- 相關(guān)推薦
電纜安裝承攬合同
現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的電纜安裝承攬合同，希望對(duì)大家有所幫助。
電纜安裝承攬合同1
定作人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的 境內(nèi)電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點(diǎn)
第三條：工程價(jià)款及付款方法
1、工程價(jià)款按量計(jì)價(jià)，其中電纜按1元每米計(jì)價(jià)，上述計(jì)價(jià)均按人民幣計(jì)價(jià)。
甲方應(yīng)于竣工驗(yàn)收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。
第四條：工程期限
施工期限為 年 月 日開始至 年 月 日結(jié)束，施工期限為 個(gè)月。
第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定，同時(shí)也應(yīng)符合甲方的要求。
第六條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
乙方承包方式為包工不包料，乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員，甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料。
第七條：甲方義務(wù)
1、甲方應(yīng)于開工當(dāng)天向乙方提供施工圖。
2、甲方應(yīng)在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。
3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場(chǎng)，施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利
4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條：乙方義務(wù)
1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后，應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財(cái)物。
2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的食宿及相關(guān)保險(xiǎn)，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。
4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工�？⒐ず�，五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料，如因甲方未能按時(shí)提供材料，導(dǎo)致乙方工期延長(zhǎng)，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的`，乙方負(fù)責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應(yīng)按日支付違約金，每日違約金為合同總價(jià)款的1‰、
3、乙方應(yīng)按期完工，未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔(dān)違約金人民幣： 元整。
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。
第十一條：乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日
電纜安裝承攬合同2
定作人(委托方)：_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬人(施工方)：_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的中國(guó)聯(lián)通黎平縣水口鎮(zhèn)境內(nèi)電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點(diǎn)______________________________
第三條：工程價(jià)款及付款方法
甲方應(yīng)于竣工驗(yàn)收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。
第四條：工程期限
施工期限為_____年_____月_____日開始至_____年_____月_____日結(jié)束，施工期限為10個(gè)日。
第五條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定，同時(shí)也應(yīng)符合甲方的要求。
第六條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
乙方承包方式為包工不包料，乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員，甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條：甲方義務(wù)
1、甲方應(yīng)于開工當(dāng)天向乙方提供施工圖。
2、甲方應(yīng)在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。
3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場(chǎng)，施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利
4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條：乙方義務(wù)
1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后，應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財(cái)物。
2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的`材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的食宿及相關(guān)_____，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。
4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工�？⒐ず�，五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料，如因甲方未能按時(shí)提供材料，導(dǎo)致乙方工期延長(zhǎng)，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負(fù)責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應(yīng)按日支付違約金，每日違約金為合同總價(jià)款的1‰、
3、乙方應(yīng)按期完工，未能完成承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔(dān)違約金人民幣：________元整。(大寫：貳萬(wàn)元整)
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。
第十一條：乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方：___________(簽字并蓋章)______
乙方：___________(簽字并蓋章)______
_____年_____月_____日
【電纜安裝承攬合同】相關(guān)文章：
電纜安裝的合同01-16
安裝承攬合同09-09
安裝承攬合同10-30
安裝承攬的合同09-16
(經(jīng)典)安裝承攬合同02-24
空調(diào)安裝承攬合同09-14
【熱門】安裝承攬合同06-13
【熱】安裝承攬合同06-13
安裝承攬合同【薦】06-12