- 相關推薦
承攬合同三方協(xié)議
在現(xiàn)實社會中，人們運用到協(xié)議的場合不斷增多，簽訂協(xié)議能夠較為有效的約束違約行為。協(xié)議的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的承攬合同三方協(xié)議，歡迎閱讀與收藏。
承攬合同三方協(xié)議1
定作方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
供料方（以下簡稱丙方）：
甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。：
一、工程項目名稱：
二、施工地點：
三、工程量：
四、工程總額及付款方式：
1、工程總額：
2、付款方式：
3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。
五、工程期限：
1、合同簽定次日起核算，7個工作日。
風險提示：
加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作：
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。
七、甲方工作：
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現(xiàn)場施工時，施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關管理單位的協(xié)調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的.風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規(guī)格、質量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協(xié)商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收：
1、材料以工程預算書中所標明規(guī)格、品型驗收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。
3、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現(xiàn)場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。
十、保修：
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現(xiàn)場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。
十一、安全責任：
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。
十二、合同變更：
1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任：
1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件：
1、雙方公司經營執(zhí)照（加蓋公章）
2、工程項目預算，施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份，雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的，以后補充協(xié)議為準。若協(xié)商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規(guī)定。
�。ㄒ韵聼o正文）
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
丙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
承攬合同三方協(xié)議2
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________。
定作人：______________________________。
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
編號：________________________。
名稱：________________________。
規(guī)格：________________________。
單位：________________________。
數(shù)量：________________________。
備注：________________________。
第二條加工成品質量要求。
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）。
編號。
名稱。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
備注。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
�。�1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條價款或酬金。
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）。
第六條驗收標準和方法。
�。�1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量）監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）。
第七條交貨的時間和地點。
�。�1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的'通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
_____________________________。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他。
�。ㄈ纾�1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）。
第十二條承攬人的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此。
而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份；合同副本一式_____份，交________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________。
代表人：（蓋章）________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
開戶銀行：______________________。
賬號：__________________________。
承攬人：（蓋章）________________。
代表人：（蓋章）________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
開戶銀行：______________________。
賬號：__________________________。
____________年_______月_____日。
承攬合同三方協(xié)議3
委托方：_________紡織器材廠(甲方)。
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)。
1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
2.質量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠。
法定代表人：(蓋章)________。
地址：______________________。
銀行帳號：__________________。
乙方：________________電鍍廠。
法定代表人：(蓋章)________。
地址：______________________。
銀行帳號：__________________。
________年________月______日。
【承攬合同三方協(xié)議】相關文章：
承攬合同09-09
承攬合同08-15
承攬的合同03-13
承攬合同書 承攬合同協(xié)議書05-12
關于承攬合同07-14
實用的承攬合同07-01
公司承攬合同07-04
工程承攬合同06-13
安裝承攬合同10-30