網(wǎng)圍欄建設(shè)施工合同

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的幫助越來越大，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編收集整理的網(wǎng)圍欄建設(shè)施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　發(fā)包方(甲方)：______承包方(乙方)：______

　　依照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：____________

　　2、工程地點(diǎn)：____________

　　3、工程范圍：____________

　　4、工程用料：____________

　　第二條：施工工期

　　1、本工程工期自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工。

　　工期______天。因甲方原因或不可抗因素，導(dǎo)致工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期順延。

　　2、遇下例情況工期可順延：①連續(xù)停水停電達(dá)4小時以上的;②出現(xiàn)書面停工要求的;③出現(xiàn)人力不可抗拒的自然因素(如下雨、下雪等);④非乙方原因造成的停工;⑤因甲方未按時支付工程進(jìn)度款影響施工;⑥由于甲方其它原因造成的停工(如場地整理未好影響施工等)。

　　基于以上原因造成的停工，可按實(shí)際影響施工天數(shù)順延。

　　第三條：工程變更

　　任何工程變更，均須甲方下達(dá)書面《工程變更通知》，由此引起的工程變更，按實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算。

　　甲方必須在《工程變更通知》下達(dá)三日內(nèi)，為每一項(xiàng)工程變更簽定《工程變更結(jié)算單》，作為結(jié)算依據(jù)之一。

　　第四條：工程造價及結(jié)算方式

　　1、本工程造價預(yù)算(含稅)為______元，大寫______按______元/米計算，結(jié)算時以完工驗(yàn)收實(shí)測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　2、付款方式：該項(xiàng)目全部施工完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付______%，另______%作為工程質(zhì)量保證金，保修期為______年，保修期滿付清余款。

　　3、乙方需提供發(fā)票。

　　第五條：甲方責(zé)任

　　1、無條件提供乙方在施工時的用水用電。

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工中乙方與其他方的關(guān)系。

　　3、按時拔付工程款，承擔(dān)因延期付款而導(dǎo)致的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、若施工過程中城管等有關(guān)方面禁止施工，則甲方必須按已完工程量成品計價，及時支付工程款給乙方。

　　第六條：乙方責(zé)任

　　1、指定專人為乙方駐工地代表，協(xié)調(diào)解決乙方責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)事宜；負(fù)責(zé)按有關(guān)要求組織施工，按期、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù)。

　　2、服從甲方統(tǒng)一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定和環(huán)境保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)格按照圖紙施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。

　　第七條：質(zhì)保期

　　質(zhì)保期年，在質(zhì)保期內(nèi)乙方對工程出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，甲方通知后2天內(nèi)乙方派專人到達(dá)現(xiàn)場維修施工，對于人為損壞及使用不當(dāng)造成的破壞不承擔(dān)保修責(zé)任。

　　第八條：安全責(zé)任

　　1、乙方在施工過程中發(fā)生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　第九條：違約責(zé)任

　　1、合同簽定后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)約定條款。

　　若有一方違約，則違約方除賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失外，還須向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的10%違約金。

　　2、本合同履行過程中、發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　若協(xié)商未果，則提請有關(guān)部門調(diào)解、仲裁。

　　若仍不能解決問題時，則向工程所在地法院起訴。

　　第十條：本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

　　經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，工程竣工驗(yàn)收及結(jié)清余款后自動終止。

　　甲方(蓋章)： ____________乙方(蓋章)：____________

　　法定代表人：____________ 法定代表人：____________

　　代理人：____________ 代理人：____________

　　單位地址：____________ 代理人身份證：____________

　　日期：____________ 日期：____________

【網(wǎng)圍欄建設(shè)施工合同】相關(guān)文章：

安裝圍欄的合同03-12

圍欄制作安裝協(xié)議03-20

建設(shè)施工合同02-11

建設(shè)單位與施工單位的施工合同10-14

建設(shè)工程安裝施工合同04-10

施工建設(shè)監(jiān)理合同09-12

道路建設(shè)施工合同11-26

建設(shè)部施工合同03-05

合法的建設(shè)施工合同09-12