- 安裝承攬的合同 推薦度：
- 安裝承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
安裝承攬合同優(yōu)選15篇
隨著法律觀念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的安裝承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
安裝承攬合同1
建設單位 __________
施工單位 __________
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議
第一條 工程名稱 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)太陽能組件安裝工程
第二條 工程地點 黑龍江省大慶市
第三條 太陽能板數(shù)量：
第四條 安裝費用及付款方法 安裝費為__________元/塊，共計：__________元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經(jīng)驗收合格后，甲方在三日內(nèi)將工程款余額全部付清。
第五條 工程期限（__________年__________月__________日至__________年__________月__________日）
第六條 工程質(zhì)量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條 承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂?shù)腵二次搬運、
第八條 發(fā)包方義務
1、甲方給乙方施工圖一式1份、
2、按協(xié)議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
5、負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條 承包方義務
1、按協(xié)議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協(xié)助電工進行電線連接工作。
5、保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、負責施工過程中及竣工后的現(xiàn)場清理工作。
第十條 違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣__________元，如提前完工，甲方獎勵乙方__________元。
第十一條 安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，防止質(zhì)量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關(guān)。
第十二條 本合同正本2份，承包方、發(fā)包方各一份。
第十三條 附表及其他具有合同效力的文件。
甲方 __________
乙方 __________
時間 __________
安裝承攬合同2
發(fā)包方:________（以下簡稱甲方）
承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，為了明確雙方權(quán)利義務，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行： 一、工作內(nèi)容：
�。�、空調(diào)、熱水器等設備安裝；
�。�、避雷接地；
�。�、五金配件安裝于配合調(diào)試；
二、安裝人工費及結(jié)算：
安裝人工單價為：空調(diào)：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
�。�、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
�。�、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權(quán)解除合同，由此產(chǎn)生的.一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
�。�、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
５、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
�。丁⒈竞贤皇絻煞�，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯(lián)系電話：__________________
聯(lián)系電話：__________________
簽約時間：20xx年xx月xx
安裝承攬合同3
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、合同期自_____________年_______月______日至_____________年_______月______日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責任和義務：
1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有_____________,_____________
2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日_____________臺。
3.甲方有權(quán)隨時對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。
4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方_____(支架由方承擔)。
四、乙方的責任和義務：
1.合同時，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。
2.乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同，必須嚴格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術(shù)規(guī)范》，各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員_____規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的`技術(shù)和服務質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失，須由乙方自行承擔。
4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費用(交通費)由甲方承擔。
5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。
6.乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發(fā)生人身安全問題，由乙方自行承擔。
五、費用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算)：
1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費的明細，并在隔月10日前結(jié)清所有費用，甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費，所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進行。
2.乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：(除_____________、_____________、_____________、_____________以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機_____________元/臺2P柜機/臺_____柜機/臺5P柜機_____________元/臺
3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按_____________元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任：
1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴，經(jīng)甲方查證屬實，乙方按每起_____________元的標準向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付_____________元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_____________(公章)乙方：_____________(公章)
代表人:_____________代表人：_____________
電話：_____________電話：_____________
日期：____________年_______月______日日期：____________年_______月______日
安裝承攬合同4
甲方：
乙方：
地址：
地址：
傳真：
傳真：
電話：
電話：
聯(lián)絡人：
部門：
聯(lián)絡人：
部門：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款：
第一條：工程名稱：______________（下稱“本工程”或“工程”）
第二條：工程地點：
第三條：工程范圍：______________（詳如本合同圖說附件一）
第四條：工程期限：本工程的開工日期為_______年_______月_______日（下稱“開工日”），并自開工日起計_______個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條：工程總價：人民幣______________元
第六條：付款辦法
6.1乙方銀行賬戶：
戶名：
銀行名稱：
賬號：
6.2本合同總貨款按下列約定支付：
簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的_______%，即人民幣_______；
熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的_______%，即人民幣_______；
工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的_______%，即人民幣_______；
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后，甲方應支付乙方工程總價之_______%，即人民幣_______。
6.3保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之_______%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時，乙方可向甲方申請無息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務的，乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務，承擔相應法律責任。
6.4經(jīng)乙方申請，甲方應當于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款，七日內(nèi)核對保修金，并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。
6.5乙方請領(lǐng)各項工程款應付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師（下稱“監(jiān)理工程師”）會簽證明。
第七條：工程價款
7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用，甲方應按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌，或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條：圖說附件
8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格（下統(tǒng)稱“圖說附件”），經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容，對雙方具有法律上約束力。
8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件，并經(jīng)檢視工程地點，已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規(guī)定，按甲方核準的圖說附件，提送執(zhí)行計劃，包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務。
8.3如遇圖說附件均未載明，而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價。
8.4乙方應依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
8.6圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù)，乙方應妥善保存，工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要，乙方均應隨時提供。
�。ū緱l中關(guān)于圖書附件的約定要注意：1、認真核實工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明；2、甲方提供的圖書附件（尤其是標注工程范圍的圖紙）應為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8。1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”），該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。）
第九條：工程及材料監(jiān)理
9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程，應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)，并接受其指導監(jiān)督與管理，同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關(guān)的事宜，包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2履行本合同之一切工程材料，應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗，如檢驗結(jié)果為不合格，乙方應立刻調(diào)換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時，悉依甲方解釋為準。
9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條：工程變更
10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi)，但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2甲方認為工程有變更的必要時，一經(jīng)通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者，其變更工程之價款的.計算，仍以原定單價為準；但如系新增項目，則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3乙方于工程開始執(zhí)行后，應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。
第十一條：履行進度
11.1乙方應于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2乙方應在第四條開工日前三日內(nèi)，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期，乙方應按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進度時間表，敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工，乙方不得拒絕。
�。ù藯l約定過于苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`，我方應有權(quán)要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責任和成本）
第十二條：施工管理
12.1乙方應于工程地點明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施；對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范，工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者，統(tǒng)歸乙方負責賠償。
12.2乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地，依照工程施工進度時間表，切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后，乙方應于二十四小時之內(nèi)，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。
12.4乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng)，如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者，概由乙方負責；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。
12.5本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進場時檢查之，且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者，乙方應立即拆除，并依照規(guī)定圖說附件及材料，重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
12.7凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時設施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協(xié)調(diào)合作的義務；如因工作不能協(xié)調(diào)，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。
12.8本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。
（乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日內(nèi)作出回應并安排驗收，超過15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任）
12.9乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害，應負損害賠償責任。
12.10乙方應遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定，甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域，應維持環(huán)境清潔，并負保安責任。
12.13乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關(guān)規(guī)定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者，則照地方規(guī)定施工。
12.14如涉及隱蔽工程，乙方應及時通知甲方驗收，甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者，甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規(guī)定者，打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔；如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產(chǎn)生一切費用，含打開隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16乙方應遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條：工程驗收
工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗的，應當由政府有關(guān)部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經(jīng)過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。
第十四條：品質(zhì)條款
14.1乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度，符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區(qū)相關(guān)部門相應的建筑施工標準等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
14.3乙方應設專門負責的工程品質(zhì)管理組織，其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù)，提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者，甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建，如在限期內(nèi)未完成，甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復。
第十五條：違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的，每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。
�。�1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的，每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；
�。�2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日_______元向乙方計付損失費用；
�。�3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外，對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。）
第十六條：保修期限
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期_______年，另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為_______年，供熱與供冷系統(tǒng)，為_______個采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為_______年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，乙方應于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件，負責無償修復，如有遲延，依第十五條的規(guī)定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條：工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下：
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方；并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條：稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
第十九條：解約條款
19.1乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：
19.1.1乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認為其不能履約者。
19.2如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現(xiàn)場，并于甲方通知后，五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。
19.3如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內(nèi)負責賠償。
�。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過日的，乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）
第二十條：不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經(jīng)甲方書面同意者，不在此限。
20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利，除經(jīng)甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者：
20.2.1由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
第二十一條：合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。
第二十二條：管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
（如甲方營業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）
第二十三條：通知條款
23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3本合同壹式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
第二十四條：附則
投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時，以本合同為準。
立合同人：
甲方：
乙方：
有權(quán)簽字人：
有權(quán)簽字人：
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
安裝承攬合同5
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬廣告牌的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議：
一、廣告牌制作
1、廣告牌規(guī)格：__________
2、材質(zhì)：__________
3、要求：__________
二、廣告牌安裝
安裝地點：____________________
三、工程造價及支付方式
1、廣告牌制作費：共計人民幣__________元，大寫__________元整。
2、支付方式：
合同簽訂時甲方預付程款__________元，大寫__________元。
制作安裝完成后，經(jīng)甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四、工程期限
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起__________天。如遇不可抗力因素工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權(quán)利、義務
甲方：
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導致的人、財、物的損害由甲方承擔。
4、有義務提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設計參考。
5、負責提供施工現(xiàn)場的水、電等設施齊全，供乙方使用。
6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的'施工方案進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、確保施工嚴格按照規(guī)定操作，未按規(guī)定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負責。
六、關(guān)于驗收
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應當牢固，抗風力應達到6級。
七、違約責任：
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風力等指標達到相關(guān)標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，預付工程款項不予退還，乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部制作作費。
八、因廣告所產(chǎn)生的責任的承擔：
1、在本廣告的制作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。
2、本廣告安裝制作完畢后，因不可抗力的因素如重大自然災害、安裝建筑物本身質(zhì)量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責任。
3、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛與乙方無關(guān)。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目保修__________年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
十、本合同除簽章部分外，均為打印，手寫、涂改無效。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十二、本協(xié)議自簽訂之日起__________年后自動失效。
十三、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
安裝承攬合同6
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等自愿、互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方制作、安裝、維護__樓樓頂廣告牌有關(guān)事宜達成一致,特訂立此合同.
第一條、委托項目
1.1制作、安裝、維護_市_·__樓樓頂廣告牌,具體規(guī)格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結(jié)構(gòu)預埋件定位。
第二條、合同價款
2.1制作、安裝、維護_市_·__樓樓頂廣告牌按乙方報價包干,暫定工程總價款為人民幣_________整,雙方同意按實結(jié)算,該包干單價為包制作、包安裝、包工包料、包維護、包施工水電費、包稅費、包保險費等的全包方式。在施工過程中如有設計變更,乙方應予以執(zhí)行,仍按包干單價計費。
第三條、付款方式
3.1乙方材料進場經(jīng)驗收合格后七天內(nèi),甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%;
3.2工程完工經(jīng)甲方驗收合格且完成結(jié)算后十天內(nèi),甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價款的90%;
3.3保修期滿三年,經(jīng)甲方確認無質(zhì)量問題或有質(zhì)量問題已履行維修義務,甲方向乙方支付完剩余款項;注
3.4乙方在甲方付款前應按甲方財務部門和當?shù)囟悇盏囊蟪鼍吆戏�、有效的發(fā)票。
第四條、廣告牌制作安裝完成時間及驗收:
4.1乙方應自開工之日起__個日歷天完成制作和安裝,達到驗收合格的條件。
第五條、雙方權(quán)利與義務:
5.1甲方的權(quán)利和義務:
5.1.1按時按量向乙方支付合同中規(guī)定的費用;
5.1.2此工程施工期間,由甲方免費提供升降架把材料運到樓頂,由甲方免費提供施工電源;鐵架底部與樓板連接部分防水處理由甲方負責;
5.2乙方的權(quán)利和義務:
5.2.2本工程如需報建,乙方應全力予以配合;
5.2.3施工人員、工具、器材及其財產(chǎn)的.安全、保險由乙方自行負責,否則造成一切損失由乙方負責賠償;
5.2.4乙方應文明施工,不得在現(xiàn)場亂堆、亂搭、亂涂、亂接水電,如違反當?shù)氐沫h(huán)境管理規(guī)定,造成損失或罰款,由乙方自行承擔;
5.2.5遵守當?shù)卣嘘P(guān)主管部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪間以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,乙方應按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)和承擔因此發(fā)生的費用;
5.2.6在尚未辦理移交給甲方前,乙方負責已完工程的保護工作,在保護期間發(fā)生損毀,乙方自費予以修復;
第六條、材料的要求:
乙方用于本工程的材料設備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優(yōu)等品,經(jīng)甲方認可后才進行制作,不合格產(chǎn)品不得使用,如發(fā)現(xiàn)使用不符合甲方確認標準要求的材料設備,乙方負責重新購買及重新施工。
第七條、質(zhì)量及驗收:
1、驗收標準:按國家相關(guān)行業(yè)的驗收
2、工程完成后乙方先行自檢合格后,書面報請甲方要求進行驗收,并需達到雙方約定的質(zhì)量標準。
3、如驗收不合要求,乙方自行返工并負擔返工費用至達到規(guī)定的標準為止。
4、乙方不得隨意對原設計進行修改或變量,如因在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經(jīng)甲方確認,如發(fā)生增加工程的,乙方可以在合同價款外追加增加工程所需款項。
第八條、質(zhì)量保修期:
1、保修期限以工程竣工驗收合格日起計算,期限為三年。在保修期間內(nèi),發(fā)生以下情況不作保修:人為破壞,自然災害如地震或臺風在八級以上等不可抗拒因素;
2、保修責任范圍包括凡因乙方施工質(zhì)量、采購材料設備質(zhì)量原因造成的損壞均屬保修責任范圍。
3、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇復雜或比較有難度的問題由乙方安排技術(shù)人員到現(xiàn)場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進場維修,乙方逾期進場維修的,甲方有權(quán)自行維修,所需款項將直接從保修金中扣除或甲方向乙方追償。
第九條、違約責任:
乙方未按本合同第三條約定完工的,每逾期一天,應向甲方承擔人民幣500元的違約金。
第十條、其它約定
10.1本合同中提到的通知、《驗收書》等均應以書面形式出現(xiàn)一并作為合同中的附屬文件,與本合同具有同等法律效力;
10.2本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補充合同,補充合同作為本合同附屬文件;
10.3本合同一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執(zhí)一份均具同等法律效力;
10.4在本合同履行期內(nèi),雙方應盡量通過友好協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成的,雙方均可向_市有管轄權(quán)的人民法院起訴。
甲方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
乙方：_________
法定代表人：_________
_________年____月____日
安裝承攬合同7
訂立合同雙方：
建設單位：_________（以下簡稱發(fā)包方）
施工單位：_________（以下簡稱承包方）
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱
____________________________________。
第二條：工程地點
____________________________________。
第三條：建筑面積
____________________________________。
第四條：工程價款及付款方法
____________________________________。
第五條：工程期限（開工、竣工時間）
____________________________________。
第六條：工程質(zhì)量標準
____________________________________。
第七條：承包形式及材料設備供應
____________________________________。
第八條：發(fā)包方義務
1、開工前___________天，甲方給乙方施工圖一式___________份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）
2、按協(xié)議分工，開工前___________天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
第九條：承包方義務
乙方負責：
1、按協(xié)議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表，開工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款
_________
第十一條：其他協(xié)助條款
____________________________________。
第十二條：附則
本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：爭議
合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：其他文件
附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：（蓋章）_________承包方：（蓋章）
法定代表人：______________法定代表人：______
地址：_________________地址：_________
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______
帳號：_________________帳號：_________
簽約日期：_________年_________月_________日
安裝承攬合同8
甲方：_________________
乙方：_________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將_________工程的_________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《_________________》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：_________________
2.工程地點：_________________
3.承包范圍：_________________
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷________天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2、實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給________有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的'票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
1.本工程保修期為________年
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
安裝承攬合同9
甲方：_______________(發(fā)包方)
乙方：_______________(承包方)
附：身份證復印件電話號碼_______________、_______________
本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點：___________________________________________
2.工期：_______年________月_______日至_______年_______月_________日
3.本項工程預計費用____________元人民幣。
第二條材料供應的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應當符合國家的相關(guān)質(zhì)量標準。
2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的'關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的______%,水電完工后支付%,整體竣工驗收合格后支付______%
2.乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關(guān)面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結(jié)算方式：
按實結(jié)算：總價結(jié)算：____________元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關(guān))訴訟解決。
守約方為維護自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費的___________、誤工費、交通費，都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
第十條附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地：______________________________
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?/p>
甲方簽字(蓋章)：__________________
乙方簽字(蓋章)：__________________
______年______月______日
安裝承攬合同10
甲方：_____
乙方:
大廈(以下簡稱“______大廈”)是由______投資開發(fā)公司投資興建、物業(yè)管理公司承接物業(yè)管理的一個新型綜合樓宇，一期工程由二座層歐式建筑及裙樓組成，優(yōu)越的地理位置以及區(qū)域結(jié)構(gòu)、區(qū)域環(huán)境為乙方企業(yè)、企業(yè)產(chǎn)品宣傳構(gòu)筑了一個全新的'媒體平臺。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲、乙雙方就商業(yè)廣告位租賃事宜達成以下協(xié)議：_____
第一條物業(yè)的基本情況
大廈位于大街8號，樓高層，設客運電梯臺，為商、辦、住宅綜合樓宇。
第二條商業(yè)廣告位租賃項
位于大廈北樓與北裙樓過道路燈桿，數(shù)量根，尺寸為：_____(米)。
第三條商業(yè)廣告位租賃期限
自___________年_____月_____日起，至___________年_____月_____日止，計三個月。
第四條合同期間費用支付
廣告位租賃費計人民幣______.00元(大寫：_____人民幣貳仟元整)。
第五條甲方工作協(xié)助乙方進行廣告體安裝;
協(xié)助乙方負責廣告體的日常檢查工作;
第六條乙方工作
將廣告內(nèi)容制作效果圖，報甲方審核;
將公司營業(yè)執(zhí)照復印件、經(jīng)辦人身份證復印件提供給甲方備案;
負責廣告體的安裝、及日常維護;
負責廣告發(fā)布期間載體安全工作;
廣告內(nèi)容應符合國家相關(guān)法律之規(guī)定，因廣告內(nèi)容失實或違法、違規(guī)行為而引發(fā)的法律糾紛，乙方自行承擔一切直接和間接責任。
第七條關(guān)子影響原狀及補救措施的約定
廣告體安裝會對所在物業(yè)的原狀造成一定影響，乙方應在施工前將方案報送甲方審批備案：_____合同期滿后如雙方不再續(xù)約，應將物業(yè)恢復原樣：_____如不能恢復，應另行制定裝修方案報請甲方同意，并按方案實施，以上所有費用均由乙方承擔。
第八條合同期滿
合約期滿后，本合同即行終止，屆時，乙方按第七條之相關(guān)規(guī)定完成有關(guān)善后工作后撤場;如乙方需繼續(xù)租用，則需提前一個月向甲方提出申請，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂有關(guān)合約，費用另行約定。
第九條提前終止合同的約定
合同執(zhí)行期間，任何一方不得隨意提前終止本合同;如因城建、規(guī)劃以及甲方商業(yè)經(jīng)營等需要必須終止合同時，甲方需提前15天通知乙方;
乙方在廣告發(fā)布期間如有違法或違反本合約的行為，甲方有權(quán)終止合同的執(zhí)行。
第十條違約責任
合同執(zhí)行期間，雙方必須信守合同;如在合同履行中發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意由南通市仲裁委員會仲裁。
第十一條其它
本合約未盡事宜，由甲乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
第十二條本合同共二頁，一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：_____乙方：_____
代表：_____代表：_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
安裝承攬合同11
定作方：__________
承攬方：__________
聯(lián)系電話：__________
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條
雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶，承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質(zhì)。
第二條
承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條
承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應的報酬。
第四條
承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條
安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條
承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條
承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權(quán)不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條
驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條
報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條
報酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結(jié)算相應的'報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字后生效。
定作方：__________
承攬方：__________
簽訂日期：__________年______月______日
安裝承攬合同12
甲方：______________
廠法定代表人：_________________廠長
乙方：_________________
甲方因業(yè)務需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達成如下協(xié)議書：_________________
一、安裝的項目名稱和地點：_________________
二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和安裝報酬：_________________名稱規(guī)格型號數(shù)量安裝合計;
三、完成安裝的期限：_________________
四、安裝的.質(zhì)量要求：_________________
五、安裝的安全責任：乙方確保規(guī)范、安全地完成上述安裝內(nèi)容，安裝過程中如發(fā)生人身、財產(chǎn)的損害事故的，乙方自行承擔全部責任或者損失，與甲方無關(guān);
六、安裝報酬的結(jié)算支付時間：_________________
七、違約責任：_________________乙方每逾期一天，支付違約金元;甲方逾期付款的，按照每日萬分之二點一賠償利息損失;
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________廠乙方：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
安裝承攬合同13
甲方(定作方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1.1防盜門名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量，單價(元/平方米)，大寫：。
注：以實際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
1.2工期要求：。
第二條承攬方式、材料的提供
2.1承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝并運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2.2本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
2.3材質(zhì)標準：;
2.4乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍：。
3.2工程地點：。
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
4.1計算方法：面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。
4.2本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
4.3付款方式：安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的%，余%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題且質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計：以實結(jié)算元整，大寫：。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
6.2乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。
6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。
6.5為了保證工程的進度和質(zhì)量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞的費用乙方自理。
第七條工期
7.1開工前天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電小時以上影響正常施工;
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
8.1本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
8.2乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
8.3乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后實施，所發(fā)生的`費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方免費維修或更換。
甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修，甲方有權(quán)安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后沒有發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
10.1乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作，高空作業(yè)配安全帶，進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調(diào)、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
10.2乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責任
11.1工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。
11.2由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的——‰。
11.3甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議，應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時，可通過人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理，補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：代理人(簽字)：
合同簽訂地：
__年__月__日__年__月__日
安裝承攬合同14
甲方：____________
乙方：____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協(xié)商一致簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程范圍
1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿(mào)有限公司共計電梯數(shù)量為臺。
2、土建尺寸及要求：___由委托方提供經(jīng)安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。
第二條安裝費總金額
注：___此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。
第三條結(jié)算方式及付款期限
1委托方在承攬方安裝調(diào)試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬元整。
2、電梯經(jīng)技監(jiān)局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬元整。
3、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬元整
第四條質(zhì)量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家7588-20__標準、16899標準驗收。
2、承攬方自產(chǎn)品安裝驗收交付之日起12個月內(nèi)，對產(chǎn)品安裝質(zhì)量提供保證。
第五條委托方責任
1.向承攬方提供經(jīng)項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。
2.提供符合國家標準的全套設備產(chǎn)品，提供產(chǎn)品相關(guān)的`全套資料。
3.委托方負責將合同所訂的全套產(chǎn)品運抵用戶工地。
第六條承攬方的責任
1.嚴格按照國家和制造廠有關(guān)標準、規(guī)范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。
2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養(yǎng)合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規(guī)范施工，杜絕人身傷亡事故。
4.負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規(guī)定的要求，國家標準和當?shù)厥杏嘘P(guān)安裝該10臺電梯，對安裝過程的安裝質(zhì)量和安全負責。
第七條安裝竣工檢測
1.安裝結(jié)束自檢合格后，承攬方向當?shù)胤ǘ娞輽z驗部門辦理驗收申報手續(xù)，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續(xù)。
2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續(xù)，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產(chǎn)生的一切安全和質(zhì)量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。
安裝產(chǎn)品未經(jīng)當?shù)卣鞴懿块T驗收。□未辦理經(jīng)承攬方確認的書面移交手續(xù)。
第八條違約責任
1.委托方擅自中止合同，無權(quán)請求返還定金。
2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實際延誤時間順延。
3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。
4.其他違約責任按《民法典》以及其他相關(guān)法律承擔各自責任。
第九條其他事項
1.電梯驗收合格后，書面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。
2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內(nèi)如遇合同爭議時，可以通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
_________年____月____日_________年____月____日
安裝承攬合同15
甲方：________有限公司
乙方：________有限公司
簽訂地點：________
簽訂時間：______年____月____日
甲、乙雙方在平等、互利、公平投標的基礎(chǔ)上，簽署本合同，甲、乙雙方共同信守，現(xiàn)將有關(guān)事項協(xié)議如下：
一、承包范圍：
車間給棉管道及濾塵管道的制作、安裝。
二、承包形式：
采用包工包料的形式
三、工程造價
清花一機一線、梳棉機五臺，清花梳棉濾塵各一套，自動打包機壹臺，異纖機一臺，含蓋所有管道及附件，總造價________元(大寫：________元整)
四、付款方式
進場驗收合格后付總造價的 %，工程按已完成的`形象進度付總造價的 %，開據(jù)黃島地稅普通發(fā)票，十天內(nèi)結(jié)清 %的工程款。
五、工期
1、濾塵管道及給棉管道的安裝與設備安裝交叉進行，簽訂合同 天內(nèi)所有管道全部安裝完成(工期結(jié)合需方要求協(xié)調(diào)進度)
2、規(guī)定期限內(nèi)如不能完成，每超期一天乙方支付違約金____元給甲方，因甲方責任造成的延期不算乙方工期。
六、乙方責任
在履行合同期內(nèi)，乙方保證甲方要求的工期進度，并且不得影響甲方總體投產(chǎn)計劃，承擔以下責任。
1、必須遵守甲方的各項安全規(guī)定。
2、必須制定可行有效的安全方案，保證其整個作業(yè)工程的安全可靠性。
3、在工作過程中，一切事故均由乙方承擔，甲方無任何責任。
七、甲方責任：
提供乙方用電、住宿及工作場地。
八、合同執(zhí)行時若發(fā)生爭議，由雙方友好協(xié)商解決。
九、本合同一式二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方各持兩份
甲方：________(蓋章)
委托代理人：________
電話：________
日期：_________________
乙方：________(蓋章)
委托代理人：________
電話：________
日期：_________________
【安裝承攬合同】相關(guān)文章：
安裝承攬合同10-30
(經(jīng)典)安裝承攬合同02-24
安裝承攬的合同09-16
安裝承攬合同09-09
安裝承攬合同【薦】06-12
安裝承攬合同【實用】07-16
(優(yōu))安裝承攬合同07-22
安裝承攬合同集錦11-01
【熱門】安裝承攬合同06-13
【熱】安裝承攬合同06-13