房屋合同實用（6篇）

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的房屋合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房屋合同 篇1

　　甲方（賣方）：趙x

　　乙方（買方）：張xx

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在xx市九xx區(qū)xx路x小區(qū)x號樓x單元xx室（建筑面積120平方米，儲藏室40平方米，產(chǎn)權(quán)證號st1xxxxxxx0）房地產(chǎn)出賣給乙方，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方（附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖）。

　　二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整；即人民幣小寫100XX元。

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整，即小寫300000元。

　　四、乙方支付定金之日起2個月內(nèi)，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理）。

　　五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)（已交納土地出讓金）。

　　六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由甲方承擔。

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù)，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時，乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。

　　八、甲方應(yīng)在1個月前將該房產(chǎn)交付乙方；屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨�萬元的違約金；一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨�元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除，不適用本條款。

　　十、交付該房產(chǎn)，甲方不得損壞該房產(chǎn)的'結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風(fēng)機一臺（型號：10xxxxx5），空調(diào)兩臺（型號：0xxxxx9），熱水器（型號：1xxxxx54），浴霸（型號：102xxxxx85），飲水機（型號：108xxxxx64），音響兩臺（型號：xxxxx5），涼衣架，房內(nèi)燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛(wèi)設(shè)施，等讓與乙方（含在房屋價值內(nèi)）。

　　十一、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。

　　十二、附加條款：

　　1、轉(zhuǎn)讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。

　　甲方（賣方）：趙x（�。┥矸葑C號：

　　住址：重慶市九龍坡區(qū)歇臺子長石村24號電話：

　　**年**月**日

　　乙方（買方）：****（�。┥矸葑C號：

　　住址：******電話：

房屋合同 篇2

　　贈與人：_______ 簽訂時間：_______年______月________日

　　受贈人：_______ 簽訂地點：_________

　　第一條贈與房屋的坐落位置、面積與房間數(shù)量和價值等

　　一、坐落位置：___________________________________________________________

　　二、面積與房間數(shù)量：_____________________________________________________

　　三、價值：_______________________________________________________________

　　第二條贈與目的：________________________________________________________

　　第三條本贈與合同（是／否）是附義務(wù)的贈與合同。所附義務(wù)是：________________

　　第四條贈與房屋（是／否）有瑕疵。瑕疵是指贈與物的____________________________

　　第五條贈與房屋的交付時間、地點及方式：____________________________________

　　第六條合同爭議的'解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第_________種方式解決。

房屋合同 篇3

　　《中華人民共和國合同法》第一百九十條規(guī)定:“贈與可以附義務(wù)。贈與附義務(wù)的，受贈人應(yīng)當按照約定履行義務(wù)。”第一百九十二條規(guī)定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;(二)對贈與人有撫養(yǎng)義務(wù)而不履行。

　　20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產(chǎn)贈與了兒子小萬并簽訂了房產(chǎn)贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內(nèi)有享有居住權(quán)，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此后小萬辦理了房屋產(chǎn)權(quán)的變更登記，將該房產(chǎn)權(quán)屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發(fā)生爭吵，并動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經(jīng)民警調(diào)解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產(chǎn)贈與合同。

　　【審判】法院經(jīng)審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產(chǎn)贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，并依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續(xù)等相應(yīng)的權(quán)屬變更登記，雙方間贈與合同已經(jīng)成立并生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據(jù)合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂后，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內(nèi)，原告的證據(jù)不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。

　　【評析】本案是一起發(fā)生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發(fā)，盡力做了大量調(diào)解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由于原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大，最終未能實現(xiàn)和解或達成調(diào)解協(xié)議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規(guī)定:“贈與可以附義務(wù)。贈與附義務(wù)的，受贈人應(yīng)當按照約定履行義務(wù)�！钡谝话倬攀�二條規(guī)定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;(二)對贈與人有撫養(yǎng)義務(wù)而不履行;(三)不履行贈與合同約定的義務(wù)。同時規(guī)定贈與人的撤銷權(quán)，自知道或者應(yīng)當知道撤銷原因之日起一年內(nèi)行使�！�

　　本案的'贈與合同是附義務(wù)贈與合同，受贈人小萬的義務(wù)是保障贈與人老萬夫婦的居住權(quán)。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內(nèi)。由于家庭瑣事，老萬與兒媳發(fā)生沖突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據(jù)合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告并未能提供足夠的證據(jù)證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權(quán)、財產(chǎn)權(quán)。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應(yīng)該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養(yǎng)義務(wù)，解決家庭矛盾關(guān)鍵在于彼此的體諒與寬容。

房屋合同 篇4

　　拆房發(fā)包方： （以下簡稱甲方）

　　拆房承攬方：拆除工程隊 （以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等規(guī)定，對五中鍋爐房的所有建筑物、構(gòu)筑物實施統(tǒng)一拆除。經(jīng)雙方協(xié)商，為明確雙方職責(zé)，保證拆房工作順利進行，簽訂合同如下：

　　一、拆房工程項目：

　　1、拆房工程范圍：

　　2、拆除房屋建筑面積約 平方米，具體以拆遷協(xié)議面積為準，按本合同確定的單價結(jié)算。

　　二、合同價格：

　　確定拆除舊房建筑面積單價為 元/平方米，結(jié)算時拆除舊房面積按實際調(diào)整。

　　三、付款方式：

　　房屋拆除完畢，甲方應(yīng)一次性結(jié)清拆除所有費用給甲乙方。

　　四、合同工期：

　　1、本工程自 20xx 年 元 月 18 日開始拆房，各單體建筑物（構(gòu)筑物）拆除工期自拆遷戶簽約騰空后，半個月內(nèi)完成。情況特殊的在簽訂合同時另行協(xié)商。

　　3、施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協(xié)商延長工期。

　　五、拆房要求：

　　1、乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據(jù)合同確定的紅線范圍內(nèi)及甲方指定的實施拆除作業(yè)，包括所有建筑、構(gòu)筑物及一切設(shè)施，拆至室內(nèi)地坪面止，并將建筑垃圾清運完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有，由乙方自行處理。

　　2、房屋拆除開工前，施工單位應(yīng)落實項目負責(zé)人，技術(shù)負責(zé)人、安全管理人員到位。乙方在拆除現(xiàn)場必須明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標和安全職責(zé)。

　　3、乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針，施工負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人要現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)，如有事離開時，必須有1-2名施工管理人員留在拆房現(xiàn)場指揮拆除作業(yè)。

　　4、甲方必須首先指定乙方對各類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的'設(shè)施、障礙物進行清理或清除各類事故隱患，確保拆房施工現(xiàn)場的安全。

　　5、進入施工現(xiàn)場，必須頭戴安全帽，腳穿勞保鞋，高空作業(yè)不準疲勞作業(yè)并應(yīng)系好安全帶，進入危險區(qū)域應(yīng)采取嚴格的防范措施。不準酒后從事拆除作業(yè)。

　　6、乙方對施工現(xiàn)場負全面責(zé)任。乙方在拆房過程中如出現(xiàn)安全事故，一切責(zé)任均由乙方承擔，與甲方無關(guān)。

　　7、拆房施工人員必須遵紀守法，服從統(tǒng)一管理。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、乙方承接的拆房工程不得轉(zhuǎn)包，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，由此造成損失的，均由乙方承擔經(jīng)濟和法律的全部責(zé)任。

　　2、甲方交付乙方單體建筑物（構(gòu)筑物）被拆房屋鑰匙后，乙方應(yīng)立即組織人員進場施工。如乙方在規(guī)定時間內(nèi)不組織人員進行施工，甲方扣除乙方違約金1000元，并可另安排施工隊伍進場施工，所需拆房費用由乙方承擔。

　　3、待工程拆除完畢，甲方若不按時支付乙方工程款，應(yīng)按工程款的1%（每天）滯納金付給乙方。

　　七、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　八、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽字蓋章） 乙方：（簽字蓋章）

　　代表： 負責(zé)人：

　　年 月 日

房屋合同 篇5

　　本合同雙方當事人：

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　姓名(名稱) 住所 聯(lián)系電話

　　承包方(以下簡稱乙方)：名稱 工程責(zé)任人 聯(lián)系電話

　　 根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　1、工程地點

　　2、工程承包方式：

　　3、工程期限天

　　開工日期20xx年 月 日

　　竣工日期20xx年 月 日

　　4、雙方商定，本工程的價款為人民幣元。

　　5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

　　8、凡因本合同雙方當事人中的`一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔責(zé)任，并賠償給對方造成的損失。

　　9、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

　　10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　發(fā)包人(簽字)： 承包人(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　開戶銀行：

　　賬 戶：

房屋合同 篇6

　　建房人：

　　搭建人：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律，法規(guī)

　　建房人在平等自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上新搭建住宅房事項達成如下協(xié)議：

　　1、建房人在取得蒸湘區(qū)國土局土地使用證手續(xù)后建房用地，建房人xxx同意搭建人周能建出資建第四層。

　　2、建房人與搭建人在楊柳村第六組陸元瑞原四層樓房東面國土局所批地基建一棟加樓頂為六層的住宅房，磚混結(jié)構(gòu)。

　　3、建房人陸元瑞與搭建人周能建協(xié)商同意周能建出資每平方500元面積為150平米一次付給陸元瑞柒萬伍仟元（75000元）建第四層。

　　4、房屋全部竣工，保證地層到四樓暢通生活用水價面議，電到戶，電表由搭建人出資安裝，電價與建房人同等。

　�。怠⒌谒膶邮覂�(nèi)裝修由搭建人周能建自己出資負責(zé)裝修。

　　6、如遇害國家或開發(fā)商拆遷，建房人與搭建人一起與開發(fā)商協(xié)商賠償事宜，第四層一切賠償費用歸搭建人周能建所有。

　　７、如拆遷房屋一賠一就按面積（150平方）賠償，如國家按人口面積賠償，搭建人就按房屋協(xié)商單價賠償，不得爭議賠償房屋面積。

　　8、如遇國家征收房屋多占面積稅，搭建人自己負責(zé)自建面積稅。

　　建房人簽字：證明人簽字：

　　搭建人簽字：證明人簽字：

　　年月日：

【房屋合同】相關(guān)文章：

[經(jīng)典]房屋合同08-24

房屋合同(精選)08-28

（精選）房屋合同08-19

【經(jīng)典】房屋合同08-26

房屋合同【經(jīng)典】08-26

房屋合同（精選）08-27

【精選】房屋合同09-11

房屋合同08-18

房屋合同[精選]08-31

（經(jīng)典）房屋合同09-02