當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實(shí)用文檔>合同>承攬合同

承攬合同

時(shí)間：2024-05-03 07:00:10 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
建筑工程承攬合同推薦度：
簡(jiǎn)單的承攬合同推薦度：
安裝承攬合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
相關(guān)推薦

關(guān)于承攬合同【通用】

　　在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，合同的使用頻率呈上升趨勢(shì)，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編幫大家整理的關(guān)于承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于承攬合同【通用】

　　定作人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）

　　承攬人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一）

　　1.1品名：（應(yīng)填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替）

　　1.2規(guī)格：（應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào)）

　　1.3數(shù)量：（具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量，并注明單位）

　　1.4備注：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）

　　第二條合同價(jià)款

　　2.1合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種）

　　2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

　　2.3付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫(xiě)全稱(chēng)）

　　3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

　　3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

　　第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

　　材料名稱(chēng)

　　規(guī)格型號(hào)

　　計(jì)量單位

　　數(shù)量

　　質(zhì)量

　　提供日期

　　消耗定額

　　單價(jià)（元）

　　總金額

　　（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二）

　　4.3定作人于__年__月__日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

　　5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）

　　6.2驗(yàn)收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）

　　6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日）

　　6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細(xì)地址）

　　6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

　　6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以（寫(xiě)明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

　　第七條交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

　　7.1雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1自提定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略）

　　7.2雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1送交定作物的時(shí)間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）

　　7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）

　　7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）

　　8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）

　　第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　9.1定作物的運(yùn)輸方式：（寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運(yùn)或其他方式）

　　9.2運(yùn)輸費(fèi)用由（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）承擔(dān)。

　　第十條定作物的保修

　　10.1定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止）

　　10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

　　第十一條定金及預(yù)付款

　　11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）

　　11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）

　　11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　第十二條承攬人的違約責(zé)任：

　　12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）%的違約金。

　　12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

　　12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）％的違約金。

　　12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

　　12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

　　12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

　　12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。

　　12.12其它違約責(zé)任：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）

　　第十三條定作人的違約責(zé)任：

　　13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。

　　13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　13.5超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。

　　13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

　　13.8其它違約責(zé)任：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）

　　第十四條不可抗力

　　14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十五條爭(zhēng)議的解決方式

　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。

　　第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫(xiě)到縣級(jí)）

　　第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

　　定作人：（公章）承攬人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人或法定代表人或

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　傳真：傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)