【優(yōu)】防水施工合同
在不斷進(jìn)步的社會中，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的防水施工合同，歡迎大家分享。
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成工程合作協(xié)議，為了明確雙方的責(zé)任與義務(wù)，特制定本協(xié)議，雙方都應(yīng)嚴(yán)格遵守。
一、工程名稱：
花園地下室防水工程
二、承包內(nèi)容及價(jià)格：牌400克JS地下室防水（水泥甲方提供）價(jià)格為____元/㎡；
三、撥款方式：工程款抵頂公司房屋，具體辦法執(zhí)行公司規(guī)定。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方進(jìn)場首先要做樣板工程，做好后由工程部組織驗(yàn)收，合格后方可按照承包范圍全面施工，一次不合格維修至合格，二次不合格清出現(xiàn)場，永不雇傭，協(xié)議自動失效。
2、乙方在施工過程中，必須嚴(yán)格按甲方的技術(shù)交底、質(zhì)量管理細(xì)則、現(xiàn)行國家施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)以及上級主管部門的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真組織施工，保證工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)（注：JS水平搭接不小于10cm，筏板基礎(chǔ)與剪力墻翻包寬度預(yù)留不小于50cm；每單位工程點(diǎn)滲不得超過3處，且無明顯滲漏現(xiàn)象。點(diǎn)滲位置超過3處，按每處20xx元罰款；出現(xiàn)明顯滲漏不予結(jié)算），并按規(guī)定由現(xiàn)場管理人員書面確認(rèn)合格后，方可結(jié)算工程量。（若達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)中止合同，不與乙方結(jié)算。）
3、保修：
（1）工程保修金按10%扣除，保修期（6年）內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接甲方通知后24小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場，甲方視情況定維修時限，乙方必須按時維修好，否則甲方另安排人員維修，費(fèi)用雙倍從乙方工程款中扣除。
�。�2）在保修期內(nèi)出現(xiàn)點(diǎn)滲第一次由乙方負(fù)責(zé)按甲方要求維修，如出現(xiàn)第二次不但要維修好同時罰乙方200元，同樣出現(xiàn)第三次罰乙方400元，依次類推。
五、安全生產(chǎn)：
1、首先乙方必須為進(jìn)場工人辦理勞動保險(xiǎn)或意外傷害險(xiǎn)，所用工器具必須符合建管處要求。否則不得進(jìn)場。
2、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須服從甲方及項(xiàng)目部管理，嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場管理規(guī)定。乙方應(yīng)提高安全意識，加強(qiáng)對工人的安全教育管理，認(rèn)真執(zhí)行國家和甲方的有關(guān)安全技術(shù)交底，按安全操作規(guī)程進(jìn)行施工，不得違章進(jìn)行作業(yè)。屋面施工必須捆保險(xiǎn)繩，甲方有權(quán)根據(jù)公司統(tǒng)一管理制度匯編對乙方的違章作業(yè)進(jìn)行違約金的扣除和罰款；乙方必須正確使用“安全三寶”，對暴露出來的不安全因素必須及時整改。乙方有權(quán)指出工程的安全隱患，若達(dá)不到安全生產(chǎn)條件，乙方有權(quán)拒絕施工。若乙方出現(xiàn)安全事故，一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方自負(fù)，甲方根據(jù)情節(jié)給予處罰。
六、文明施工：
乙方在施工的過程中，必須嚴(yán)格遵守甲方的文明施工要求，在各自的施工工作面上，做到物料堆放有序、工完料凈場地清。否則甲方有權(quán)按規(guī)定給與經(jīng)濟(jì)處罰或安排人工協(xié)助乙方對施工工作面進(jìn)行整理，達(dá)到文明施工的要求，所有費(fèi)用應(yīng)由乙方雙倍承擔(dān)。乙方在施工過程中，必須注意交叉污染與成品保護(hù)，若出現(xiàn)污染或破壞現(xiàn)象必須按要求整改完好，需甲方整改的費(fèi)用從結(jié)算中雙倍扣除。
七、施工管理：
乙方在施工過程中，應(yīng)加強(qiáng)工人的素質(zhì)教育，不得出現(xiàn)隨地大小便現(xiàn)象，若有違反，則對乙方扣除500元/人次違約金。乙方在施工過程中，應(yīng)與其他工種配合好，不得出現(xiàn)打架斗毆的情況，若有發(fā)生，不論任何原因，甲方對乙方扣除1000元的違約金，并承擔(dān)相應(yīng)損失。乙方在施工過程中，若出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象，不論偷盜物品價(jià)值大�。词故且粋�釘子）最低罰款1000元，并負(fù)擔(dān)現(xiàn)場所有失物的賠償。乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行臨時戶口的登記辦理，且不得出現(xiàn)違法亂紀(jì)現(xiàn)象，若有發(fā)生，交公安機(jī)關(guān)處理。
八、工期控制：
施工工期根據(jù)甲方的形象進(jìn)度執(zhí)行。為保證工期，乙方必須服從甲方的工程進(jìn)度計(jì)劃安排（筏板基礎(chǔ)防水不超過兩天，剪力墻防水不超過五天），隨時調(diào)配工人，配合其他工種的施工，而且勞動力必須滿足施工進(jìn)度計(jì)劃的要求，若屬建設(shè)單位和不可抗拒的要素的影響，工期順延，若因乙方的原因而造成工期的延誤，按20xx元/日罰款，嚴(yán)重延誤者清出現(xiàn)場，不予結(jié)算。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字后生效。本協(xié)議解釋權(quán)歸甲方。
十、雙方發(fā)生爭議，由萊西市人民法院判決。
甲方：
乙方：
負(fù)責(zé)人：
負(fù)責(zé)人
電話：
電話：
____年____月____日
____年____月____日
【防水施工合同】相關(guān)文章：
防水施工合同02-08
屋面防水施工合同10-14
屋面防水施工合同06-28
樓頂防水施工合同03-22
【薦】防水施工合同02-19
防水維修施工合同02-24
工程防水施工合同03-17
防水堵漏施工合同04-20
屋頂防水施工合同04-23
（集合）屋頂防水施工合同11-03