水電工程的承攬合同范本
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的水電工程的承攬合同范本，歡迎大家分享。
甲方：___________（發(fā)包方）__________
乙方：___________（承包方）__________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況
1、裝修施工地點：_____________________________________________
2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3、本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條材料供應的約定
1、甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210—20及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》gb50327—20并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db—35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1、工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%2、乙方承包內容：
1）水電開槽、布線、穿線、埋槽
2）所有水電施工過程的垃圾清運（每天現場整理裝袋）
3）水電施工的穿墻、打孔、切割
4）開關面板安裝
5）小五金、馬桶、的安裝
6）后期燈具的安裝
3、工程結算方式：
按實結算：____________
總價結算：_____元/平米（套內面積）
第六條違約責任：
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協商解決；當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條其它約定：
1、雙方同意由第三方監(jiān)理進行協商工作。
在未經第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方___次來現場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
第十條附則（一）本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
（二）本合同簽訂后工程不得轉包。
�。ㄈ┍竞贤皇絻煞�，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
�。ㄋ模┖贤行谥羅____________________。
（五）水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：_________________
乙方簽字（蓋章）：_________________
________年________月________日
【水電工程的承攬合同】相關文章：
水電工程承攬合同05-07
安裝承攬水電工程合同04-30
承攬合同08-15
承攬合同09-09
承攬的合同03-13
廣告承攬合同08-26
設備承攬合同11-03
安裝承攬的合同09-16
承攬加工合同(精選)07-15