- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
(精選)承攬加工合同15篇
隨著人們對法律的了解日益加深，很多場合都離不了合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編幫大家整理的承攬加工合同 ，希望對大家有所幫助。
承攬加工合同 1
甲方：___________ (定作方)______________ 地址: _______工業(yè)城 法定代表人:_______營業(yè)執(zhí)照證號:_______
乙方：___________ (承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營業(yè)執(zhí)照證號:_______
合同編號：_______
合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是：__ 甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表: 甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標準或要求 備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定：
1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法：
(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的`生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；
2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________；
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設(shè)計與提供：乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；
3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔；
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有；
6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1. 合同生效后____日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
承攬加工合同 2
甲方：
乙方： 身份證號碼：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現(xiàn)場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結(jié)清半年的所有工資。
三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的.安全，森林防火，一旦發(fā)生火災安全事故，由乙方自行承擔，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產(chǎn)生法律效益。
甲方：
乙方：
承攬加工合同 3
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就本工程復合實木門(含門套)、實木防火門(含門套)供應及售后服務，達成如下一致意見，特訂立本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 建設(shè)地點：
1 合同內(nèi)容
1.1 本合同包含內(nèi)容：本工程實木門、實木防火門供應及售后服務、確�？⒐を炇胀ㄟ^。
1.2 工程質(zhì)量標準：
1.2.1 質(zhì)量目標：確保“泰山杯”要求
1.2.2 合 格 率：壹次報驗合格率需達到100%
1.2.3 優(yōu) 良 率：壹次報驗優(yōu)良率需達到95%
1.2.4 質(zhì)量要求：達不到“泰山杯”標準時，按結(jié)算總價5.00%進行違約處理。
2 工期
2.1 工期：自接到甲方書面通知的開工令后50日內(nèi)將木門加工制作完畢并根據(jù)總包商要求運至工地現(xiàn)場安裝完畢。(乙方根據(jù)現(xiàn)場情況自行進行實測實量，以保證木門下料尺寸、數(shù)量等數(shù)據(jù)的準確性)。
2.2 木門進場、安裝時間：以甲方書面通知為準。
2.3 拖延工期處罰：乙方每拖延壹天按結(jié)算總價1.00%進行處罰。
3 技術(shù)要求：
4.1 必須嚴格按照圖集L92J601(木門)、L92J606(防火門)中規(guī)定制作加工,并嚴格執(zhí)行國家相關(guān)工藝標準《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)、《木結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》(GB14101-93)的規(guī)定等。
4.2實木復合門、實木防火門的技術(shù)要求及檢驗標準：詳見招標文件之要求。
4.3 乙方必須保證向甲方提供滿足上述質(zhì)量要求的產(chǎn)品，且安裝后應為符合國家規(guī)范規(guī)定的成品門，否則按如下辦法處理：
4.3.1甲方可以拒收此貨物，否則執(zhí)行下條：
4.3.2甲方有權(quán)隨意處理，且乙方要承擔相應的處理費用。
4.4 乙方需提供的技術(shù)文字資料：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測報告、其他山東省、聊城市建設(shè)主管部門規(guī)定的資料以及滿足“泰山杯”竣工驗收要求的資料。
4 經(jīng)濟條款
4.1 承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量。
4.2 合同范圍及綜合單價包含內(nèi)容：包工包料成活價。產(chǎn)品供應到聊城供電公司電力生產(chǎn)中心工程項目經(jīng)理部指定的工地現(xiàn)場并進行成品門的安裝等全部工序和成品保護直至竣工驗收合格。
4.2.1工藝復合實木門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內(nèi)容：
1、工藝復合實門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應以及安裝(每套門配門鎖一把、三幅可調(diào)合頁、專用地吸、雙開門配插銷、大把手，每套門帶二幅等相關(guān)五金配件等)2、其他相關(guān)費用：成品保護、剩余物料退場、現(xiàn)場清理、工程交付及責任期內(nèi)的質(zhì)量缺陷保修等全過程3、乙方自有的管理費、利潤、稅金等一切費用。
4、木門的檢驗試驗費用、進場后材料的復試費用。
4.2.2實木防火門(含門套)制作、安裝綜合單價包含內(nèi)容：
1、防火實木門(含門套)制作、加工、運輸、安裝、五金配件供應及安裝(門鎖、可調(diào)合頁、專用地吸、雙開門配插銷、閉門器及大把手，每套門帶二幅等相關(guān)五金配件等)
2、其他相關(guān)費用：成品保護、剩余物料退場、現(xiàn)場清理、工程交付及責任期內(nèi)的`質(zhì)量缺陷保修等全過程
3、乙方自有的管理費、利潤、稅金等一切費用。
4、木門的檢驗試驗費用、進場后材料的復試費用、當?shù)叵纻浒敢约跋莉炇召M用。
4.3 合同總價：暫估壹佰陸拾萬元;(綜合單價詳見合同附件，其中木門明細及數(shù)量為暫估)
4.4 工程量結(jié)算原則：根據(jù)安裝好以后的門的實際“樘”數(shù)進行結(jié)算。
4.5 工程款支付：
4.5.1 預付款： 20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同總價的20%作為預付款。
4.5.2 進度款1：木門門套、防火門門套全部進場后7天內(nèi)支付合同總價的30%。
4.5.3 進度款2：門扇進場且木門(防火門)全部安裝完畢經(jīng)甲方驗收合格以后7天內(nèi)支付至合同總價的70% 。
4.5.4 進度款3：竣工驗收且同業(yè)主竣工結(jié)算完成后付款至合同總價的95%。
4.5.5 保修金：余款5%作為質(zhì)量保修金，在無任何質(zhì)量問題的情況下貳年后一月內(nèi)一次性無息付清。(質(zhì)保期為2年)
4.5.6 發(fā)票：每批付款前，乙方必須向甲方提供有效發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
5 工地代表
5.1 乙方駐工地代表：
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
甲方責任：
5.1.1 積極配合乙方工作，對乙方提供的材料計劃進行復核。
5.1.2 協(xié)助乙方同其他相關(guān)工種隊伍的配合。
5.1.3 根據(jù)雙方約定的質(zhì)量標準及設(shè)計要求進行現(xiàn)場驗收。
5.2 乙方責任：
5.2.1 根據(jù)雙方約定的標準，保質(zhì)保量按期完成。
5.2.2 派駐現(xiàn)場代表，對現(xiàn)場門洞口尺寸進行實測實量，對門的數(shù)量進行統(tǒng)計，以保證成品的準確性。
5.2.3 負責木門的安裝工作并確�？⒐を炇胀ㄟ^。
5.2.4 門扇彎曲、開膠、起鼓、變形等內(nèi)在質(zhì)量問題以及破損、觀感等外觀質(zhì)量問題由乙方負全部責任，若發(fā)生以上任何一種質(zhì)量問題，乙方必須無條件、無償重新更換產(chǎn)品且甲方有權(quán)將由此造成的損失在乙方結(jié)算款中扣除此費用。
5.2.5 根據(jù)合同工期約定，對影響工期的因素以書面形式提前通知甲方，但必須給甲方充足的處理時間。
5.2.6 乙方車輛進出工地，必須保證施工人員及他人的安全，否則，由此造成的一切安全、經(jīng)濟責任及損失，皆由乙方負責。
5.2.7 乙方出廠產(chǎn)品應有：商標、名稱、型號、規(guī)格、制造廠名稱、出廠日期、合格證等標志。
5.2.8 根據(jù)4.4要求提供合格的文字資料。
6 安全施工
7.1乙方應按照當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定做好安全教育工作，執(zhí)行甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。乙方人員進入施工現(xiàn)場必須佩戴安全帽。乙方必須保證其工作人員及他人的安全，否則，由此造成的一切安全、經(jīng)濟責任及損失，皆由乙方負責。
7.2乙方進出場車輛必須謹慎駕駛，應充分考慮現(xiàn)場場地狹小因素。發(fā)生事故，應積極采取有效措施，防止損失擴大，并承擔全部責任。
7.3乙方車輛進出甲方工地，必須服從甲方的現(xiàn)場和安全保衛(wèi)要求，如不服從，一切責任乙方自負。且甲方有權(quán)根據(jù)項目部相關(guān)管理制度對乙方進行處罰。
7.4乙方車輛出場時不得私自運送甲方現(xiàn)場物資出場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為偷竊，按照“偷一罰十”的原則進行處罰。
7.5貨物卸車至甲方指定位置，應擺放整齊。如放至室外則應采取防雨、防曬、防潮等措施。
7 其他
7.1 招標文件及乙方的全部投標資料皆為本合同不可分割的組成部分，與本合同有同等法律效力。
7.2 本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7.3 本合同如有糾紛，雙方同意向合同簽訂地(聊城市)人民法院起訴。
7.4 本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
7.5 本合同全部內(nèi)容皆為電腦打印格式，手寫無效。
7.6 合同有效期：雙方蓋章簽字完成后生效，至甲方支付完全部合同價款后失效。
甲方：
單位名稱：(蓋章)
代 表： (簽字)
簽訂日期： 年 月 日
乙方：
單位名稱：
代 表：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳號：
收款人全稱：
簽訂日期：
(蓋章) 年 月 日
(簽字)
承攬加工合同 4
承攬方：___________
地址：___________
電話：___________
開戶銀行：___________
帳號：___________
法定代表人：___________
定作方：___________
地址：___________
電話：___________
開戶銀行：___________
帳號：___________
法定代表人：___________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：___________
規(guī)格：___________
單位：___________
數(shù)量：___________
備注：___________
第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方。定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點：
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：___________。
第九條運輸辦法及費用負擔：___________。
第十條結(jié)算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金。有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價。不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任。經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的.，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元。（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）或酬金總額的_________％（20％——60％幅度）違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％（20％———60％的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。合同副本一式__________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：___________
代表人（簽字）：___________
_________年____月____日
承攬方（蓋章）：___________
代表人（簽字）：___________
_________年____月____日
承攬加工合同 5
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過XX認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1. 加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于__月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并____天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任：
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的`，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次；
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計；
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格；
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方：__________乙方：__________
授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_________
日期：______年____月____日____
承攬加工合同 6
甲方：
乙方：，身份證號：
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四、乙方應身體健康、誠實勤勞，應嚴格按照操作規(guī)范、清潔標準進行工作，確保衛(wèi)生質(zhì)量。
五、乙方在提供保潔服務過程中，必須遵守甲方的.規(guī)章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經(jīng)營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決，書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同 7
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年月日
承攬加工合同 8
承攬方：____________________________________
法定代表人：____________
職務：____________
地址：___________
郵碼：____________
電話：____________
定作方：____________________________________
法定代表人：____________
____________職務：____________
地址：___________
____________郵碼：____________電話：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第二條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照
第三條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的.違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________承攬方：________________________
代表人：________________________代表人：________________________
_年____月____日 ____年____月____日
承攬加工合同 9
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內(nèi)，乙方負責按甲方要求制作
樣品，經(jīng)甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)，運費由 承擔。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術(shù)指標按國家或行業(yè)標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的'，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________ 法定代表人：_________
委托代理人：_________
___年___ 月 ___日免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 ：
乙方：
日期：____年____月____日
承攬加工合同 10
定作方(甲方)：_____________________
承攬方(乙方)：_____________________
一、委托加工項目
委托加工產(chǎn)品：_____________________
數(shù)量：以甲方下單為準.
單價：_______________
交貨期限：按乙方接單日起5-7天
內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限
面料、輔料質(zhì)量的確認;
顏色、尺碼規(guī)格的確認;
繡制杉杉標徽工藝的確認;
縫紉手工藝的確認;
其他質(zhì)量問題的確認;
乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金
甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運
輸方式
乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
于甲方指定的地點_________交貨。
運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準，經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
銷售期限：_______________________。
九、結(jié)算方式
在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的.，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰;
乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人
雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
乙方(章)：________________
單位地址：__________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
電話：______________________
_________年_______月______日
簽訂地點：__________________
承攬加工合同 11
承 攬 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯(lián)系方式：__________________________
定 作 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯(lián)系方式：__________________________
風險告知：在訂立加工承攬合同之前，應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設(shè)計能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務，也應查詢清楚，以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：_____________
第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________________
風險告知：當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目，不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應該注意的是，合同注明的加工物必須是合法物，在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物，是否需經(jīng)有關(guān)部門批準才允許加工，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現(xiàn)不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方：定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
風險告知：關(guān)于定作物的檢查驗收，承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明：定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的，定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，除定作方使用，保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準：委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的`途中時間：雙方另有約定的，按約定的方法計算。
風險告知：關(guān)于驗收標準、方法及提出異議的期限，有標準的按照標準，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協(xié)商，最好注明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點，以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔：
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：
__________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：
___________________________________________
第十一條 其他約定：
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款：不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任：經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理：少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元：(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知：關(guān)于違約金的事項，如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數(shù)額或計算方法。另外，《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結(jié)付定出了比例幅度：合同當事人應注意確定違約金的具體百分數(shù)。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方：變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金：以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決：協(xié)商不成按_____項處理：
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁：
2、向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份：合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________
法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________
________年______月______日 ________年______月______日
承攬加工合同 12
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
品名規(guī)格（長，寬，高cm）單位數(shù)量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．
甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價款：
按核定價格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條交貨的時間和地點：
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費用負擔：
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．
甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結(jié)算方式及期限：
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的.損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方：（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
承攬加工合同 13
一、摘要
由于中國人均收入增加及生活節(jié)奏的加快，作為繼大賣場及超市之后出現(xiàn)的又一新興的零售業(yè)經(jīng)營方式，便利店必將大有作為，它也將成為未來中國極具在發(fā)展前景的零售業(yè)態(tài)。所以我決定投資開一家便利店。
本店理念是“為大眾提供便利購物條件，為消費者提供適合的商品，為消費者提供優(yōu)質(zhì)的服務”，為大學生消費者創(chuàng)造高品質(zhì)的便利生活。
二、市場介紹
近年來，由于學校內(nèi)便利店少，離大型超市等商業(yè)購物中心有一定的距離。隨著同學們的生活質(zhì)量提升和生活節(jié)奏的加快，同學的時間變得愈來愈寶貴，而同學們在付費方式上及在日常生活需要的應急性商品或單買商品，此時的便利店這這方面起到了快捷，高效的作用，給同學們帶來了滿足。
三、店輔概述
1、商品種類
主要經(jīng)營快速消費食品（零食飲料等）、日用百貨、日配和水果、雜志等。在商品結(jié)構(gòu)中，食品占比率35%，日用百貨10%，其他的占50%。我們的產(chǎn)品種類繁多，各具特色，可以供廣大大學生自由選擇。
各類食品系列在我們的大學生便利店里邊為廣大大學生提供各種小食品和零食，同時還有各類水果等。
學習用品系列在宿舍連鎖超市里我們還會為大學生顧客提供像筆、紙張等文化學習用品供大學生選擇。
雜志報紙系列在我們的連鎖超市里邊為了滿足大學生對時政、新聞等的及時了解我們也兼營報紙、雜志等業(yè)務。
2、店鋪裝潢
店面外觀的顏色為白色和紅色，給人以其商品具備安全和信任的感覺，店內(nèi)墻壁和天花板采用反光性，襯托性較強的純白色，給人造成較大空間的視覺偏差。
四、市場分析
1、劣勢（Weakness）
A.缺乏自有品牌意識。我們的便利店是獨自出資開發(fā)的，對于學生來說，完全陌生和沒有知名度，不能及時產(chǎn)生信賴。
B.缺乏工作經(jīng)驗。由于我們都是第一次投資經(jīng)營生意，只能依靠一些理論和客觀學習別人的經(jīng)驗，卻沒有經(jīng)營開店的經(jīng)驗。這是我們很大的劣勢，可能會給我們帶來風險。
2、優(yōu)勢（Strength）
A.經(jīng)營壁壘較低。經(jīng)營成本較低，經(jīng)營管理模式也不像大企業(yè)那么大型及規(guī)范，沒有像連鎖制式化的約束。我們能獨立自主管理。
B.直接與消費者接觸，快捷的市場反應優(yōu)勢。在買方市場下，同學們的需求是市場的導向。我們可以憑借自身選址或者經(jīng)營地點的優(yōu)勢，可以長期和充分的與消費者接觸，了解消費者的購買需求，逐漸摸索其購物偏好，有助于經(jīng)營者及時了解商品需求量和種類的信息，從而有選擇，有針對性的組織貨源。減少因為商品積壓而帶來的浪費。
C.上門送貨。在面前為止，很少有商場有提供為同學們上門送貨。在這情況，我們可以為同學們送貨，為顧客提供方便和節(jié)約時間，從而得到同學們的喜歡，盡我們的努力，讓同學們得到最大的滿意。
五、營銷組合策略
正確的采購商品和陳列商品，給消費者帶來購物的滿意便利，并起到給消費者好印象的作用。以下是我們的產(chǎn)品策略：
A.商品陳列和空間利用。在商品的陳列方面，有些便利店存在某些商品的'陳列面積過大的現(xiàn)象。由于我們便利店的空間有限，不能浪費陳列的空間，而是要對于做到很好的利用，上架的商品可以達到2500-3000種，滿足消費者更多需要和選擇。同時商品陳列清晰和同類商品歸類擺放在一起，讓顧客一目了然和容易挑選商品。
B.進貨特色商品。采購一些有特色的商品，與其他同類型的便利店形成差別。我們選擇一些優(yōu)質(zhì)的，也就是口味好吃的食品，以此吸引消費者。還可以根據(jù)消費者提供的意見和指點需要的商品，采購入其商品。
承攬加工合同 14
定作方（甲方）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
承攬方（乙方）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交貨日期的計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交（提）貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的`提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________。
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________________________。
第十條結(jié)算方式及期限
___________________________________________________________。
第十一條其他
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬方應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、承攬方未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金______元（大寫：______）；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%（______%—— ______%幅度）或酬金總額的______%（______%—— ______%幅度）違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途無正當理由解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%（%—— %幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%（%—— %幅度）的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第5款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期天，按酬金總額的%償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），應當承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式份，各交留存一份。
定作方（簽章）：______承攬方（簽章）：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
開戶銀行：______開戶銀行：______
賬號：______賬號：______
______年______月______日______年______月______日
簽于：______簽于：______
承攬加工合同 15
需 方：
供 方：
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ，不得轉(zhuǎn)移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求：根據(jù)需方提供的.施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計聯(lián)系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔。
四、材料制作要求：鋼材材質(zhì)按圖紙設(shè)計及設(shè)計聯(lián)系單要求，產(chǎn)品制作應滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價（元）金額（元）備注
數(shù)量按理論實際計算
略
合 計
以上產(chǎn)品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。
注：本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準。
六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。
七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式：
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量，供方結(jié)算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內(nèi)核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。
十、產(chǎn)品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求：供方應隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書，現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費用需方負責。
十二、違約責任：
1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨，經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。
十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。
需 方：
供 方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
訂立合同時間：年 月 日
【承攬加工合同 】相關(guān)文章：
承攬加工合同12-27
加工承攬合同02-20
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同[精選]07-07
承攬加工合同（精選）07-17
（精選）承攬加工合同07-18
加工承攬合同【精選】07-18
加工承攬合同01-23
承攬加工合同12-18