　1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。

　　2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

　　3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾、坐墊 、臺布 、應(yīng)賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

　　4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

　　五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

　　六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

　　七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

　　八、 其他約定

　　本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。 補充條款

　　甲方：

　　乙方：

　　傳真：

　　傳真：

　　電話：

　　電話：

　　________年____月____日

　　20________年____月____日

【窗簾買賣合同】相關(guān)文章：

窗簾買賣合同05-21

窗簾的合同07-13

窗簾加工合同11-29

窗簾購銷合同12-02

窗簾購銷合同09-09

窗簾訂購合同08-26

定制窗簾合同09-09

經(jīng)典窗簾購銷合同03-04

窗簾采購合同03-06