柜臺貨架加工承攬合同書必備【3篇】

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，它可以保護民事法律關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的柜臺貨架加工承攬合同書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

柜臺貨架加工承攬合同書1

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定代表人：

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定代表人：

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名：

　　規(guī)格：

　　單位：

　　數(shù)量：

　　備注：

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。

　　定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;

　　定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

　　承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點：

　　1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);

　　委托運輸部門運輸?shù)模�以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：

　　第十條 結(jié)算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

　　定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;

　　不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;

　　經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;

　　少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的'損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條 定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

　　不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;

　　承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;

　　變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;

　　如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　合同副本一式__________份，交_________各留存一份。

　　定作方：

　　代表人：

　　_________年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_________年____月____日

柜臺貨架加工承攬合同書2

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量

　　數(shù)量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料規(guī)格

　　計量

　　數(shù)量質(zhì)量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

　　第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第六條 加工物的'包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的交付方式及地點：

　　第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：

　　第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：

　　第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元。

　　第十四條 本合同解除的條件：

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條 違約責(zé)任：

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣____委員會_____；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）

　　賬號：

　　賬號：

　　經(jīng)辦人：

　　編碼：

　　編碼：

　　監(jiān)制部門：

　　印制單位：

柜臺貨架加工承攬合同書3

　　定作方(甲方)：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　承攬方(乙方)：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　簽定日期：____________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，遵照有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅地履行。

　　品名：________

　　規(guī)格：________

　　單位：________

　　數(shù)量：________

　　加工費：________

　　單價：________

　　金額：________

　　定作方供應(yīng)原材料：________

　　原材料品名：________

　　規(guī)格：________

　　單位：________

　　數(shù)量：________

　　日期：________

　　成品單位耗用量：________

　　1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________

　　2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________

　　3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：_____________________

　　4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________

　　5.本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。

　　定作方(甲方)：_______________

　　承攬方(乙方)：_______________

　　簽訂日期：________年________月________日

【柜臺貨架加工承攬合同書】相關(guān)文章：

柜臺貨架加工承攬合同書05-09

柜臺貨架承攬加工合同05-16

柜臺貨架加工承攬協(xié)議02-07

柜臺、貨架加工合同10-28

加工柜臺貨架協(xié)議05-10

柜臺、貨架加工合同10-17

柜臺、貨架加工合同(推薦)02-27

（合集）柜臺、貨架加工合同12-16

商品柜臺加工承攬合同04-09