當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實(shí)用文檔>合同>承攬加工合同

承攬加工合同

時(shí)間：2023-07-15 10:09:16 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬加工合同(實(shí)用15篇)

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的承攬加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬加工合同(實(shí)用15篇)

承攬加工合同1

　　承攬方：

　　代表人：職務(wù)：電話：

　　定作方：

　　地址：電話：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目名稱：

　　2.項(xiàng)目地點(diǎn)：

　　3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

　　4.建筑面積：

　　5.承攬方式：承攬方包工包料

　　第二條圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。

　　第三條定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。

　　第四條承攬方義務(wù)

　　(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;

　　(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

　　第五條項(xiàng)目變更

　　(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)

　　(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　第六條確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);

　　第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：

　　(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求

　　第九條項(xiàng)目驗(yàn)收和保修

　　(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見(jiàn)。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗(yàn)收。

　　(2) 第十條合同價(jià)款支付方式

　　1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。

　　第十一條違約責(zé)任

　　1. 承攬方的違約責(zé)任

　　(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。

　　2. 定作方的違約責(zé)任

　　(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;

　　(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

　　第十二條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　第十四條其他約定事項(xiàng)：

　　第十五條附則

　　(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

　　定作方：承攬方：

　　代表人：代表人：

　　聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

　　年月日年月日

承攬加工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：

　　1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的'委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

　　2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

　　3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

承攬加工合同3

　　發(fā)包方：____________

　　承包方：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)_______元）計(jì)取注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu)，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號(hào)：高20xx*寬900*深450mm材質(zhì)：優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側(cè)板1.2mm，隔板1.0mm結(jié)構(gòu)：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調(diào)，堅(jiān)固耐用，性能優(yōu)良，可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機(jī)及二氧化碳保護(hù)焊焊接，確保工件的焊接強(qiáng)度及焊接平整光滑；

　　4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑，對(duì)人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害，無(wú)毒、無(wú)副作用，使用時(shí)無(wú)異味。

　　第四條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　�、僖曳綄軜悠罚ò凑占追揭蟮囊�(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。

　�、诩追津�(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。

　　第五條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求

　�、俳回洉r(shí)間：乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。

　　②交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、僖曳綄�(duì)制作的書架進(jìn)行安裝；

　　②經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　�、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)；

　�、芤曳匠兄Z對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、偌住⒁译p方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　　②乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的.額的60%。

　�、垡曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。

　�、苁Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額10%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　�、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2%的違約金；

　�、诩追轿窗春贤�(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付1%的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　�、僖曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

　　②乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　�、垡曳轿窗春贤蟮臅r(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　　①因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁；

　�、谝蚵男斜竞贤l(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十一條：附則

　　①本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、诤贤瑘�(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方：____________（蓋章）

　　法定代表人：____________

　　承包方：____________（蓋章）

　　法定代表人：____________

　　____年____月____日

承攬加工合同4

　　定作方：_______________（簡(jiǎn)稱甲方）

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱乙方）

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：______________

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的`原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開(kāi)戶銀行：______________

　　帳號(hào)：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開(kāi)戶銀行：______________

　　帳號(hào)：__________________

　　_______年______月_____日

承攬加工合同5

　　定作方：_______________(簡(jiǎn)稱甲方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡(jiǎn)稱乙方)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

　　根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的.，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________承攬方：________________

　　____年____月____日____年____月____日

承攬加工合同6

　　定作方：______（簡(jiǎn)稱甲方）

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：______x

　　承攬方：______（簡(jiǎn)稱乙方）

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：______x

　　根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：_______

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：_______仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______x

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：______x

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：______x

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：______x

　　五、結(jié)算方式：______x

　　六、違約責(zé)任：_______除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1．承攬方的違約責(zé)任：_______不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2．定作方的違約責(zé)任：_______中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：______x

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：_______從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同簽訂日期：______年xx月xx日

　　定作方：______x

　　代表：______

　　開(kāi)戶銀行：______

　　帳號(hào)：______

　　承攬方：______x

　　代表：______

　　開(kāi)戶銀行：______

　　帳號(hào)：______

　　xx年xx月xx日

承攬加工合同7

　　甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱:廣告牌安裝

　　2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)

　　3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。

　　二、承攬方式和安裝費(fèi)用

　　乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時(shí)間從合同簽訂之日算起。

　　三、安裝費(fèi)結(jié)算方式

　　分次給付安裝費(fèi)用。

　　乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。

　　四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個(gè)過(guò)程。

　　2、乙方保證廣告牌安裝符合國(guó)家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。

　　五、制作、安裝工期

　　1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成廣告牌的.安裝工作，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗(yàn)收。

　　2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無(wú)法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。

　　六、雙方權(quán)利與義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

　　2、廣告牌安裝的施工過(guò)程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

　　3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險(xiǎn)手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財(cái)產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬加工合同8

　　承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條

　　甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　加工費(fèi)

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條

　　加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱

　　完工時(shí)間

　　檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)

　　檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法

　　包裝標(biāo)準(zhǔn)

　　包裝費(fèi)承擔(dān)

　　第三條

　　加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運(yùn)輸方法

　　運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)

　　第四條

　　乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱

　　型號(hào)

　　規(guī)格

　　質(zhì)量要求

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條

　　原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗(yàn)方法

　　運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)

　　第六條

　　加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間

　　第七條

　　乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx％的違約金。

　　6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　�。ㄒ唬┘追剑�

　　1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的`原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2．各方通訊地址如下：xx。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭(zhēng)議的處理

　　1．本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：

　�。�1）提交xx仲裁委員會(huì)仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

　　法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx

承攬加工合同9

　　定作方（甲方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　承攬方（乙方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　簽定日期：____________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，遵照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅地履行。

　　品名：________

　　規(guī)格：________

　　單位：________

　　數(shù)量：________

　　加工費(fèi)：________

　　單價(jià)：________

　　金額：________

　　定作方供應(yīng)原材料：：________

　　原材料品名：________

　　規(guī)格：________

　　單位：________

　　數(shù)量：________

　　日期：________

　　成品單位耗用量：________

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________

　　2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________

　　3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_____________________

　　4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：_____________________

　　5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。

定作方（甲方）：_______________

承攬方（乙方）：_______________

簽訂日期：________年________月________日

承攬加工合同10

　　定做方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承攬方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為：東風(fēng)德納車橋有限公司新建齒輪車間

　　2、制作內(nèi)容：（含稅）

　�。�1）、主構(gòu)件：角鋼桁架

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約69噸單價(jià)：6100元/噸

　�。�2）、主構(gòu)件：吊車梁、鋼軌吊

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約37噸單價(jià)：6000元/噸

　　（3）、主構(gòu)件：鋼柱、鋼梁

　　材質(zhì)：Q235B，合同噸位約91噸單價(jià)：5550元/噸

　　以上單價(jià)所有構(gòu)件均進(jìn)行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。

　　二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價(jià)暫定為元大寫（以實(shí)際決算為準(zhǔn)）。

　　2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時(shí)抵沖貨款，）

　　3、結(jié)算方式：按照實(shí)際工程量結(jié)算。（每次發(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款）

　　4、發(fā)票：增值稅發(fā)票。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205—20xx）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報(bào)告，所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品，所有鋼材的厚度應(yīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計(jì)材質(zhì)要求。

　　4要求檢測(cè)為：自檢探傷報(bào)告出廠材料

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1、交貨地點(diǎn)：湖北團(tuán)風(fēng)鴻路工廠。

　　2、發(fā)貨計(jì)劃及順序?yàn)椋杭追教峁┰敿?xì)的'交貨計(jì)劃，乙方按照甲方提供計(jì)劃認(rèn)真加工及出貨。

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1、甲方負(fù)責(zé)組織運(yùn)輸。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費(fèi)用包含在合同價(jià)內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施（具體由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底）。

　　3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車，甲方需保證構(gòu)件運(yùn)輸車輛進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)地要求。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　4、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。

　　5、乙方加工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。

　　七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提交黃岡仲裁委員會(huì)仲裁。

　　九、附則：

　　1、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　開(kāi)戶行：

　　委托代理人：賬號(hào)：

　　聯(lián)系方式：委托代理人：

　　日期：日期：

承攬加工合同11

　　合同編號(hào)：______________

　　發(fā)包方：______（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以______縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)_____元）計(jì)取

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu)，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號(hào)：____，_____年______月______日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　　①、乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝；

　�、�、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　　④、乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的.額30%的預(yù)付款。

　�、凇⒁曳浇回浐�5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額______%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額______%的違約金；

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支______%%的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

　�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　　③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　�、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交______委員會(huì)仲裁；

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十一條：附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、凇⒑贤瑘�(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）

　　經(jīng)辦人：______________經(jīng)辦人：______________

　　單位地址：______________單位地址：______________

　　開(kāi)戶銀行：______________開(kāi)戶銀行：______________

　　賬號(hào)：______________賬號(hào)：______________

　　電話：______________電話：______________

　　傳真：______________傳真：______________

　　郵政編碼：______________郵政編碼：______________

　　_______年_______月_______日____年____月____日

承攬加工合同12

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時(shí)間：年月日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《_____》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱：

　　2、項(xiàng)目地點(diǎn)：

　　二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)

　　序號(hào) 貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)：元/m2 備注

　　1 鋼質(zhì)防火門甲級(jí)

　　2 乙級(jí)

　　3 丙級(jí)

　　合計(jì)：（樘）?O_________元/?O=元。

　　114樘/363.06?O

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

　　三、交貨日期：

　　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。

　　四、交貨地點(diǎn)：

　　工地現(xiàn)場(chǎng)。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20_________。

　　2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門驗(yàn)收。

　　六、承包方式：

　　含運(yùn)輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的.％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　�。裕�

　　九、違約責(zé)任

　　1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、爭(zhēng)議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　電話：

　　年月日

承攬加工合同13

　　甲方：（委托方）_____________________

　　乙方：（承攬方）_____________________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量：附加工圖紙_____份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜：

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸_____及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的`變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在_____天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用_____萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交_____機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_________________蓋章：______________________

　　簽約人：______________職務(wù)：_______________電話號(hào)碼：_____________________

　　乙方：_________________蓋章：____________________

　　簽約人：______________職務(wù)：_________________電話號(hào)碼：_____________________

承攬加工合同14

　　認(rèn)立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號(hào) 名稱規(guī)格單位數(shù)量

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價(jià)款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元（即總價(jià)款的 %），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。

　　交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其它

　�。ㄈ纾� .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的.損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：

　　帳號(hào)：帳號(hào)：

　　年月日訂

　　承攬加工合同（二）

　　現(xiàn)有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程項(xiàng)目

　　1、工程名稱_____________________________________________

　　2、工程地點(diǎn)_____________________________________________

　　3、工程范圍_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計(jì)＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

　　二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）

　　三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。

　　五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。

　　3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。

　　4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。

　　5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、鋼材_________________

　　3、鋁材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、噴塑_________________

　　八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安

　　全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、驗(yàn)收：

　　甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。

　　十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

　　更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。

　　乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。

　　十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份

　　本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。

　�。ū竞贤衼�(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　電話：電話：

　　電子郵箱：電子郵箱：

　　開(kāi)戶行：開(kāi)戶行：

　　________年______月_____日

承攬加工合同15

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的`變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：