當前位置：9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>工程合同

工程合同

時間：2024-01-09 09:34:14 合同我要投稿

工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
簡易工程合同推薦度：
拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
相關(guān)推薦

工程合同3篇(精)

　　在不斷進步的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編精心整理的工程合同3篇，希望能夠幫助到大家。

工程合同3篇(精)

工程合同篇1

　　白鹿鎮(zhèn)蘭蟒村通村公路

　　路面硬化工程承包合同

　　甲方：沈維全

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為修建白鹿鎮(zhèn)蘭蟒村通村水泥路，經(jīng)沈維全（下稱甲方）和（下稱乙方）共同商定，于二O一二年月日達成并簽訂本協(xié)議如下：

　　一、建設內(nèi)容

　　本工程從湖塘口至蘭蟒村（指起止地點），公路長度約5公里，按圖紙和工程量清單進行施工。

　　二、技術(shù)標準

　　按測設圖紙施工，若有不明確或不一致之處，按巫溪縣交通委員會《通村水泥路技術(shù)標準》要求施工。

　　三、工程質(zhì)量

　　嚴格按照圖紙或農(nóng)機部門工程人員指令施工。嚴格質(zhì)量要求。嚴禁出現(xiàn)豆腐工程。違者造成的經(jīng)濟損失和返工費用概由乙方負責。工程保質(zhì)期為二年，如果因施工質(zhì)量原因造成工程維修，由乙方負責出資維修。

　　四、安全責任

　　工程施工期間，應加強安全管理，一切安全責任概由乙方自行負責。

　　五、工期

　　乙方應在簽訂協(xié)議后天內(nèi)立即開工。

　　完工時間：前。

　　六、承包價

　　根據(jù)工程預計數(shù)，本合同承包價為人民幣60元/一立方.

　　七、付款方式

　　工程開工后由乙方自行解決啟動資金，工程完成后,經(jīng)巫溪縣交通委員和相關(guān)部門驗收合格后,甲方即支付總工程款的50%，在驗收合格的前提下于農(nóng)歷

　　20xx年底支付總工程款的30%,剩余20%為工程質(zhì)量保證金，二年內(nèi)付齊。

　　八、材料供給

　　1、甲方負責工程機械設備和水泥、砂石的供給。

　　2、乙方負責解決工人和其他所有材料、后勤的自給。

　　3、乙方在使用甲方的'機械設備中應本著小心呵護，合理按照操作規(guī)程使用，如有故障出現(xiàn)應自行修復。工程到期應將所有設備歸還給甲方。

　　九、違約

　　1、乙方在此承諾：保證在各方面按合同規(guī)定承擔本合同的實施和完成及其缺陷的修復，如不能按質(zhì)量和工期要求完成工程，超過工期按元∕每天,對承包人進行扣除工程款，期間造成的損失由乙方自行負責。

　　2、甲方在此承諾：保證按合同規(guī)定的時間和方式向承包人支付合同價款。

　　十、解決本合同糾紛方式。

　　1、在合同簽訂所在地人民法院起訴或仲裁委員會裁決。

　　2、雙方在合同履行期間所有發(fā)生的問題，雙方應友好協(xié)商，未盡事宜或可另訂附加合同，附加合同享有本合同之同等法律效力。

　　十一、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效。

　　甲方：（簽字）乙方：（簽字）

　　簽約地點: 簽訂時間：年月日

工程合同篇2

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________

　　公司原甲乙雙方的______________工程施工合同糾紛一案，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議書：

　　1、甲方同意在本協(xié)議書經(jīng)雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣________萬元（除本協(xié)議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔），該款從法院業(yè)已凍結(jié)的.款項中支付，且甲方同意從凍結(jié)款項中另行劃款_______萬元至法院并按照本協(xié)議書的約定支付；同時乙方同意申請法院解除對________萬元外款項的凍結(jié)。

　　2、乙方同意在本協(xié)議書簽定之日起的____日內(nèi)將__________全部安裝完畢；

　　3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向________市_______銀行遞交解封憑證。

　　4、乙方同意按照建筑法律法規(guī)的規(guī)定對本案工程的主體結(jié)構(gòu)工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內(nèi)的保修責任，并出具必須的質(zhì)量保修書。

　　5、對于_______建設局質(zhì)監(jiān)站提出的應由施工單位提供的驗收所需的完整合格的資料和手續(xù)，乙方同意在協(xié)議書簽定之日起的____日內(nèi)提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款______萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______縣建筑局監(jiān)督站書面意見同意后由法院將______萬元予以轉(zhuǎn)付。

　　6、甲方雙方均放棄追究對方的本協(xié)議約定以外的其它違約責任和經(jīng)濟損失。

　　7、在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經(jīng)濟糾葛，雙方經(jīng)濟糾紛已經(jīng)解決。

　　8、本案訴訟費用由乙方承擔。

　　甲方：____________公司

　　乙方：____________公司

　　________年____月____日