當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>承攬加工合同

承攬加工合同

時間：2023-07-27 12:42:42 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬加工合同[實用]

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的承攬加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬加工合同[實用]

承攬加工合同1

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

　　4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬加工合同2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的.損失.

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

　　6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

　　甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

　　乙方：代表人：地址：電話：

　　年月日

承攬加工合同3

　　定作方：合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：簽訂時間：

　　一、加工標(biāo)的

　　貨物名稱

　　型號

　　面料

　　顏色

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總金額

　　交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）

　　按實際金額結(jié)算單價含線稅封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料

　　質(zhì)量

　　數(shù)量

　　提供日期

　　消耗定額

　　面料.里料

　　一等

　　按定單數(shù)量

　　到位

　　按實際排版單耗

　　三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。

　　四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的.要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。

　　五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，

　　2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　定做方：

　　代表人：

　　時間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時間：

承攬加工合同4

　　簽定日期：xx年xx月xx日

　　定作方（甲方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　承攬方（乙方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx。

　　2．產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx。

　　4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：xxxx

　　乙方（蓋章）：xxxx

承攬加工合同5

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　聯(lián)系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的.____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_____________

　　乙方(蓋章)________________

　　授權(quán)代理人(簽字)：_______

　　授權(quán)代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________

　　住址：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________

　　開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________

　　賬號：______________________

　　_________年____月____日

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：__________________

承攬加工合同6

　　地址：______

　　電話：______傳真：______

　　容器類委托加工承攬合同NO：______

　　委托方：_____公司簽訂地點：______

　　受托方：______簽訂時間：______

　　標(biāo)的、數(shù)量、價款：

　　1、驗收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達(dá)）。

　　3、結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的`或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

　　9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：________ 公司受托方：______

　　法人代表：______ 法人代表：______

　　委托代表：______ 委托代表：______

　　傳真：______ 傳真：______

　　電話：______ 電話：______

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：______

　　帳號：______ 帳號：______

　　地址：______ 地址：______

承攬加工合同7

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工木門油漆，經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工產(chǎn)品：

　　品名、規(guī)格、單位、數(shù)量等見清單

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。

　　第三條技術(shù)資料，樣塊提供辦法：

　　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的樣塊或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)及時回復(fù)，提出修改意見。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質(zhì)量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！

　　附：產(chǎn)品明細(xì)表

　　產(chǎn)品及價目明細(xì)表

　　名稱

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總額

　　備注

　　子母門和對開門

　　套

　　480

　　19200

　　單開門

　　套

　　290

　　23490

　　合計

　　42690

　　第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。）

　　第六條提貨的時間和地點：

　　提定作物期限應(yīng)當(dāng)20xx年4月16日提貨，按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第七條包裝要求：里面用保護(hù)膜包裝，外面用紙皮包裝！

　　第八條違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的'質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金，為總金額的5％；

　　5、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　_____年_______月______日簽訂

承攬加工合同8

　　發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)

　　承攬方: (以下可簡稱:乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱: 。

　　二、工程施工地點: 。

　　三、工程內(nèi)容: 。

　　四、工程量和工程造價:

　　1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。

　　2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。

　　(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:

　　1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即元，作

　　2、材料進(jìn)入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期:

　　如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。

　　1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。

　　2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。

　　3、不具備乙方進(jìn)場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進(jìn)場開展工作。

　　4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。

　　5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)

　　六、雙方職責(zé)

　　1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。

　　2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù)，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù)，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　七、甲方職責(zé):

　　1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>

　　3、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。

　　八、乙方職責(zé):

　　1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的'經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

　　5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。

　　九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:

　　1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。

　　2、提供土建施工進(jìn)度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期:

　　在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止:

　　(一)爭議:

　　甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質(zhì)量保修承諾

　　1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。

　　十三、其它約定:

　　1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。

　　4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負(fù)。

　　5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注:

　　代表人: 代表人:

　　代理人: 代理人:

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　開戶行: 開戶行:

　　帳號: 帳號:

承攬加工合同9

　　定做方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風(fēng)德納車橋有限公司新建齒輪車間

　　2、制作內(nèi)容：（含稅）

　�。�1）、主構(gòu)件：角鋼桁架

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸

　　（2）、主構(gòu)件：吊車梁、鋼軌吊

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸

　�。�3）、主構(gòu)件：鋼柱、鋼梁

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸

　　以上單價所有構(gòu)件均進(jìn)行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準(zhǔn)）。

　　2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵沖貨款，）

　　3、結(jié)算方式：按照實際工程量結(jié)算。（每次發(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款）

　　4、發(fā)票：增值稅發(fā)票。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20xx）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品，所有鋼材的厚度應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計材質(zhì)要求。

　　4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：湖北團(tuán)風(fēng)鴻路工廠。

　　2、發(fā)貨計劃及順序為：甲方提供詳細(xì)的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認(rèn)真加工及出貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、甲方負(fù)責(zé)組織運輸。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運，要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施（具體由甲方在發(fā)運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車，甲方需保證構(gòu)件運輸車輛進(jìn)場場地要求。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的.圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。

　　七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　開戶行：

　　委托代理人：賬號：

　　聯(lián)系方式：委托代理人：

　　日期：日期：

承攬加工合同10

　　定作單位：某某項目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）

　　承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構(gòu)件品名與價款

　　一、加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

　　二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。

　　三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

　　四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。

　　五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費提供構(gòu)件機(jī)械翻身。

　　六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　第三條加工材料供應(yīng)與采購

　　一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的'材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

　　二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗，其檢驗費用由乙方承擔(dān)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。

　　五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。

　　第四條加工成品質(zhì)量與驗收

　　一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。

　　二、質(zhì)量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

承攬加工合同11

　　合同編號：

　　發(fā)包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)（決）算審查中心決算價為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高xx年月日前全部交貨。

　�、凇⒔回浀攸c：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝；

　　②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收）；

　�、�、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費；

　�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％。

　　④、剩余的合同標(biāo)的`額 0％價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金；

　�、凇⒓追轿窗春贤�(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

　�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

　�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十一條：附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）

　　法定代表人法定代表人

　　委托代理人委托代理人

　　經(jīng) 辦人：經(jīng) 辦人：

　　單位地址：單位地址：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　年月日

承攬加工合同12

　　承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________

　　定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556

　　錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資

　　依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）。

　　第五條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點

　　依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。

　　第七條：結(jié)算方式及期限

　　按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責(zé)任

　　1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的'，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責(zé)任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負(fù)責(zé)；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時報請當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

承攬加工合同13

　　定作方（甲方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　承攬方（乙方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　簽定日期：____________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅地履行。

　　品名：________

　　規(guī)格：________

　　單位：________

　　數(shù)量：________

　　加工費：________

　　單價：________

　　金額：________

　　定作方供應(yīng)原材料：：________

　　原材料品名：________

　　規(guī)格：________

　　單位：________

　　數(shù)量：________

　　日期：________

　　成品單位耗用量：________

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________

　　2．產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：_____________________

　　4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________

　　5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。

定作方（甲方）：_______________

承攬方（乙方）：_______________

簽訂日期：________年________月________日

承攬加工合同14

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的'損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

承攬加工合同15

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分合法交易資格確認(rèn)

　　一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、營業(yè)執(zhí)照。

　　2、國稅、地稅登記證。

　　3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。

　　5、加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、營業(yè)執(zhí)照。

　　2、國稅、地稅登記證。

　　3、法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。

　　第二部分合同內(nèi)容

　　第一條：合同條款術(shù)語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準(zhǔn)則

　　本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時，則以合同附件為準(zhǔn)。

　　第三條：加工產(chǎn)品在合同期內(nèi)，甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下：

　　訂單中另行確認(rèn);

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書面確認(rèn)，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達(dá)成，并按此價格結(jié)算。

　　2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)，超過部分由乙方自擔(dān)費用補足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供

　　1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須先經(jīng)過乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個工作日內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　第六條：質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、乙方按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求，提供合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。

　　2、甲方需在檢測確認(rèn)后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品，乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)，必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經(jīng)過乙方的驗收合格，方可進(jìn)入生產(chǎn)，按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的'封樣，進(jìn)行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn)，乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明，質(zhì)量認(rèn)定以該機(jī)構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn)，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔(dān)。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。

　　7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。

　　第八條：結(jié)算方式

　　1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。

　　2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。

　　3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預(yù)付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。

　　第九條：加工產(chǎn)品驗收及賠付

　　甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告，經(jīng)乙方認(rèn)可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點：乙方廠區(qū)內(nèi)，甲方自提。

　　2、經(jīng)甲方確認(rèn)運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。

　　第十一條：逾期提貨

　　1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　2、甲方如逾期提貨，但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料，否則，乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的，乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十四條、解決糾紛方式：

　　雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關(guān)，乙方均不認(rèn)可，甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。

　　2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。