[通用]汽車買賣合同

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的汽車買賣合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

汽車買賣合同1

　　編號： 采購單位(甲方)：

　　供應(yīng)商(乙方)：

　　鑒證方：

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下條款：

　　第一條：車型、配置、顏色、數(shù)量、價格

　　金額單位：元

　　數(shù)量單位：臺

　　注：以上合同總價系指在杭州市區(qū)的交貨價(包括運費、倉儲費、出庫費等相關(guān)費用。

　　第二條：質(zhì)量保證

　　1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準，經(jīng)國家“三C”認證或通過國家有關(guān)部門檢測的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。

　　2、合同車輛在交貨過程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔責任;由甲方驗收合格后提車。

　　3、如發(fā)生所供車輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。

　　第三條：交貨時間、地點

　　1、乙方在合同生效后 個工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運至指定地點，由甲方負責驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車工作。

　　2、在交付車輛時，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關(guān)資料及隨車的工具器材，并在保養(yǎng)手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務(wù)聯(lián)系單。

　　第四條：驗收

　　1、乙方將車輛運達交貨地點后，甲方當場驗收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》和《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產(chǎn)品型號統(tǒng)一對應(yīng)、描述一致。

　　2、鑒證方將會同采購辦、監(jiān)察、審計等部門以及聘請的技術(shù)顧問履行監(jiān)督責任。

　　第五條：售后服務(wù)

　　乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù)，落實杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(站，具體負責質(zhì)保期內(nèi)車輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。

　　第六條：履約保證金

　　乙方在簽訂合同的同時須向鑒證方繳納合同總價__________________%的履約保證金(合計人民幣 __________________元整， 合同履行完畢后，由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財政或稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制章，并持《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。

　　第七條：貨款的支付

　　經(jīng)甲方驗收合格交貨后，乙方須在三個工作日內(nèi)將《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》在 個工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。

　　第八條：其它約定

　　第九條：違約責任

　　1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價_________%的違約金;乙方逾期______日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價__________________%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。

　　2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價_________%的違約金;甲方無正當理由拒付貨款的`，應(yīng)向乙方償付合同總價___________________________%的違約金。

　　第十條 爭議的解決

　　本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定處理。

　　第十一條 合同的生效

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納__________________%履約保證金后生效。

　　2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　3、采購文件(編號：_________ )、應(yīng)標文件及評標過程中形成的文字資料、詢標紀要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。

　　甲方(簽字/蓋章)：__________________

　　乙方(簽字/蓋章)：__________________

　　簽訂日期：______年______月______日

汽車買賣合同2

　　賣方：___，____年_月__日出生，住________號(以下簡稱甲方)。

　　買方：___，____年_月__日出生，住________組(以下簡稱乙方)。

　　甲、乙雙方通過平等協(xié)商，甲方同意將東風金霸貨車出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：

　　一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風金霸貨車，發(fā)動機號。

　　二、所售車輛作價及付款方式：所售車輛作價元整，里程為公里。合同簽訂之日一次性付清。

　　三、根據(jù)《中華人民共和國道路安全實施細則》有關(guān)條款之規(guī)定，車輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續(xù)，一切費用由乙方承擔。自____年__月__日以前的相關(guān)稅費由甲方承擔，自____年__月__日以后的相關(guān)稅費由乙方承擔。自____年__月__日起車輛如發(fā)生事故，一切責任由乙方承擔賠償。

　　四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。

　　五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。

　　六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份。

　　甲方(簽章)：__________乙方(簽章)：__________

　　簽約時間：___年__月__日簽約時間：___年__月__日

汽車買賣合同3

　　合同編號：

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜，訂立本合同。

　　第一條 汽車名稱、數(shù)量及價款

　　汽車品牌 型號

　　生產(chǎn)廠商 產(chǎn)地

　　發(fā)動機號 合格證號

　　車架號 海關(guān)單號

　　商檢單號 配置(標準配置/選用配置)

　　車身顏色 內(nèi)飾顏色

　　單價(人民幣)

　　數(shù)量

　　總價(人民幣)

　　備注

　　第二條 定金條款

　　乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導(dǎo)致合同解除的，無權(quán)要求返還定金;甲方違約導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)雙倍返還定金。

　　第三條 付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________ 元，大寫_________________ 元。

　　2、分期付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

　　以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應(yīng)當向甲方承擔違約責任。

　　(1)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜(以銀行實際發(fā)放貸款為準)。

　　(2)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬甲方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔違約責任。

　　4、預(yù)付款方式：簽署本合同時，支付預(yù)付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。

　　第四條 質(zhì)量

　　1、甲方向乙方出售的車輛，質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，達到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標準。

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛質(zhì)量認定有爭議的，以國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

　　第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_______ 年____月____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。

　　3、交車地點：______________________________。

　　4、交車時里程表記錄為：_________ 公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。

　　5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　(1)銷售發(fā)票;(2) (國產(chǎn))車輛合格證或(進口)海關(guān)進口證明及商品檢驗單;(3) 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊;(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應(yīng)當場向甲方提出。

　　7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

　　第六條 不可抗力

　　1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第七條 售后服務(wù)的約定

　　1、車輛售出后，其售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

　　2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)的，甲方應(yīng)為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠商認定的維修保養(yǎng)網(wǎng)點，由乙方自行選擇。

　　在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。

　　3、乙方使用汽車前應(yīng)仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車輛由于人為破壞、使用、保養(yǎng)不當、裝潢、改裝不當造成的質(zhì)量問題，或者到生產(chǎn)廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質(zhì)量問題，由乙方自行承擔后果。

　　4、如生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，按國家法律法規(guī)執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　6、生產(chǎn)廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條 違約責任

　　1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。

　　2、甲方交付的.汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標準，乙方有權(quán)要求甲方承擔無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責任。

　　3、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，如甲方無過錯，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)當明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

　　第九條 其他約定

　　本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　其他約定______________________

　　第十條 解決爭議的方法

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下面第_____種方式解決：

　　(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;

　　(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。

　　甲方：(簽章) 乙方：(簽章)

　　地址： 地址：

　　證照名稱： 證照名稱：

　　證照號碼： 證照號碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　簽訂時間： 簽訂時間：

　　簽訂地點： 簽訂地點：

　　附件一

　　車輛交接書

　　_______ 年_____ 月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1. 甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規(guī)格為：___________________________________

　　乙方經(jīng)過驗收，認為符合雙方 ______ 年______ 月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定(發(fā)動機號：_________車架號：___________)，同意接受。

　　2. 隨車文件清單如下(打√)：

　　(1)發(fā)票□ (2)合格證□ (3)說明書□ (4)保修卡□ (5)海關(guān)證□

　　(6)商檢證□ (7)進口車關(guān)單□ (8)進口車商檢單□ (9)其他：________________

　　3. 下列車輛項目完好無損、運轉(zhuǎn)正常打“√”。

　　外觀_______，發(fā)動機運轉(zhuǎn)_______，其它_______

　　4. 里程表顯示數(shù)：_____________公里

　　5. 其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方簽章： 乙方簽章：

　　日期： 日期：

　　附件二

　　委托服務(wù)協(xié)議書

　　委托人(乙方)：

　　受托人(甲方)：

　　雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：

　　一 、委托事項乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(打√)：

　　(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：

　　二 、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)事先支付__________元，大寫_ __________ 。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬(以下簡稱代辦費)合計__________元，大寫_______________________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦上牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險，

　　(1)保險公司所在地及名稱：____________________________________________

　　(2)保險期限：一年□ 二年 □ 三年□

　　(3)第三者責任險，費用：_________________元。

　　(4)車輛損失險，費用：___________________元。

　　(5)其他險種名稱及費用：_________________元。

　　(6)以上保險費用合計：__________________元。

　　(7)雙方特別約定：

　　乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應(yīng)當書面專門約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4.代辦上牌，費用概算如下：

　　養(yǎng)路費____________ 元，車船稅_________ 元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。

　　5.代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。

　　6. 辦其他項目______________________ ，費用_______________元。

　　7. 所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結(jié)帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1.乙方預(yù)付。 2.甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務(wù)完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。

　　六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)當隨車移交如下材料：

　　(1)購置稅憑證(2)養(yǎng)路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼：

　　七 、違約責任

　　1.甲方在代辦服務(wù)過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應(yīng)當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復(fù)或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內(nèi)容未能及時全面落實的，應(yīng)當免除甲方的責任。

　　2.乙方中途撤回委托的，應(yīng)承擔甲方的實際經(jīng)濟損失。

　　3.除不可抗力或遇政府機構(gòu)停電、設(shè)備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內(nèi)將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應(yīng)按全部車價款 %向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4.因乙方不能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方簽章： 乙方簽章：

　　日期： 日期：

汽車買賣合同4

　　古法見證字 第 號

　　茲證明（ 年 月 日出生，住 ）與 （ 年 月 日出生，�。┯� 年月 日簽訂《汽車買賣合同書》， 年月 日同時向本所申請見證，經(jīng)審查，雙方簽訂的《汽車買賣合同書》符合相關(guān)法律規(guī)定，內(nèi)容真實，是雙方當事人的真實意思表示。

　　特此見證。

　　見證人：

　　見證單位：托縣古城鎮(zhèn)法律服務(wù)事務(wù)所

　　年 月 日

汽車買賣合同5

　　合同編號：合同雙方當事人：

　　甲方（出賣人）：聯(lián)系電話：住所（址）：

　　乙方（買受人）：聯(lián)系電話：住所（址）：

　　委托代理人：聯(lián)系電話：住所（址）：

　　甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

　　第一條車輛基本情況：（國產(chǎn)車口進口車口）

　　品牌型號：

　　發(fā)動機號：車架號：顏色：

　　第二條價款與數(shù)量：（本合同計價單位：人民幣）

　　車輛單價：____元，數(shù)量：__臺。

　　車輛總價：_____元，千百拾萬千百拾元整。車價為車身單價不包含車輛購置稅、車輛保險費、掛牌雜費等其他費用。

　　乙方如需委托甲方代理上牌、委托運輸?shù)确��?wù)的，雙方應(yīng)另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書。

　　第三條付款方式及期限：

　　乙方選擇下述第種方式付款:

　　1．定金支付方式：

　　乙方在簽定合同時即付定金：元，并在日內(nèi)付清車價款。（定金在結(jié)算時沖抵車款。）

　　2.一次性付款方式：

　　簽署本合同之日起日內(nèi)，支付全部車價款，計人民幣___元。

　　3.分期付款方式：

　�。�1）簽署本合同之日起日內(nèi)，首付全部車價款的%,計人民幣___元。余款計人民幣___元，于___________年_____月____日前支付。

　�。�2）乙方若通過金融機構(gòu)辦理汽車消費貸款支付余款。簽署本合同之日起日內(nèi)，首付全部車價款的%,計人民幣___元。（首付款以銀行批準函為準），余款計人民幣___元，于___________年_____月____日前支付。

　　（3）乙方未能在3.2條款規(guī)定時間內(nèi)足額獲得貸款，應(yīng)在日內(nèi)自行補足余額。

　　第四條車輛交付及驗收：

　　1．交車時間：___________年_____月____日前。

　　2．交車地點：

　　3．交車方式：乙方自提口甲方送車上門口

　　4.交車時里程表記錄小于（1）50公里口（2）公里口

　　以上里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。

　　5．甲方向乙方交付汽車及隨車文件時應(yīng)當場驗收。乙方應(yīng)對所購車輛進行認真檢查、確認。如有異議，應(yīng)當場提出。驗收完畢，雙方需簽署車輛交接書（附件），即為該車輛正式交付。

　　6．車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

　　第五條質(zhì)量、維修、更換、退車

　　1．甲方向乙方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合汽車產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標準。必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測。不能通過公安交通管理部門的檢測的,甲方應(yīng)當負責換車或退車。

　　2．雙方對車輛質(zhì)量的認定有爭議的，可共同委托具有汽車質(zhì)量鑒定資質(zhì)的機構(gòu)鑒定，其出具的書面鑒定結(jié)論作為處理爭議的依據(jù)。

　　3．關(guān)于整車、零部件總成的`保修期限執(zhí)行生產(chǎn)廠保修條款的規(guī)定。關(guān)于車輛更換和退車，按《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定及乙方隨車保修手冊的約定執(zhí)行。

　　4．本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　第六條不可抗力

　　任何一方因不可抗力的原因，致使車輛不能交接或逾期交接的，可免除違約責任。遇有不可抗力的一方，應(yīng)負有及時通知并在10日內(nèi)提供不能履行合同的書面證明。

　　第七條違約責任

　　除本合同第六條規(guī)定的特殊情況外，1.若甲方逾期交車，自逾期之日起至實際交付之日，甲方按日向乙方支付車價款萬分之違約金，合同繼續(xù)履行，逾期超過天，乙方有權(quán)解除合同。合同解除后，甲方應(yīng)當自乙方解除合同到達之日起日內(nèi)退還已付款。

　　2.若乙方逾期付款，自逾期之日起至實際支付之日，乙方按日向甲方支付車價款萬分之違約金，合同繼續(xù)履行，逾期超過天，甲方有權(quán)解除合同。

　　3．經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，按《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定處理。若甲方在該車有缺陷或存在其他特別注意事項應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。

　　第八條爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，可提請廈門市工商行政管理部門組織調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院起訴。

　　第九條其他

　　1．乙方保證在合同中填寫的姓名、地址、電話等內(nèi)容真實有效，在此期間如有變更，應(yīng)以書面形式通知甲方，否則由此引起的無法及時通知的責任由乙方自行承擔。

　　2．本合同的未盡事宜可由雙方約定后簽訂補充條款或補充協(xié)議，合同的補充條款、補充協(xié)議及附件與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式份,具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)份。附件：車輛交接書

　　甲方代表人(簽章)：____乙方代表人(簽章)：____

　　身份證號：____身份證號：____

　　住址：____住址：____

　　電話：電話：

　　____年____月____日____年____月____日

汽車買賣合同6

　　1.車輛車輛品牌：_________________________;

　　型號：_________________________;

　　顏色：_________________________;

　　價格：_________________________。

　　2.交車方式交車地點：_________________________;

　　交車時間：_________________________。

　　3.付款付款方式：_________________________;

　　付款時間：_________________________。

　　4.質(zhì)量保證

　　4.1 　出賣人向買受人出售的車輛，其質(zhì)量必須符合中國頒布的車輛質(zhì)量標準及機動車運行安全技術(shù)條件。

　　國家將來有車輛包修，包換等規(guī)定的，則立即按這一規(guī)定執(zhí)行。

　　4.2　賣人向買受人出售的.車輛，必須是在《全國車輛、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的車輛。

　　4.3　賣人向買受人出售車輛時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4.4　賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：銷售發(fā)票;

　　車輛合格證、海關(guān)進口證明和商品檢驗單;

　　保修卡或保修手冊;

　　說明書;

　　隨車工具及備胎;_________________。

　　5.交接買受人在購車時應(yīng)認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　車輛在購買后，由出賣人負責與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　如屬于在車輛售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。

　　如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　6.違約責任按中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法，消費者權(quán)益保護法，缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定等法律法規(guī)執(zhí)行。

　　7.爭議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;

　　也可提交_________仲裁委員會仲裁。

　　8.合同文本本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。

　　買受人：______________________年_______月_______日

　　出賣人：______________________年_______月_______日

汽車買賣合同7

　　賣方：

　　身份證號碼：

　　電話號碼：

　　買方：

　　身份證號碼：

　　電話號碼：

　　第一條賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：

　　車主名稱：

　　號牌號碼及車型：

　　行駛公里數(shù)：

　　公里（車輛路碼表顯示數(shù)）

　　車輛使用性質(zhì)：家庭自用非營運

　　第二條車款及交驗車

　　車款為（不含稅費）______元；大寫______元整。

　　雙方于_________年____月____日共同當面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，自驗收、審驗無誤后買方應(yīng)以現(xiàn)金的方式當即向賣方支付全部車款。

　　買方應(yīng)在收到車后______日內(nèi)辦理完畢該車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費負全部由買方負擔。

　　第三條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、賣方應(yīng)保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　2、賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3、買方應(yīng)按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，并按照約定支付車款。

　　4、買方應(yīng)在收車后______日內(nèi)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　5、車輛交付后，交付車的時間為：_________年____月____日______時______分因車輛使用過程中發(fā)生的一切問題由使用者負責（其中包括因交通事故發(fā)生的費用、相關(guān)罰款等全部所有費用）。

　　第四條違約責任

　　1、第三人對車輛主張權(quán)力并有確實證據(jù)的，賣方應(yīng)承擔由此給買方造成的一切損失。

　　2、賣方未按照約定交付車輛的'，應(yīng)每日按車款2 %的標準支付違約金。

　　3、因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔一切損失；因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔一切損失。

　　第五條合同爭議的解決辦法

　　此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿�在地人民法院尋求保護。

　　第六條買賣雙方其他約定事項

　　車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。

　　此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。

　　賣方：

　　買方：

　　_________年____月____日

汽車買賣合同8

　　合同編號：___________

　　委托服務(wù)協(xié)議書

　　委托人（乙方）：______________________

　　受托人（甲方）：______________________

　　雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項

　　乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項（打√）：

　�。�1）代辦選牌□

　�。�2）代辦按揭□

　�。�3）代辦保險□

　�。�4）代辦上牌□

　�。�5）代辦裝潢□

　�。�6）代辦其它事項____________________________________________。

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時支付___________元，大寫______________________。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬（以下簡稱代辦費），合計___________元，大寫___________。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦選牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險：

　�。�1）保險公司所在地及名稱：___________。

　　（2）保險期限：一年□二年□三年□

　�。�3）第三者責任險，費用：________________元。

　　（4）交通事故責任強制險，費用：__________元。

　�。�5）車輛損失險，費用：__________________元。

　�。�6）其他險種名稱及費用：__________________。

　�。�7）以上保險費用合計：__________________元。

　�。�8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4、代辦上牌，費用概算如下：

　　養(yǎng)路費____________元，車船稅____________元，購置稅____________元，注冊費：______元，其他______元，合計約____________元。

　　5、代辦裝潢，裝潢項目____________，費用____________元。

　　6、代辦其他項目__________________，費用____________元。

　　7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的`各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1、乙方預(yù)付。

　　2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務(wù)完成期限：

　　______年______月______日前。

　　六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車移交如下材料：

　�。�1）購置稅憑證

　�。�2）養(yǎng)路費憑證

　�。�3）機動車保險單

　�。�4）行駛證

　　（5）車船稅憑證

　�。�6）車輛牌照號碼：__________________。

　　七、違約責任

　　1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。

　　2、乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔由此給甲方造成的實際損失。

　　3、除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項的，乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過_______日，甲方應(yīng)按全部車價款_______%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4、因乙方未能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔違約責任。

　　八、其他約定：______________________________。

　　甲方簽字或蓋章：______ 乙方簽字或蓋章：______

　　日期：________________ 日期：________________

汽車買賣合同9

　　甲方（銷售方）___________

　　乙方（買受方）_________

　　甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣事宜，訂立本合同。

　　第一條車輛基本情況

　　國產(chǎn)/進口：_______自排/手排：_________

　　車輛類型：________品牌型號：_________

　　產(chǎn)地：___________生產(chǎn)者名稱：__________

　　車身顏色：_________內(nèi)飾顏色：__________

　　出廠時間：_____________排量：________

　　尾氣排放標準：__________外廓尺寸：__________

　　核定載客：___________核定載重：________

　　其他：_________.

　　第二條關(guān)于車輛配置的約定

　　_____________.

　　第三條質(zhì)量標準

　　車輛的質(zhì)量要求應(yīng)當符合出廠時的國家標準且不低于生產(chǎn)者出廠檢驗標準，并能依法通過公安交通管理部門的機動車注冊登記。

　　第四條價款

　　車輛價格每臺_____元，大寫_____.

　　數(shù)量______臺，總計_____元，大寫_____.

　　乙方如委托甲方代為拍牌、代辦保險、代付購置稅及車船稅、代為驗車與辦理上牌手續(xù)等服務(wù)，雙方應(yīng)在補充協(xié)議中予以約定。

　　第五條支付方式

　　雙方同意按照以下第______種方式支付車輛價款：

　　1、簽署本合同時，支付全部車價款_____元，大寫_____.

　　2、簽署本合同時，首付全部車價款的______%，即____元，大寫____；余款_____元，大寫____，于____年___月___日前付清。

　　3、其他_______.

　　乙方應(yīng)當將價款付至甲方的'財務(wù)部門或甲方指定的賬號，不得將價款直接付給甲方的銷售人員。

　　第六條交付與驗收

　　1、□甲方送車；□乙方自提；□其他。

　　2、交車地點：_______.

　　3、交車日期：_____年____月____日前。

　　4、交車時里程表顯示數(shù)應(yīng)當小于_____公里。

　　5、車輛交付時應(yīng)當場查驗，乙方應(yīng)對所購車輛型號規(guī)格、外觀、輪胎、內(nèi)飾、配置、備件、基本使用功能等進行確認，雙方應(yīng)簽署《車輛驗收交接書》（詳見本合同附件）如發(fā)現(xiàn)表面瑕疵，乙方應(yīng)當場向甲方提出，并在《車輛驗收交接書》上作詳細記錄。

　　6、甲方向乙方交付車輛且雙方簽署《車輛驗收交接書》，即為車輛正式交付。

　　第七條雙方的權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)當按照國家、地方的相關(guān)法律法規(guī)及其實施細則和配套規(guī)定對其所出售的車輛承擔質(zhì)量保證責任或“三包”責任。

　　2、甲方出售車輛屬于事故車、有維修記錄車、處理品車、改裝車、“三包”退換車及生產(chǎn)日期超過____年以上的庫存車，應(yīng)當事先向乙方作出書面說明。

　　3、甲方不得承諾能夠直接辦理汽車消費貸款業(yè)務(wù)。

　　4、甲方的蓋章名稱與本合同、發(fā)票上的名稱應(yīng)當保持一致；不一致的，甲方應(yīng)當在訂立本合同前書面告知乙方。

　　5、乙方簽訂合同，應(yīng)當使用有效身份證件，并對提交材料的真實性負責。

　　6、雙方應(yīng)當遵守合同約定，自覺履行合同義務(wù)。非經(jīng)對方同意，不得單方變更、解除合同，但法律另有規(guī)定的除外。

　　第八條違約責任與合同解除

　　1、甲方逾期交付車輛的，應(yīng)每天按車輛價款的_____%向乙方支付違約金；逾期交付車輛超過______天的，乙方有權(quán)解除本合同。

　　2、乙方逾期支付車輛價款的，應(yīng)每天按逾期支付部分價款的_____%向甲方支付違約金；逾期付款超過____天的，甲方有權(quán)解除本合同。

　　3、因乙方原因未通過銀行貸款審核并導(dǎo)致本合同不能繼續(xù)履行的，甲方有權(quán)解除合同，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償。因不可歸責于甲、乙雙方的原因，銀行無法辦理貸款并導(dǎo)致本合同不能繼續(xù)履行的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當在合同解除之日起____日內(nèi)全額退還乙方已付款項，如不按時退還，應(yīng)當以乙方已付款項為基數(shù)按每天_____%向乙方支付違約金。

　　4、甲方交付汽車的質(zhì)量不符合國家標準或低于生產(chǎn)者出廠檢驗標準的，雙方約定按以下方式處理：______.

　　第九條爭議解決方式

　　雙方發(fā)生爭議的，可協(xié)商解決，或向上海市消費者權(quán)益保護委員會或上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會申請調(diào)解，也可提請上海仲裁委員會仲裁（不愿意仲裁，而選擇向法院提起訴訟的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去）

　　第十條附則

　　1、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。車輛驗收交接書、補充協(xié)議均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　附件：車輛驗收交接書

　　補充協(xié)議

　�。ù隧摓楹炇痦摚�

　　甲方（蓋章）_______

　　住所：______郵編：_________

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼：___________

　　法定代表人：_______電話：_______

　　委托代理人：_______電話：_________

　　開戶銀行：________賬號：______

　　乙方（簽字或蓋章）______

　　住所（址）____郵編：_____

　　聯(lián)系電話：_______

　　身份證號/組織機構(gòu)代碼：______

　　委托代理人：_____電話：______

　　簽約日期：___年___月___日

　　簽約地點：_____

汽車買賣合同10

　　合同編號：________

　　出賣人（甲方）：________

　　買受人（乙方）：________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜，訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數(shù)量及價款汽車品牌型號生產(chǎn)廠商產(chǎn)地發(fā)動機號合格證號，車架號海關(guān)單號商檢單號配置（標準配置/選用配置）車身顏色內(nèi)飾顏色單價（人民幣）

　　數(shù)量：________

　　總價（人民幣）：________

　　備注：________

　　第二條定金條款

　　乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%（此比例不得超過全車款的20%），甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導(dǎo)致合同解除的，無權(quán)要求返還定金；甲方違約導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)雙倍返還定金。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________元，大寫_________________元。

　　2、分期付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

　　以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應(yīng)當向甲方承擔違約責任。

　�。�1）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜（以銀行實際發(fā)放貸款為準）。

　　（2）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬甲方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔違約責任。

　　4、預(yù)付款方式：簽署本合同時，支付預(yù)付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。

　　第四條質(zhì)量

　　1、甲方向乙方出售的車輛，質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，達到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標準。

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛質(zhì)量認定有爭議的，以國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_______年____月____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。

　　3、交車地點：______________________________。

　　4、交車時里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。

　　5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　�。�1）銷售發(fā)票；

　　（2）（國產(chǎn)）車輛合格證或（進口）海關(guān)進口證明及商品檢驗單；

　�。�3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊；

　　（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；

　�。�5）隨車工具及備件清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應(yīng)當場向甲方提出。

　　7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

　　第六條不可抗力

　　1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第七條售后服務(wù)的約定

　　1、車輛售出后，其售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的.說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

　　2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)的，甲方應(yīng)為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠商認定的維修保養(yǎng)網(wǎng)點，由乙方自行選擇。

　　在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。

　　3、乙方使用汽車前應(yīng)仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車輛由于人為破壞、使用、保養(yǎng)不當、裝潢、改裝不當造成的質(zhì)量問題，或者到生產(chǎn)廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質(zhì)量問題，由乙方自行承擔后果。

　　4、如生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，按國家法律法規(guī)執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　6、生產(chǎn)廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條違約責任

　　1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。

　　2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標準，乙方有權(quán)要求甲方承擔無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責任。

　　3、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，如甲方無過錯，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)當明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

　　第九條其他約定

　　本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　其他約定______________________

　　第十條解決爭議的方法

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下面第_____種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣 ___仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ�）向_________人民法院提起訴訟。

　　甲方：（簽章）________

　　乙方：（簽章）________

　　地址：________

　　地址：________

　　證照名稱：________

　　證照名稱：________

　　證照號碼：________

　　證照號碼：________

　　法定代表人：________________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　委托代理人：________

　　聯(lián)系電話：________

　　聯(lián)系電話：________

　　傳真：________

　　傳真：________

　　郵政編碼：________

　　郵政編碼：________

　　簽訂時間：________

　　簽訂時間：________

　　簽訂地點：________

　　簽訂地點：________

　　附件一

　　車輛交接書

　　_______年_____月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1、甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規(guī)格為：___________________________________

　　乙方經(jīng)過驗收，認為符合雙方______年______月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定（發(fā)動機號：_________車架號：___________），同意接受。

　　2、隨車文件清單如下（打√）：

　　（1）發(fā)票□

　�。�2）合格證□

　�。�3）說明書□

　�。�4）保修卡□

　�。�5）海關(guān)證□

　　（6）商檢證□

　�。�7）進口車關(guān)單□

　�。�8）進口車商檢單□

　�。�9）其他：________________

　　3、下列車輛項目完好無損、運轉(zhuǎn)正常打“√”。

　　外觀_______，發(fā)動機運轉(zhuǎn)_______，其它_______

　　4、里程表顯示數(shù)：_____________公里

　　5、其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方簽章：________

　　日期：________

　　乙方簽章：________

　　日期：________

　　附件二

　　委托服務(wù)協(xié)議書

　　委托人（乙方）：________

　　受托人（甲方）：________

　　雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項（打√）：

　　（1）代辦拍牌□

　　（2）代辦按揭□

　�。�3）代辦保險□

　�。�4）代辦上牌□

　�。�5）代辦裝潢□

　�。�6）代辦其他項目：

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)事先支付__________元，大寫_ __________ 。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬（以下簡稱代辦費）合計__________元，大寫_______________________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦上牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險，

　　（1）保險公司所在地及名稱：____________________________________________

　�。�2）保險期限：一年□二年□三年□

　　（3）第三者責任險，費用：_________________元。

　　（4）車輛損失險，費用：___________________元。

　�。�5）其他險種名稱及費用：_________________元。

　�。�6）以上保險費用合計：__________________元。

　�。�7）雙方特別約定：

　　乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應(yīng)當書面專門約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4。代辦上牌，費用概算如下：

　　養(yǎng)路費____________元，車船稅_________元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。

　　5。代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。

　　6。辦其他項目______________________，費用_______________元。

　　7。所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結(jié)帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1、乙方預(yù)付。

　　2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務(wù)完成期限：_________年_______月_______日前。

　　六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)當隨車移交如下材料：

　�。�1）購置稅憑證

　　（2）養(yǎng)路費憑證

　�。�3）機動車保險單

　�。�4）行駛證

　�。�5）車船稅憑證

　　（6）車輛牌照號碼：

　　七、違約責任

　　1、甲方在代辦服務(wù)過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應(yīng)當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復(fù)或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內(nèi)容未能及時全面落實的，應(yīng)當免除甲方的責任。

　　2、乙方中途撤回委托的，應(yīng)承擔甲方的實際經(jīng)濟損失。

　　3、除不可抗力或遇政府機構(gòu)停電、設(shè)備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內(nèi)將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應(yīng)按全部車價款%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4、因乙方不能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方簽章：________

　　日期：________________

　　乙方簽章：________

　　日期：________

汽車買賣合同11

　　隨著市場經(jīng)濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進一步的探討。

　　一、買賣合同的法律依據(jù)、特征

　　對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。”

　　買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)

　　《舊機動車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、

　　購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經(jīng)營權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。”據(jù)此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認定雙方的汽車買賣合同無效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協(xié)議達成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù)，請法院駁回李春桂的訴訟請求。

　　原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十

　　八條第五項、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標的物的所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

　　紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

　　原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的'訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應(yīng)予認定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

　　日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當事人的真實意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應(yīng)認定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔違約責任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應(yīng)視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人

汽車買賣合同12

　　買受人(甲方)：_______合同編號：_______

　　出賣人(乙方)：_______簽訂地點：_______市_______區(qū)_______路_______號

　　鑒于甲方生產(chǎn)用車,經(jīng)___招投標程序確定乙方中標該項目，為保證車輛按時按質(zhì)供貨以及安全使用，經(jīng)協(xié)商一致，雙方對車輛買賣有關(guān)事宜約定如下：

　　第一條車輛情況

　　備注：_______

　　(一)乙方每輛車附贈/附帶：

　　(二)甲方除支付合同項下總計金額外，不再承擔任何其他任何費用。

　　第二條質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　(一)本合同項下車輛，其質(zhì)量必須符合國家車輛產(chǎn)品安全標準(GB__)，并符合生產(chǎn)廠家出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求(乙方應(yīng)在上述材料上蓋章確認); (二)本合同項下車輛，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的車輛產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛;

　　(三)雙方對車輛質(zhì)量的認定有爭議的，以經(jīng)國家授權(quán)的車輛檢驗機構(gòu)(車輛登記的轄區(qū)內(nèi))出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù);

　　(四)乙方必須保證車輛為新車，保證車輛的外觀沒有任何損壞，不得出現(xiàn)掉漆、磨損等現(xiàn)象; (五)乙方保證向甲方出售的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。

　　第三條結(jié)算方式

　　乙方先行開具車輛銷售增值稅專用發(fā)票，甲方于通知接車前以銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同項下總計金額__萬__仟__佰__拾__圓整(￥_______))，打入乙方預(yù)先指定的賬戶�？畹教彳�。

　　第四條交車時間、地點及提車方式

　　(一)交車時間：_______年_______月_______日前;

　　(二)交車地點：_______;

　　(三)提車方式：_______;

　　(四)交車時，車輛里程表數(shù)不得超過_______公里;

　　(五)乙方在向甲方交付車輛時須同時提供(包括但不限于)：

　　1、車輛合格證。

　　2、質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(含附贈品)。

　　3、車輛使用說明書或用戶使用手冊(含附贈品)。

　　4、隨車工具、備件、附贈品清單。

　　第五條車輛交付及驗收方式

　　(一)車輛交接時當場驗收，甲方應(yīng)對合同項下車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應(yīng)當場向乙方提出。

　　(二)甲方驗收車輛無誤后，乙方向甲方交付車輛及隨車文件，雙方簽署車輛交接書，即為該車輛正式交付。

　　(三)自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由乙方轉(zhuǎn)移至甲方。

　　第六條售后服務(wù)

　　乙方承諾，為甲方提供以下售后服務(wù)

　　(一)當車輛生產(chǎn)廠家不履行售后服務(wù)義務(wù)時，甲方可選擇要求乙方履行相應(yīng)義務(wù)。

　　(二)當車輛出現(xiàn)故障時，如乙方、生產(chǎn)廠家或二者委托的承擔維修義務(wù)的第三方的維修點距發(fā)生故障地點超過_______公里時，甲方有權(quán)就近選擇其他具有資質(zhì)的維修方修理，事后，甲方可憑發(fā)票要求乙方報銷。

　　第七條無效條款

　　乙方或生產(chǎn)廠家提供給甲方的相關(guān)車輛買賣說明書及其他材料中，排除或限制甲方主要權(quán)利、免除或減輕乙方主要責任的條款無效，無論該條款是否通知甲方。

　　第八條關(guān)于修理、退貨或更換的特別約定

　　(一)關(guān)于整車、零部件總成的保修期限執(zhí)行生產(chǎn)廠保修條款的規(guī)定;

　　(二)在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，甲方應(yīng)在生產(chǎn)廠公布的或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。但發(fā)生第六條第(二)項時除外;

　　(三)在車輛使用1年或行駛2萬公里內(nèi)(以先到為準，下同)，同一嚴重安全性能故障累計修理2次(以修理單據(jù)和發(fā)票為準，下同)仍未排除故障，或關(guān)鍵總成因質(zhì)量問題累計更換2次后仍無法使用，甲方有權(quán)退車;

　　(四)在車輛使用1年或行駛2萬公里內(nèi)，同一關(guān)鍵零件或總成因質(zhì)量問題，累計修理2次仍不能恢復(fù)使用;或由于質(zhì)量問題及修理，使得該車停用的累計工作日超過60日(扣除進口零件進貨在途時間);或累計修理5次以上(不含5次)仍不能正常行駛，乙方應(yīng)負責為甲方換車或退車;

　　(五)按照本條上述約定退車的`，乙方應(yīng)當負責為甲方按發(fā)票價格一次退清車款，但應(yīng)減去甲方使用該車產(chǎn)生的合理折舊;

　　(六)本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)車輛產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行;

　　(七)生產(chǎn)廠的保修條款比本合同的約定更有利于甲方的，雙方按生產(chǎn)廠的規(guī)定執(zhí)行。

　　第九條違約責任

　　(一)一方遲延交車或遲延支付車款的，應(yīng)每日按照遲延部分車款萬分之十/日的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金。遲延超過十五日的，對方有權(quán)解除合同，并要求遲延方賠償本合同價款的萬分之十/日作為違約金。

　　(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標準或本合同約定的標準，甲方有權(quán)要求乙方承擔無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責任。甲方也可以選擇解除本合同，乙方應(yīng)向甲方支付違約金___萬元。甲方行使上述約定權(quán)利時，所發(fā)生的一切費用也由乙方承擔。

　　(三)經(jīng)國家授權(quán)的車輛檢驗機構(gòu)鑒定，甲方所購車輛確實存在設(shè)計、制造缺陷，乙方可依據(jù)國家關(guān)于召回的法律法規(guī)協(xié)助車輛制造商主動召回有問題的車輛;由車輛缺陷所造成的人身和他人財產(chǎn)損害，甲方可向車輛制造商要求賠償，也可向乙方要求賠償。如甲方選擇向車輛制造商賠償，乙方有積極協(xié)助的義務(wù)。若該車有特殊的使用要求時，乙方應(yīng)該明示告知，否則應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。

　　(四)乙方不履行售后服務(wù)義務(wù)時，甲方有權(quán)要求乙方賠償甲方為維修車輛而花費的一切合理費用，包括但不限于維修費、購買車輛配件費、交通費等。

　　(五)因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致甲方無法上牌照，甲方有權(quán)退車并要求乙方承擔合同總計金額_元，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權(quán)追償。

　　第十條不可抗力

　　(一)任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負責任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力或發(fā)生不可抗力后沒有采取補救措施和通知義務(wù)的，不能免除責任。

　　(二)遇有不可抗力的一方，應(yīng)在3日內(nèi)將事件的情況以書面形式(含傳真、電子郵件、手機短信等形式)通知另一方，并在事件發(fā)生后10日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第十一條解決爭議的方式

　　合同發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依法向法院起訴。第十二條雙方特別約定經(jīng)雙方協(xié)商，乙方為甲方：

　　(一)代辦保險□ (二)代辦按揭□ (三)代辦上牌服務(wù)□第十三條其他

　　(一)如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商作出補充或變更協(xié)議解決;

　　(二)一方向?qū)Ψ剿瓦_的文件、通知、回復(fù)等，受送達方應(yīng)即時簽收，如由于受送達方的原因不能送達或拒絕簽收的，送達方可采用掛號、快遞方式送達。

　　第十四條本合同一式份，乙方份，甲方份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢，合同終止。

　　甲方：_______(蓋章)乙方：_______(蓋章)

　　法定代表人或負責人(簽字)_______：法定代表人或負責人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______委托代理人(簽字)：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

汽車買賣合同13

　　甲方(銷售方)：

　　乙方(買受方)：

　　甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、公平、誠實信用的原則，就汽車買賣事宜，訂立本合同。

　　第一條交易汽車基本信息及配置

　　第二條質(zhì)量標準甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)當符合出廠時的國家標準，且不低于生產(chǎn)者出廠檢驗標準，是國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品。

　　第三條價款

　　車輛價格每臺___元(人民幣)，大寫。數(shù)量臺，總計___元(人民幣)，大寫。

　　第四條支付方式雙方同意按照以下第種方式支付車輛價款：

　　1.簽署本合同時，支付全部車價款___元(人民幣)，大寫。

　　2.簽署本合同時，首付全部車價款的_____%，即___元，大寫;余款___元(人民幣)，大寫，于___年___月___日前付清。

　　3.分期付款。

　　4.其他。乙方應(yīng)當將車價款付至甲方的財務(wù)部門或甲方指定的`賬號(收款人：開戶行：銀行賬號：)，不得將車價款付給甲方銷售人員。

　　第五條交付與驗收

　　1.交車方式：□甲方送車上門□乙方自提

　　其他。

　　2.交車地點：

　　3.交車日期：___年___月___日前。

　　4.交車時里程表顯示數(shù)應(yīng)符合國家標準，不大于公里。

　　5.甲方交付車輛時應(yīng)提供：

　　(1)銷售發(fā)票;

　　(2)車輛使用說明書或用戶使用手冊;

　　(3)質(zhì)量服務(wù)卡或三包憑證、維修保養(yǎng)手冊等隨車文件。交付車輛后日內(nèi)，提供(國產(chǎn))車輛合格證或(進口)海關(guān)進口證明及商品檢驗單。

　　6.車輛交付時應(yīng)當場驗收。甲方應(yīng)配合乙方對所購車輛型號規(guī)格、外觀、輪胎、內(nèi)飾、配置、備件、基本使用功能等進行確認，雙方應(yīng)簽署《車輛驗收交接書》(詳見本合同附件)。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應(yīng)當場向甲方提出，并在《車輛驗收交接書》上作詳細記錄;對確屬質(zhì)量問題且符合相關(guān)規(guī)定的，乙方有權(quán)要求更換車輛，更換車輛的費用由甲方承擔。

　　7.甲方向乙方交付車輛且雙方簽署《車輛驗收交接書》，即為車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。

　　第六條雙方的義務(wù)

　　1.甲方應(yīng)當按照國家、地方的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準，對其所出售的車輛承擔質(zhì)量保證責任和“三包”責任。

　　2.甲方出售車輛屬于事故車、有維修記錄車、處理品車、改裝車、“三包”退換車，應(yīng)當事先向乙方作出書面說明。

　　3.乙方應(yīng)當按照合同約定的時間、方式付款和提取所購車輛。

　　4.乙方應(yīng)為《機動車行駛證》登記的車輛所有人。

　　第七條違約責任與合同解除

　　1.甲方逾期交付車輛的，應(yīng)每天按乙方已交付車款的萬分之向乙方支付違約金;逾期交付車輛超過天的，乙方有權(quán)解除本合同，要求甲方退還已交車款并按車輛價款的萬分之支付違約金。

　　2.乙方逾期支付車輛價款的，應(yīng)每天按逾期支付部分價款的萬分之向甲方支付違約金;逾期付款超過天的，甲方有權(quán)解除本合同，要求乙方按車輛價款的萬分之支付違約金。

　　3.一方無正當理由單方解除合同的，應(yīng)按的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金。給對方造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　第八條不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　第九條爭議解決方式

　　本合同在履行中如發(fā)生爭議，可以協(xié)商解決或向消費者協(xié)會申請調(diào)解或向有關(guān)行政部門投訴;協(xié)商、調(diào)解解決不成或不愿意協(xié)商、調(diào)解的，雙方可選擇以下第種方式處理：

　　1.提交仲裁委員會仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　第十條其他第十一條未盡事宜

　　1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。車輛驗收交接書、補充協(xié)議均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(簽字或蓋章)：

　　住所：

　　住所(址)：

　　郵編：

　　郵編：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　身份證號

　　法定代表人：

　　組織機構(gòu)代碼：

　　電話：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　簽約日期：___年___月___日

　　簽約地點：

汽車買賣合同14

　　合同編號：__________________

　　出賣人：___________________________

　　買受人：___________________________

　　簽訂日期：_________年______月____日

　　簽訂地點：_________________________

　　一、汽車型號及金額

　　汽車品牌：___________________________

　　型號：___________________________

　　發(fā)動機號：___________________________

　　合格證號：___________________________

　　車架號：_________________________

　　海關(guān)單號：___________________________

　　商檢單號：___________________________

　　顏色：___________________________

　　價格：___________________________

　　備注：___________________________

　　二、交車地點、方式

　　交車地點：_________

　　交車時間：_________

　　付款方式：_________

　　付款時間：_________

　　三、質(zhì)量、維修

　　1．出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標準。

　　2．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認可的汽車。

　　3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的.基本情況。

　　4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　　（1）銷售發(fā)票；

　�。�2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；

　�。�3）保修卡或保修手冊；

　　（4）說明書；

　　（5）隨車工具及備胎。

　　5．買受人在購車時應(yīng)認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6．買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7．汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維護站聯(lián)系、解決。

　　8．如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。

　　9．如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任（由雙方協(xié)商）：_________。

　　五、合同爭議的解決方式

　　因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__種方式解決：

　　1．提交_________仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　六、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，汽車交易市場主辦單位留存_______份（市場留存期_______年）。

　　七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。

　　買受人（簽字）：_______________

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________出賣人（簽字）：_______________

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

汽車買賣合同15

　　出賣方：王__________________，身份證號：__________________

　　(以下簡稱甲方)

　　買受方：張__________________，身份證號：__________________

　　(以下簡稱乙方)

　　經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌__________________重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為陜__________________，發(fā)動機號為__________________，車輛識別代號為__________________�，F(xiàn)雙方根據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，就有關(guān)問題達成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。

　　一、標的

　　甲方出售給乙方的標的'車輛為“陜汽”牌__________________重型自卸貨車。車號、發(fā)動機號、車輛識別代號見上。價款：標的車輛售價為貳拾壹萬伍仟元整(￥215000元)。

　　二、付款方式

　　車款由乙方于20____年4月17日付款壹拾捌萬元整(￥180000元)，其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。

　　三、證照手續(xù)的過戶與辦理

　　車輛行駛證的車主姓名為王______________�，F(xiàn)雙方同意車輛行駛證的車主姓名不變，車輛不辦任何過戶手續(xù)。日后乙方如果需過戶，甲方應(yīng)提供相關(guān)材料并積極配合，所需費用由乙方承擔。

　　四、標的車輛的交付使用和相關(guān)費用的承擔車輛及其手續(xù)(行車證、車輛的戶口手續(xù)、車輛附加費購置發(fā)票、保險費發(fā)票等)的交付期限為20____年4月17日，在乙方向甲方交付購車現(xiàn)金時交付。車輛交付前的所有費用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔，車輛交付后的所有費用及其他責任由乙方承擔。車輛交付乙方后，因車輛所發(fā)生的一切事故責任，均由乙方承擔，甲方不承擔責任。

　　五、違約責任

　　1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔違約責任，并賠償給另一方造成的經(jīng)濟損失;

　　2、如果甲方因為和他人的債務(wù)糾紛導(dǎo)致車輛被保全或扣留，甲方應(yīng)承擔因此給乙方造成的全部損失(包括車輛停運損失和駕駛員的誤工費)。

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，補充合同。

　　七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方(簽名)：__________________乙方(簽名)：__________________

　　簽約日期：二〇____年__月__日

【汽車買賣合同】相關(guān)文章：

汽車買賣合同01-12

汽車買賣合同07-13

汽車買賣合同08-06

個人汽車買賣合同06-02

汽車買賣合同(優(yōu))11-10

汽車買賣合同（必備）08-08

汽車買賣合同(優(yōu)秀)08-06

汽車買賣合同【優(yōu)選】08-06

汽車買賣合同(優(yōu)選)11-21

有關(guān)汽車買賣合同05-25