工程合同范例(10篇)

　　隨著人們法律意識的建立，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的工程合同10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程合同 篇1

　　甲方:(發(fā)包方):

　　乙方:(承包方):

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》,《全國室內(nèi)裝飾行業(yè)管理暫行規(guī)定》和《室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)協(xié)議雙方達成如下協(xié)議,共同遵守.

　　第一條:工程概況

　　建設單位:莆田市荔城區(qū)國家稅務局

　　工程名稱:辦公樓三層修繕項目

　　工程內(nèi)容:按圖紙及預算內(nèi)容

　　承包方式:一次性總價包干

　　工程造價: 元(含本工程預算設計費20xx元).

　　第二條:工期約定

　　施工期限:本工程定于 年 月 日開工, 年 月 日前竣工.

　　第三條:材料供應方式及要求

　　本工程所用的材料,品牌,規(guī)格由甲方指定(見預算書說明).

　　乙方購買的'材料必須符合甲方要求,經(jīng)甲方驗收符合要求后如乙方自行調(diào)整的材料或不經(jīng)甲方驗收同意而使用的材料所造成的一切費用均由乙方承擔.

　　第四條:工程結(jié)算與付款方式

　　工程竣工后決算造價核算完畢,在十五天內(nèi)一次付清.

　　工程預算中未列入的項目及單價,雙方應及時簽證作為決算依據(jù).

　　第五條:工程驗收

　　工程竣工驗收由甲方組織有關技術人員驗收,以《室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》標準作為驗收依據(jù).

　　第六條:其它

　　雙方認可的工程項目表的單價以及各附件,具有同等的法律效力.乙方應文明施工,安全施工,確保安全無事故,如發(fā)生事故由乙方負責與甲方無關.

　　本合同一式貳份,甲,乙方雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自雙方簽名蓋章之日起生效,本工程工程款付清后合同自行失效.

　　甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):

　　法定代表人: 法定代表人:

　　年 月

工程合同 篇2

　　單選題：

　　1.工程建設單位與某設計單位簽訂合同，購買該設計單位已完成設計的圖紙，該合同法律關系的客體是( )。

　　A.物

　　B.財

　　C.行為

　　D.智力成果

　　答案：d

　　2.擔保方式中的保證，實際運用過程中應理解為( )。

　　A.債務人和債權人約定，債務人向債權人保證履行合同義務

　　B.債務人和債權人約定，當債務人不履行債務時，由保證人代為履行債務

　　C.保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按約定履行債務

　　D.保證人和債務人約定，當債務人不履行債務時，保證人按約定履行債務

　　答案：c

　　3.依據(jù)《擔保法》，只能由合同當事人本人提供擔保的擔保方式是( )。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.定金

　　答案：d

　　4.某建筑工程，業(yè)主投保了建筑工程一切險。工程竣工移交后，在合同約定保險期限內(nèi)發(fā)生地震，造成部分建筑物損壞，業(yè)主向保險公司提出索賠。則應由( )。

　　A.保險公司承擔全部損失

　　B.保險公司承擔除外責任以外的全部損失

　　C.業(yè)主自行承擔全部損失

　　D.業(yè)主和保險公司協(xié)商分擔損失

　　答案：c

　　5.合同公證與鑒證的相同點是( )。

　　A.目的、法律效力、原則

　　B.范圍、性質(zhì)、目的

　　C.目的、原則、內(nèi)容

　　D.法律效力、目的.、性質(zhì)

　　答案：c

　　6.依據(jù)《合同法》的規(guī)定，合同形式中不屬于書面合同形式的是( )。

　　A.傳真

　　B.電子郵件

　　C.登記

　　D.信件

　　答案：c

　　7.接受要約的承諾人要使發(fā)出的承諾不產(chǎn)生法律效力，則撤回承諾的通知應當在 ( )到達要約人。

　　A.要約到達受要約人之前

　　B.承諾通知到達要約人之前

　　C.承諾通知發(fā)出之前

　　D.承諾通知到達要約人之后

　　答案：b

　　8.執(zhí)行政府定價的合同，當事人一方逾期提取貨物，遇到政府上調(diào)價格時，應當按( )執(zhí)行。

　　A.原價格

　　B.新價格

　　C.市場價格

　　D.原價和新價的平均價格

　　答案：b

　　9.經(jīng)發(fā)包人同意后，承包人可以將部分工程的施工分包給分包人完成。該條款所依據(jù)的法律基礎是《合同法》中有關( )的規(guī)定。

　　A.債權轉(zhuǎn)讓

　　B.債務承擔

　　C.由第三人向債權人履行債務

　　D.債務人向第三人履行債務

　　答案：c

　　10.合同生效后，當事人發(fā)現(xiàn)部分工程的費用負擔約定不明確，首先應當( )確定費用負擔的責任。

　　A.按交易習慣

　　B.依據(jù)合同的相關條款

　　C.簽訂補充協(xié)議

　　D.按履行義務一方承擔的原則

　　答案：c

　　11、下列關于建設工程合同的說法中錯誤的選項是( )

　　A、建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同

　　B、建設工程合同不是雙務、有償合同

　　C、建設工程合同是一種要式合同

　　D、建設工程合同是一種諾成合同

　　答案：c

　　12、將建設工程合同按承發(fā)包的工程范圍劃分，分類不正確的是 ( )。

　　A、建筑工程總承包合同 B、建筑工程設計合同

　　C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

　　答案： B

　　13、將建筑工程合同按付款方式不同進行劃分，分類不正確的是 ( )

　　A、總價合同 B、單價合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

　　答案：c

　　14、某建設工程設計合同中規(guī)定的設計費為10萬元，委托人已按規(guī)定比例付給承包人定金。合同開始履行后承包人違約，承包人應返還給委托人( D )。

　　A.20萬元 B.10萬元 C.2萬元 D.4萬元

　　答案：D

　　15、建筑工程合同主體一般只能是( )。

　　A.公民 B.法人 C.其他組織 D.公民和法人

　　答案：B

　　16、下列關于業(yè)主享有的權利，說法錯誤的是( )

　　A、業(yè)主有選定工程總設計單位和總承包單位，以及與其訂立合同的簽定權

　　B、業(yè)主有對工程規(guī)模、設計標準、規(guī)劃設計、生產(chǎn)工藝設計和設計使用功能要求的認定權

　　C、監(jiān)理單位調(diào)換總監(jiān)理工程師可以不經(jīng)過業(yè)主同意

　　D、業(yè)主有權要求監(jiān)理機構提交監(jiān)理工作月度報告及監(jiān)理業(yè)務范圍內(nèi)的專項報告

　　答案：c

　　17、( )是經(jīng)濟活動中最常見的一種合同，也是建設工程中需經(jīng)常訂立的一種合同。

　　A、買賣合同 B、貨物運輸合同 C、保險合同 D、租賃合同

　　答案：A

　　18、租賃合同的形式?jīng)]有限制，租賃期限在( )以上的，應當采用書面形式。

　　A、一個月 B、五個月 C、六個月 D、一年

　　答案：c

　　19、租賃期間屆滿，承租人應當返還租賃物。返還的租賃物應當符合按照約定或者租賃物的性質(zhì)使用后的狀態(tài)。當事人也可以續(xù)定租賃合同，但約定的租賃期限自續(xù)定之日起不得超過( )年。

　　A、5 B、10 C、15 D、20

　　答案：D

　　20、( )適用范圍比較寬，其風險可以得到合理的分攤，能鼓勵承包商提高工效，節(jié)約成本。

　　A、總價合同 B、單價合同 C、成本加酬金合同 D、計量估價合同

　　答案：B

工程合同 篇3

　　發(fā)包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程量： 以合同預算表為準，發(fā)生工程量變更的以實際工程量為準。

　　4、承包方式按以下第 項執(zhí)行

　�。�1） 包工包料 （2）包工不包料 （3）包工；部分包料（4）包料；部分包工

　　第二條 工期

　　1、開工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　3、工程總用工時間： 天（工期順延的時間未計入）

　　第三條 工程價款

　　本工程總造價為：（大寫） （人民幣）

　�。ぃ� 元

　　注：此價款為工程結(jié)算依據(jù)，最終要按實際發(fā)生的工程量計算

　　第四條 工程質(zhì)量

　　本工程質(zhì)量按以下第 執(zhí)行

　�。�1）國家標準 （2）地方標準 （3）行業(yè)通用標準（4）甲方特殊標準

　　第五條 圖紙

　　1、經(jīng)雙方協(xié)商一致決定，采用以下第 項執(zhí)行

　�。�1）甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費用為（大寫）： 元，圖紙設計費用不包含在工程總價款內(nèi)；

　　（2）甲方自行提供施工圖紙

　　2、圖紙會審和設計交底時間：

　　3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的，應在開工前 天將圖紙交給乙方。

　　第六條 合同組成文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、標準、規(guī)范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、工程報價單或預算書

　　5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條 工程變更

　　1、工程設計變更

　　施工中發(fā)包人需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的.建設規(guī)模時，發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：

　　(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

　　(2)增減合同中約定的工程量；

　　(3)改變有關工程的施工時間和順序；

　　(4)其他有關工程變更需要的附加工作。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦，延誤的工期相應順延。

　　施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經(jīng)發(fā)包人同意。未經(jīng)發(fā)包人同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關損失，延誤的工期不予順延。發(fā)包人同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。

　　2、其他變更

　　合同履行中發(fā)包人要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。

　　3、確定變更價款

　　承包人在工程變更確定后3天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)發(fā)包人確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：

　　(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；

　　(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；

　　(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。

　　甲方

　　乙方

工程合同 篇4

　　建設單位(甲方)：________________

　　地址：____________________________

　　郵碼______________________________

　　電話______________________________

　　法定代表人：______________________

　　職務______________________________

　　勘察單位(乙方)：________________

　　地址：____________________________

　　郵碼______________________________

　　電話______________________________

　　法定代表人：______________________

　　職務______________________________

　　為了明確建設單位與勘察單位的經(jīng)濟職責，分工協(xié)作，相互促進，多快好省地完成建設項目的勘察任務，根據(jù)已被正式批準的建設項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設地點________________________。

　　第二條勘察的范圍、進度和質(zhì)量________________________。

　　第三條甲方的義務

　　1.在簽訂合同時，甲方務必向乙方提交按基建程序批準的計劃任務書復印件，提交進行工程地質(zhì)勘察的用地批準文件和紅線圖復印件。

　　2.在簽訂合同時，甲方務必在________年____月____日向乙方提交由設計單位提出、經(jīng)建設單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置圖各一份，提交由建設單位委托、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖，并對提交的時間、進度、質(zhì)量負責。

　　3.甲方務必在________年____月____日以前做好現(xiàn)場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現(xiàn)場、準備材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明細表)。

　　4.甲方務必在________年____月____日乙方進入現(xiàn)場前，辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續(xù)。

　　5.甲方務必負責解決乙方勘察人員的現(xiàn)場吃住、辦公等條件。乙方現(xiàn)場勘察人員的吃住費用由乙方自負，如果甲方安排住招待所、飯店，費用由甲方負擔。甲方人員的群眾福利設施(如浴室、理發(fā)、醫(yī)療等)應為乙方人員帶給方便�？辈焓┕ぶ袆毡氐拿窆�、燃油料以及冬季生活取暖的設置及煤、木材由甲方供給(費用由乙方負責);生產(chǎn)現(xiàn)場取暖和機具的看守由甲方負責解決并負擔費用。

　　6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。

　　7.甲方對乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得轉(zhuǎn)讓給

　　第三者重復使用。

　　第四條乙方的義務

　　1.乙方應按照現(xiàn)行的標準、規(guī)范和技術條例，進行工程測量、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的勘察工作，并按合同規(guī)定的進度、質(zhì)量提交勘察成果。

　　2.乙方應于________年____月____日進入現(xiàn)場勘察，________年____月____日提交全部勘察資料，提交測量透明圖____份，提交工程地質(zhì)報告書一式____份(如甲方需要加印、加曬圖紙資料，另外收費)。乙方如因氣候或甲方原因影響現(xiàn)場施工3天以上，工期可順延。

　　第五條定金及勘察收費標準及撥付辦法

　　1.本工程按國家主管機關頒發(fā)的工程勘察收費標準收取勘察費，總價預計為________元。自本勘察合同生效后____日內(nèi)，甲方應向乙方支付相當于勘察費的30%的.定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察費。甲方不履行合同的，無權要求償還定金，乙方不履行合同的，應當雙倍回到定金。勘察工作開工后，甲方應向乙方支付勘察費的30%;全部勘察工程結(jié)束后，乙方按合同規(guī)定向甲方提交勘察報告書和圖紙，并進行工程結(jié)算，甲方提取資料后____日內(nèi)，應按實際勘察工作量清付勘察費�？辈熨M用的支付均由XX銀行辦理托收承付。

　　2.屬于特殊工程(如自然地質(zhì)條件復雜，技術要求高，勘察手段超過現(xiàn)行規(guī)范，個性重大、緊急、有特殊要求的工程，個性小的工程等)的收費辦法，原則上按勘測工程總價加收20%～40%的勘察費。

　　第六條甲方的違約職責

　　1.如果由于甲方變更計劃，或帶給的資料不準確，或未按期帶給勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計，甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用，勘察工期順延，因甲方職責而造成重大返工或重作設計，應另行增費，勘察工期順延。

　　2.甲方超過合同規(guī)定的時間交付勘察費或定金，應按銀行拖延付款的規(guī)定向乙方償付違約金________元。

　　第七條乙方的違約職責

　　1.乙方因勘察質(zhì)量低劣引起返工或造成工程損失，應繼續(xù)完善勘察，并根據(jù)造成的損失狀況承擔經(jīng)濟和技術職責，甲方可視造成的損失大小，減少或不付勘察設計費。

　　2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質(zhì)量事故，除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付與直理解損失部分勘察設計費相等的賠償金。

　　3.由于乙方的職責延遲帶給勘察文件，時間達____天以上的，每延遲一天，應向甲方償付相當于工程勘察費總價____%的違約金。

　　第八條糾紛的處理

　　本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，按以下第()項方式解決：

　　(1)申請________仲裁委員會仲裁;

　　(2)向________人民法院起訴。

　　第九條其他約定

　　________________________________________________________________

　　本合同________年____月____日雙方簽字后生效，全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，送計委、建委、XX各留存一份。

　　建設單位(甲方)：____________

　　代表人：______________________

　　________年____月____日

　　勘察單位(乙方)：____________

　　代表人：______________________

　　________年____月____日

工程合同 篇5

　　甲方：(總承包方)

　　乙方：(施工班組)

　　為明確各方責任、按質(zhì)、按量、按時地完成此項工程，依照《中華人民共和國合同法》及有關工程承包合同條例等之規(guī)定，經(jīng)雙方結(jié)合本工程具體情況訂立如下合同條款：

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、地點工程：

　　3、合計 元

　　4、工 期

　　第二條 承包方式

　　1、此工程按單項承包給乙方包工不包料，按圖紙施工，增減按實計算，乙方應嚴格按照施工程序組織人員完成該項目。

　　2、乙方所有的施工小型工具均須自理。做好文明施工、工完料(地)清、起釘子、石匠鉆砼、材料歸堆等。當日發(fā)生的施工事項必須當日處理清場，不得以任何借口、理由拖延，否則將予以罰款。

　　3、在施工中每道工序乙方應做到無條件的配合協(xié)助施工長抄平、放線。

　　第三條 付款方式

　　1、每層混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封頂付%。

　　2、余款待竣工驗收審計合格后，一個月內(nèi)(無質(zhì)量問題)決算工程款、結(jié)算付清。

　　第四條 工程驗收

　　1、乙方必須按圖施工，不得任意更改圖紙，如有變更時應由甲方提交變更通知單為依據(jù)，如驗收質(zhì)量不符合要求，出現(xiàn)的返工工料費用等均由乙方承擔。

　　2、工程驗收以國家頒發(fā)的、有關工程驗收規(guī)范標準及施工圖紙內(nèi)容、和相關規(guī)定要求進行驗收。

　　3、工程完工驗收前由乙方負責清理打掃室內(nèi)外(垃圾)衛(wèi)生，確保驗收條件和環(huán)境符合要求。

　　第五條 安全施工

　　1、乙方在施工中必須做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出現(xiàn)安全事故，均由乙方承擔。

　　2、施工中應按規(guī)范要求及遵守安全施工操作規(guī)程，上班期間中午不準飲酒，如一但發(fā)現(xiàn)罰款人民幣( 元)，在乙方承包的工程款中予以扣除。

　　第六條 雙方違約責任

　　1、木工每層模板3-4天要全部完工，如哪層超4天，按每天計算罰款500元/每天，施工中不允許停工，如停工每天罰款1000元。

　　2、自工程開工時起，乙方應合理安排好施工計劃表，確保一次性驗收合格，如在竣工初驗時達不到合格質(zhì)量要求，經(jīng)整改返修的一切費用均由乙方承擔。柱頭、梁板如違反施工規(guī)范，表面不好，項目部給乙方按總造價的10%罰款，舊料利用，亂鋸木料每根罰款30元。

　　3、乙方施工質(zhì)量不符合驗收標準，應負責無償返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包項目費用的.款價每天10%給予罰款。

　　4、上班進入工地時應戴好安全帽，如發(fā)現(xiàn)一人未戴安全帽，罰款(元)，未扣安全帶罰款(。收工時施工操作小型機、具、電纜線等應專人及時收回，如有丟失，按價賠償，并在工程款中扣賠。

　　5、乙方在施工中必須服從施工長的合理安排，按甲方總體施工計劃，如不服從或擅自改變施工計劃程序，施工長有權責令其停工乃至請退及罰款，以造成后果應承擔相關經(jīng)濟責任。

　　6、施工中如為搶工期，甲方要求加班加點乃至陰雨天加。乙方必須服從統(tǒng)一調(diào)配，協(xié)作配合施工。不得以陰雨為由停工，如不服從統(tǒng)一調(diào)配，若造成相關后果，甲方有權扣除乙方工程款按總造價作為罰款。如延誤工期，每延誤工期一天罰款 元。

　　7、乙方人員在工地及施工場地應遵紀守法，團結(jié)互愛，不吵嘴、打架，圍護工地衛(wèi)生環(huán)境，注意自身生活衛(wèi)生。

　　8、乙方在施工中途沒有任何理由自動退出或停工不干，一旦出現(xiàn)由此現(xiàn)象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自負。

　　9、以上協(xié)議雙方共同遵守，如有一方違約按相關法律追究經(jīng)濟責任。

　　10、本協(xié)議經(jīng)雙方商定，在施工中如發(fā)現(xiàn)其他事項，雙方可另行協(xié)商解決。

　　11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽章既日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇6

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結(jié)合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！� 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。

　　本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

　　二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的`結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引

　　《中華人民共和國民事訴訟法》

　　第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

　�。ㄒ唬┮勒招姓�訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　�。ǘ�）依照法律規(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；

　�。ㄈ�）依照法律規(guī)定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

　�。ㄋ模�對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；

　　（五）對判決、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

　�。�六）依照法律規(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；

　�。ㄆ撸┡袥Q不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。

工程合同 篇7

　　1.施工合同風險主要因素預測、分析

　　一是設備采購風險。本合同是該公司歷史上第一次承攬設備采購,設備價款約6.4億元,且業(yè)主提出1萬元以上的設備由其選定。

　　二是與民營企業(yè)合作的風險。20xx年,該公司承攬一民營企業(yè)家投資的××電廠,至今欠工程款數(shù)百萬、質(zhì)保金數(shù)百萬。本工程項目同樣是由一民營企業(yè)家投資。

　　三是合同法律風險。本工程目前還未經(jīng)國家發(fā)改委核準。四是總價合同風險。

　　2.施工合同風險評價及建議

　　在專業(yè)人員進行的合同風險預測、分析的基礎上,該公司組織業(yè)內(nèi)數(shù)名專家進行了風險評價,專家組給出了將設備采購調(diào)整出合同內(nèi)容的建議,理由如下:一是在目前社會物價上漲的背景下,將設備采購放入施工合同對該公司來說是弊大于利,即風險與預期利潤不對稱;

　　二是該公司無設備采購承包的經(jīng)歷,在目前社會下進行設備采購業(yè)務的拓展,風險較大;

　　三是對于建安工程總承包的風險,該公司有豐富的應對經(jīng)驗。

　　該公司決策層在充分考慮各方意見后,采納了專家組建議,隨即組織專業(yè)人員與業(yè)主進行合同內(nèi)容變更的談判。

　　3．施工合同風險的主要因素

　　(1)通貨膨脹及物價上漲、價格調(diào)整帶來的價格風險。在市場經(jīng)濟條件下,物價是經(jīng)常波動的,如果合同中沒有調(diào)價條款或調(diào)價條款太籠統(tǒng),其中包含的因素不全或不能完全反映物價上漲的實際情況等,必然給承包方帶來價格風險。

　　(2)業(yè)主的資信風險。當前經(jīng)濟條件下,業(yè)主的素質(zhì)參差不齊,如果承包方對業(yè)主資信考察不足,盲目簽訂施工合同,就會造成由于業(yè)主資金不足、支付能力差,而以各種形式拖欠工程款的情形。

　　(3)違反法律法規(guī)簽訂合同。由于市場競爭激烈,有的承包方為了生存不得不與業(yè)主簽訂“黑白合同”或以合法形式掩蓋非法目的的合同。實質(zhì)上這種合同是不受法律保護的無效合同,在產(chǎn)生了合同糾紛后,造成的損失無法得到彌補。

　　(4)其他還有合同條款不嚴謹、分包風險、合同履行風險等等。

　　4．施工合同風險的評價

　　對于施工合同風險的評價,應當貫穿于合同談判的始終,貫穿于施工管理的全過程,及時分析合同風險因素及風險大小,從而采取對策,消除或降低合同風險。對于有以下因素的合同尤其要強化風險管理意識。

　　(1)工程規(guī)模大,施工周期長,而業(yè)主要求采用固定總價合同形式。

　　(2)業(yè)主僅給出初步設計文件,承包方在圖紙不詳細、不完備,工程量不準確、范圍不清楚的情況下,或在合同中的工程變更賠償條款對承包方很不利的情況下,業(yè)主要求采用固定總價合同形式。

　　(3)業(yè)主將編制標書時間壓縮得很短,使承包方?jīng)]有時間詳細分析招標文件,或招標文件為外文,或采用施工單位不熟悉的合同條件等。

　　(4)工程環(huán)境不確定因素多,而業(yè)主要求采用固定價格合同。

　　(5)業(yè)主以往的信譽欠佳,有拖欠工程款的記錄。

　　5．施工合同風險防范的基本措施

　　樹立風險意識,積極慎重參與工程投標,是合同風險防范的基礎。在此基礎上,建議承包方在以下幾個方面控制:

　　6.風險控制

　　一是重視合同談判,簽訂完善的施工合同。這是控制風險的首要環(huán)節(jié)。作為一個誠信的施工企業(yè),寧可少承包工程也不盲目簽訂超過企業(yè)承受能力的風險合同。

　　二是加強合同管理。承包方要制定完善的合同管理制度,明確有關部門在合同履行中的職責,做到各司其職、各負其責;制定合理可行的獎罰制度,做到獎罰嚴明。在合同履行中,對每一項工作都要嚴格管理、妥善安排、手續(xù)齊全、記錄清楚,防止造成因差錯引起合同糾紛,給企業(yè)帶來不應有的損失。

　　三是建立健全合同管理網(wǎng)絡體系。網(wǎng)絡體系應包括組織網(wǎng)絡和制度網(wǎng)絡。

　　6.1重視風險轉(zhuǎn)移

　　一是向業(yè)主索賠,這是施工單位常用的,也是最有效的風險轉(zhuǎn)移的方法。二是向第三方轉(zhuǎn)移風險,包括進行工程保險和擔保。

　　三是將分險大的.分項工程分包出去,向分包商轉(zhuǎn)移風險。

　　四是與其他承包商組建聯(lián)營體,共同承擔風險。

　　合理回避風險

　　在承攬工程、合同簽訂前對工程風險進行合理分析,對于風險大的工程應及早放棄、予以回避。在合同執(zhí)行中,由于種種原因,出現(xiàn)明顯虧損,特別是企業(yè)難以承受的虧損,應根據(jù)合同規(guī)定,主動中止合同,避免承擔更大的風險。

　　回避風險是一種消極的防范手段,因為回避風險在避免損失的同時也失去了獲利的機會,同時對企業(yè)的信譽也會造成損失,應慎重使用。

　　6.2敢于利用風險

　　風險利用是指把風險轉(zhuǎn)為機遇,利用風險來盈利。

　　在工程承包中,風險與利潤總是并存的,回避所有的風險,則使企業(yè)失去了發(fā)展的機遇。在相同風險的條款下,只有敢于正視風險,迎接挑戰(zhàn),及時抓住一切機會,才能獲得更多的利益,企業(yè)才能生存、發(fā)展。在工程管理中,可利用的風險因素存在于政治、經(jīng)濟,提高抵御合同風險的能力

　　在加強合同風險分析、做好風險防范與控制的同時,最根本的還是應強化企業(yè)的管理,培育企業(yè)的核心競爭力,增強企業(yè)抗風險能力,從而有效地防范和控制施工合同的風險,規(guī)避合同風險給企業(yè)造成的損失,為企業(yè)創(chuàng)造最大的利潤空間。

7 結(jié) 語

　　合同風險分析、防范是一項復雜、艱巨的工作,是與各方面的外部環(huán)境、內(nèi)部實際的具體情況相聯(lián)系的,我們只有不斷總結(jié)經(jīng)驗、不斷改進,依靠科學的管理水平,集眾之所長,避自之所短,才能合理轉(zhuǎn)移風險、敢于利用風險。

　　

工程合同 篇8

　　工業(yè)廠房租賃雙方：

　　出租方（甲方）：

　　承租方（乙方）：

　　根據(jù)國家有關規(guī)定，甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上就甲方將其合法擁有的廠房租賃給乙方使用有關事宜，雙方達成協(xié)議并簽定租賃合同如下：

　　一、 出租廠房情況

　　甲方租賃給乙方的廠房座落在 ，租賃建筑面積為 平方米。廠房類型為 ， 結(jié)構。

　　二、 工業(yè)廠房起付日期和租賃期限

　　1、廠房裝修日期 個月，自 月 日起，至 月 日止。裝修期間免收租費。

　　2、廠房租賃自 年 月 日起，至 年 月 日止。租賃期 年。

　　3、租賃期滿，甲方有權收回出租廠房，乙方應如期歸還，乙方需繼續(xù)承租的，應于租賃期滿前三個月，向甲方提出書面要求，經(jīng)甲方同意后重新簽訂租賃合同。

　　三、 租金及保證金支付方式

　　1、甲、乙雙方約定，該廠房租賃每日每平方米建筑面積租金為人民幣 元。月租金為人民幣 元，年租金為 元。

　　2、第一年年租金不變，第二年起遞增率為3%—5%。

　　3、甲、乙雙方一旦簽訂合同，乙方應向甲方支付廠房租賃保證金，保證金為一個月租金。租金應預付三個月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。

　　四、 其他費用

　　1、租賃期間，使用該廠房所發(fā)生的水、電、煤氣、電話等通訊費用由乙方承擔，并在收到收據(jù)或發(fā)票時，應在三天內(nèi)付款。

　　2、租賃期間，乙方應按月繳納物業(yè)管理費，每日每平方米物業(yè)管理費為人民幣 元。

　　五、 廠房使用要求和維修責任

　　1、 租賃期間，乙方發(fā)現(xiàn)該廠房及其附屬設施有損壞或故障時，應及時通知甲方修復；甲方應在接到乙方通知后的3日內(nèi)進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方承擔。

　　2、 租賃期間，乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，致使該廠房及其附屬設施損壞或發(fā)生故障的，乙方應負責維修。乙方拒不維修，甲方可代為維修，費用由乙方承擔。

　　3、 租賃期間，甲方保證該廠房及其附屬設施處于正常的可使用和安全的狀態(tài)。甲方對該廠房進行檢查、養(yǎng)護，應提前3日通知乙方。檢查養(yǎng)護時，乙方應予以配合。甲方應減少對乙方使用該廠房的影響。

　　4、 乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的，應事先征得甲方的書面同意，按規(guī)定須向有關部門審批的，則還應由甲方報請有關部門批準后，方可進行。

　　六、廠房轉(zhuǎn)租和歸還

　　1、 乙方在租賃期間，如將該廠房轉(zhuǎn)租，需事先征得甲方的書面同意，如果擅自中途轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)讓，則甲方不再退還租金和保證金。

　　2、 租賃期滿后，該廠房歸還時，應當符合正常使用狀態(tài)。

　　七、租賃期間其他有關約定

　　1、 廠房租賃期間，甲、乙雙方都應遵守國家的`法律法規(guī)，不得利用廠房租賃進行非法活動。

　　2、 廠房租賃期間，甲方有權督促并協(xié)助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。

　　3、 廠房租賃期間，廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行，雙方互不承擔責任。

　　4、 廠房租賃期間，乙方可根據(jù)自己的經(jīng)營特點進行裝修，但原則上不得破壞原房結(jié)構，裝修費用由乙方自負，租賃期滿后如乙方不再承擔，甲方也不作任何補償。

　　5、 廠房租賃期間，甲方向乙方無償提供 門電話。如需 門以上的電話，費用由乙方自理。

　　6、 廠房租賃期間，乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用，如拖欠不付滿一個月，甲方有權增收5%滯納金，并有權終止租賃協(xié)議。

　　7、 廠房租賃期滿后，甲方如繼續(xù)出租該房時，乙方享有優(yōu)先權；如期滿后不再出租，乙方應如期搬遷，否則由此造成一切損失和后果，都由乙方承擔。

　　八、其他條款

　　1、 廠房租賃期間，如甲方提前終止合同而違約，應賠償乙方三個月租金。租賃期間，如乙方提前退租而違約，應賠償甲方三個月租金。

　　2、 租賃期間，如因產(chǎn)權證問題而影響乙方正常經(jīng)營而造成的損失，由甲方負一切責任給予賠償。

　　3、 可由甲方代為辦理營業(yè)執(zhí)照等有關手續(xù)，其費用由乙方承擔。

　　4、 租賃合同簽訂后，如企業(yè)名稱變更，可由甲乙雙方蓋章簽字確認，原租賃合同條款不變，繼續(xù)執(zhí)行到合同期滿。

　　5、 供電局向甲方收取電費時，按甲方計劃用電收取每千瓦用電貼費 元，同時收取甲方實際用電電費。所以，甲方向乙方同樣收取計劃用電貼費和實際用電電費。

　　九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方必須依法共同協(xié)商解決。

　　十、本合同一式肆分，雙方各執(zhí)貳分，合同經(jīng)蓋章簽字后生效。

　　出租方： 承租方：

　　授權代表人： 授權代表人：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　日期： 日期：

工程合同 篇9

　　發(fā)包人： （簡稱甲方）

　　承包人： （簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就我村新農(nóng)村建設道路維修工程建設的有關事項協(xié)商一致，訂立本合同如下。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容：

　　二、合同工期

　　1、開工日期： 年月日

　　2、竣工日期： 年月日

　　3、合同工期：天。

　　四、甲、乙雙方一般權利和義務：

　　1、甲方全權負責工程施工中的`協(xié)調(diào)及質(zhì)量監(jiān)管工作。

　　2、乙方全權負責該工程的施工組織、質(zhì)量監(jiān)管及維修保護。

　　3、甲方的義務：

　�、艦橐曳教峁┦┕�場所及相關資料，負責施工期間的協(xié)調(diào)工作，審查施工技術方案及施工進度計劃；

　　⑵負責工程質(zhì)量的控制、檢驗。

　　4、乙方的權利和義務：

　　⑴乙方負責按合同要求和相關技術規(guī)范嚴格施工，確質(zhì)量和進度。

　�、埔曳綉�隨時接受甲方管理人員的檢查，對不符合質(zhì)量標準的應及時返工，其費用及工期由乙方承擔。

　　⑶乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

　　五、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任

　　1、工程合同金額：￥： ，大寫：（不含稅金）。

　　2、工程款支付：為工程竣工驗收決算后，按實際工程量辦理結(jié)算，并支付齊全部工程款。

　　3、違約責任：若一方違約，則按承包總額50%支付違約金。

　　六、本協(xié)議自簽訂之日起生效。本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

　　合同訂立日期： 年月日

工程合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：

　　一. 工程依據(jù)和技術指標

　　1、發(fā)電機組型號： 冷卻方式： 臺 數(shù)：

　　2、技術指標

　　根據(jù)(《國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93)和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級: 65 db(A)。

　　評價點位置：

　　所屬區(qū)域：

　　噪聲標準：白天 65 db(A) 晚上 65db(A)

　　注:

　　1. 如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。

　　2. 根據(jù)GB3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求：

　　1、 噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2、 噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制工程在 天內(nèi)完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協(xié)作事項

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：付款方式：合同簽定時交付定金; 主材料進場后付 ; 工程完工后 天內(nèi)付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額2%的`滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日