當前位置：9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>購銷合同

購銷合同

時間：2023-11-07 09:16:39 合同我要投稿

購銷合同推薦度：
手機購銷合同推薦度：
鋁材購銷合同推薦度：
模具購銷合同推薦度：
鋼材的購銷合同推薦度：
相關推薦

購銷合同（合集6篇）

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同的法律效力與日俱增，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的購銷合同6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

購銷合同（合集6篇）

購銷合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方就采購貨物的相關事宜，經(jīng)充分友好協(xié)商，達成一致，特簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、合同標的'產(chǎn)品名稱、型號、單位、數(shù)量、單價、金額，具體見附表，材料總金額：陸拾伍萬捌仟柒佰元整。

　　二、交貨地點：共青城水星家紡

　　三、交貨方式：送貨到店

　　四、貨物包裝要求：供方應確保包裝質(zhì)量滿足運輸安全要求，保護產(chǎn)品自身不受損害以及滿足產(chǎn)品本身特性的要求。

　　五、風險承擔：貨物運輸過程中發(fā)生的滅失、毀損等一切風險均由供方承擔。

　　六、貨物驗收：貨物送達后，需方按驗收標準對貨物進行檢測驗收;如有問題或數(shù)數(shù)量短缺問題，供方應得到需方通知后3天內(nèi)派人到需方處理相關事宜，根據(jù)問題的嚴重程度，需方可以采取拒絕接受或限期補貨，貨款折扣等方式進行處理，供方經(jīng)告不來處理的，合同自動解除，需方有權向供方追索相應損失。

　　七、貨款結算：并給甲方指定人員驗收合格，一次性付清乙方貨款。開戶行：九江建設銀行卡號：6227002030860059706 戶名：胡海姣

　　八、爭議解決方式：因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成的，任何一方也可以直接向需方所在地人民法院起訴。

　　九、合同生效：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同篇2

　　綠化苗木購銷合同書

　　需方：(以下簡稱為甲方) _________________________

　　供方：(以下簡稱為已方) _________________________

　　甲方因工程需要，向乙方采購綠化苗木。甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則，經(jīng)過雙方充分協(xié)商約定如下：

　　一、乙方向甲方提供苗木的名稱、數(shù)量、規(guī)格和價格等苗木信息，詳見附表：

　　二、供苗時間、地點、方式

　　1．供苗時間：乙方于年月日

　　至年月日向甲方提供附表中所列苗木。具體交貨日期由甲方在上述時間段內(nèi)自行確定，但須提前3天通知乙方。若需調(diào)整供苗時間，雙方協(xié)商解決。

　　2.苗木交貨地點和方式：甲方采購的苗木在乙方苗圃地附近裝車。

　　三、苗木質(zhì)量驗收標準及驗收方法

　　1.驗收標準：乙方向甲方提供的苗木除達到附表中的規(guī)格要求外，還應滿足如下質(zhì)量要求：植株強壯、完整、樹桿挺直、不偏冠、無病蟲害。

　　2.驗收方法：交貨時，甲方安排專人到交貨地點，按上述質(zhì)量要求現(xiàn)場驗收苗木數(shù)量和質(zhì)量，不符合甲方采購要求的當場退貨。

　　四、付款方式

　　本合同中苗木單價為苗木的包干結算價格，包括苗木采購、起挖、包裝、裝車費用。貨到甲方指定工地位置驗收合格后，甲方向乙方支付苗木款

　　的 %，待甲方所需苗木乙方供貨完成后，三個月后甲方向乙方付清余下的苗木款。

　　五、責任

　　1.若甲乙雙方在簽署合同后，中途若有減少或增加苗木的.購買數(shù)量，甲方應在乙方采購前三天至五天通知乙方實際數(shù)量。

　　2.乙方未能按甲方要求供貨造成苗木質(zhì)量達不到工程要求的，乙方將無條件退貨。

　　3.乙方未能按甲方要求的時間內(nèi)及時供貨的，造成的人工，機械等其它損失均由乙方承擔。

　　4. 甲方不按合同約定履行自己的義務、甲方應承擔總合同苗款30%違約金。

　　5. 乙方不按合同約定履行自己的義務、乙方應承擔總合同苗款30%違約金。

　　六、其它約定

　　1.無論甲、乙方所在地遭遇人力不可抗的自然災害(如：瘟疫、戰(zhàn)爭、強震、冰雹、狂風、洪水)，造成甲乙雙方不能完成履行本合同的情況下，雙方不承擔違約。

　　2.本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向雙方各自所在地的仲裁委員會尋求仲裁調(diào)解，仲裁調(diào)解不成，可向雙方各自所在地人民法院起訴。

　　3.本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等的法律效用，本合同自雙方簽字之日起有效。

　　甲方（蓋章）:乙方（蓋章）:

　　法人代表（簽字）:法人代表（簽字）:

　　聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

　　地址:地址:

　　日期:年月日日期:年月日

　　附表：

　　苗木清單

購銷合同篇3

　　原告：王xx，女，漢族，現(xiàn)就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的.入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

購銷合同篇4

　　甲方（訂購方）：_________________

　　地址：___________________________

　　郵碼：___________________________

　　電話：___________________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　乙方（交售方）：_________________

　　地址：___________________________

　　郵碼：___________________________

　　電話：___________________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　甲、乙雙方根據(jù)國家糧食購銷管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原則下，經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議。

　　一、甲方向乙方定購糧食_________公斤（_________市斤）。

　　1．品種：_________

　　2．訂購數(shù)：_________

　　3．訂購價：_________

　　二、合同訂購的糧食質(zhì)量、等級、水分執(zhí)行國家規(guī)定標準。

　　三、合同訂購的收購：________。

　　四、甲方必須做到及時收購，保證不借故壓車、退車，做到認真執(zhí)行國家質(zhì)價政策，保證不壓等壓價。對乙方交售的糧食，結算形式不限，現(xiàn)金、轉帳由本人任選。除農(nóng)業(yè)稅外，不代任何部門扣款，不打白條。

　　五、乙方必須做到按簽訂的合同訂購品種、數(shù)量、種足種好各種作物，正常年景保證按合同規(guī)定的品種、數(shù)量交售。遇災可向甲方申請減免。

　　六、在執(zhí)行本合同期間，乙方負責人（承包人）有變動時，由接替人繼續(xù)執(zhí)行本合同。

　　七、乙方交售糧食時，需攜帶本合同，每次結算，甲方要在合同的附表內(nèi)給予記載。

　　八、本合同一式三份，甲乙雙方、糧管所各一份。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　__________年______月_______日

　　乙方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　__________年______月_______日

　　合同號no：

　　需方：（以下簡稱需方）

　　供方：（以下簡稱供方）

　　簽訂地點：XX市XX區(qū)

　　簽訂時間：200 年月日

　　供、需雙方本著平等、互惠互利原則，經(jīng)協(xié)商一致，就需方向供方采購、供方向需方供應附件一中所列產(chǎn)品簽訂本合同。

　　一、供貨方式：

　　1.由需方以《物料訂購單》方式向供方下達采購訂單，供方須按照訂單要求提供產(chǎn)品。

　　2.供方在收到《物料訂購單》后應回傳確認函，如有任何問題必須在一個工作日（8小時）內(nèi)書面通知需方，否則視為默認。

　　3.需方有權根據(jù)生產(chǎn)計劃的變更以及供方產(chǎn)品的供貨質(zhì)量、采購訂單的執(zhí)行情況、售后服務質(zhì)量等條件對供方的供貨品質(zhì)及數(shù)量進行及時調(diào)整，供方有義務積極配合。

　　4.為保證產(chǎn)品數(shù)量的準確性，供方須免費提供1-3%的易損耗件和需方客戶所必須的隨柜修補件。

　　二、產(chǎn)品的質(zhì)量要求：

　　1.供方應按需方認可的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)需方事先書面同意，不得對產(chǎn)品本身和生產(chǎn)場地有任何改變。

　　2.供方需嚴格按照經(jīng)需方認可的質(zhì)量和技術規(guī)格要求生產(chǎn)和供應產(chǎn)品，如有任何改變，需方負責知會供方更新有關圖紙或菲林等，供方積極跟進相關的變化。

　　3.供方應保證所生產(chǎn)或供應的產(chǎn)品均符合有關環(huán)保法規(guī)要求及國家標準、行業(yè)標準。

　　三、品質(zhì)保證：

　　1.供方應保證所使用的原材料符合需方要求，對未曾使用過的原輔材料的變更，必須提前書面報需方確認。

　　2.供方應建立有效的質(zhì)量保證體系以滿足需方要求，需方有權隨時對此進行檢查考核。

　　3.供方供貨前應嚴格按要求自檢，其檢測項目不得少于需方標準和圖紙所規(guī)定的進貨檢測項目，并有書面記錄。

　　4.對需方提出的質(zhì)量問題和要求整改意見，供方必須及時解決和整改，若在規(guī)定期限內(nèi)未得到解決和整改，需方有權停止供方供貨。

　　四、包裝要求：

　　供方須按需方要求定量包裝，并在外包裝上標識制造批號、物料名稱、材質(zhì)、型號、規(guī)格、顏色、數(shù)量等，包裝物應適應*車裝卸、長途運輸，符合防潮、防震、防塵要求，因包裝、運輸不當引起的銹蝕、損傷等由供方負責。

　　五、交貨地點及運輸、裝卸費用承擔：

　　1.交貨地點：需方工廠倉庫或指定地點。

　　2.運輸、裝卸費用：由供方承擔。

　　六、價格及付款方式：

　　1.供、需雙方均應不斷改進，通過提高質(zhì)量與效率來降低成本及價格，并讓利給最終客戶，雙方確認努力保持這種降低成本的趨勢，每年至少檢討一次價格。

　　2.供方報價中含有模具費的產(chǎn)品,在需方購滿規(guī)定數(shù)量后,供方應自動下調(diào)采購價格。

　　3.供、需雙方同意在本合同明確的交貨條件及付款條件下，共同遵守經(jīng)買方批準的價格。

　　4.付款條件：月結天，結算日期以供方產(chǎn)品入庫后，需方在每月日前收到供方提供的.正本發(fā)票開始計算（收到發(fā)票日期以簽收單為準）。

　　七、交貨及驗收：

　　1.供方須按需方要求定量包裝，并按訂單要求的交貨時間將貨物送至指定地點，并附上《送貨清單》及供方的出貨自檢報告或證明（必要時需提供第三方檢測的材料性能測試報告）供需方備查�！端拓浨鍐巍讽毩忻餍璺接嗁弳翁柤拔锪闲畔ⅲㄖ圃炫枴⑽锪厦Q、材質(zhì)、規(guī)格、顏色、數(shù)量等）。

　　2.需方依據(jù)雙方約定的品質(zhì)標準、技術要求和檢測方案，并參照原封樣件的要求進行檢驗和判定是否合格。

　　3需方檢測不合格應及時通知供方，供方如對檢測結果有異議，應及時向需方提出書面申請意見復檢，否則視同接受。

　　4.雖已檢驗合格入庫，但在需方裝配和使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，供方仍應承擔質(zhì)量責任，并及時配合需方采取有效措施予以補救，以滿足需方正常生產(chǎn)的需要。

　　5.需方對供方產(chǎn)品所行使的檢驗，并不能免除供方對產(chǎn)品質(zhì)量的責任。

　　八、供方違約責任：

　　1.供方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的 %（標準件、通用件產(chǎn)品的幅度為3-5%，非標準件、專用件的幅度為10%-30%）的違約金。并賠償由此而給需方造成的損失費用。

　　2.供方交付的產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、顏色等質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，如果需方同意利用，應當按質(zhì)論價；如果需方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由供方負責挑選、返修或退換，所發(fā)生的費用由供方負責；如使用緊急需挑選、返修時，則供方應立即組織挑選、返修或需方直接組織挑選、返修，因此發(fā)生的費用由供方承擔（人工費：10元/小時人）；供方不能返修或調(diào)換的，按不能交貨處理。

　　3.供方因產(chǎn)品包裝不符合規(guī)定，必須返修或重新包裝的，供方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用，需方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，供方應當償付需方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分，因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或丟失的，供方應當負責賠償。

　　4.供方逾期交貨的，供方必須事先與需方聯(lián)系，說明原因和解決方案，并獲得需方同意后方可實施，并向需方支付逾期交貨的違約金，違約金按逾期交貨部分貨款的同期人民銀行貸款利率計算，供方還須賠償因逾期供貨而給需方造成損失的費用。

　　5.供方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、型號、規(guī)格、顏色等質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因需方保管不善而發(fā)生的損失，應當由供方承擔；供方提前交貨，需方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款，合同規(guī)定自提的，需方可拒絕提前提貨。

　　6.因供方產(chǎn)品不合格進行挑選、返修或退換，而造成需方生產(chǎn)停工待料時，需方有權視情況嚴重程度進行罰款，每延誤一個工作日處以至少壹仟元罰款，延誤需方出貨期而需空運或遭到需方客戶延誤交期索賠的費用由供方承擔。

　　7.因供方提供需方的產(chǎn)品質(zhì)量問題導致需方客戶投訴，造成需方損失的，需方對其有形損失（費用、索賠）及無形損失（公司信譽）進行核算后，以書面通知供方，經(jīng)供方對質(zhì)量問題確認后從供方貨款中扣除，如供方對質(zhì)量問題有異議，可提交合同簽訂地所在質(zhì)量技術監(jiān)督局進行質(zhì)量鑒定。

　　九、需方違約責任：

　　需方如不能按合同規(guī)定付款期支付供方貨款，須事先與供方聯(lián)系，說明原因及解決方案，獲得供方同意后，并向供方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額同期人民銀行貸款利率計算。

　　十、保密條款：

　　1.在未取得雙方事先許可的情況下，不得將本協(xié)議內(nèi)容向第三方公開或泄露。

　　2.供方從需方得到的圖紙、規(guī)格書、技術文件、模具和樣品等，未經(jīng)需方同意，供方不得向第三者轉讓、公開、泄露或被使用。

　　3.供方絕不允許把需方提供的圖紙、技術文件和模具轉讓給第三方加工、制作產(chǎn)品出售，其所造成的后果，均由供方負全部責任。

　　4.本規(guī)定在本合同終止后繼續(xù)有效。

　　十一、合同解除：

　　1.供方有以下任何事項時，需方不需要任何通知，可馬上解除本合同：

　　a.違反本合同條款約定的行為或事實時；

　　b.在供應期間內(nèi)，不能滿足需方數(shù)量及品質(zhì)要求無能力供應時；

　　c.被政府機關停止或取消營業(yè)資格給予處分時。

　　2.協(xié)議一旦解除，供方接到需方通知后，應立即歸還需方所提供的模具、圖紙、技術文件等，并償還一切債務。

　　3.因違反合同條款造成需方損失的，需方有權要求供方賠償損失。

　　十二、合同糾紛解決：

　　供、需雙方之間產(chǎn)生有關本合同的一切糾紛，雙方應通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，雙方當事人可向合同簽訂地人民法院提出訴訟。

　　十三、合同期限：

　　本合同經(jīng)雙方簽章后，即刻生效。本合同一式兩份，供、需雙方各執(zhí)一份。

　　合同期限為：年月日至年月日

　　鑒于供、需雙方合作的長期性和穩(wěn)定性，在本合同期滿前三個月內(nèi)，如合同一方提出需延長合同的有效期，經(jīng)另一方確認后可延長合同期限。

　　十四、合同所有附件是本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

　　本合同未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作為補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。

　　需方供方

　　單位名稱：單位名稱：

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

　　稅號：稅號：

　　郵編：郵編：

購銷合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，同意按照下面的條款和條件訂立本合同，共同信守。

　　一、定義

　　1.“甲方”是指遼寧省縣級及縣級以上人民政府、國有企業(yè)（含國有控股企業(yè)）等所屬的非營利性醫(yī)療機構。

　　2.“乙方”是指藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品生產(chǎn)企業(yè)委托配送的經(jīng)營企業(yè)。

　　3.“合同”是指甲、乙雙方按照藥品購銷合同格式簽署的協(xié)議，內(nèi)容包括：

　　3.1《遼寧省20xx年度醫(yī)療機構藥品集中采購招標文件》；

　　3.2《遼寧省20xx年度醫(yī)療機構藥品集中采購投標文件》；

　　3.3中標通知書；

　　3.4其他相關文件。

　　4.“伴隨服務”是指根據(jù)合同規(guī)定乙方承擔的與供貨有關的輔助服務和合同中規(guī)定乙方應承擔的其它義務。

　　二、品種、規(guī)格及數(shù)量

　　詳見附件：《遼寧省20xx年度醫(yī)療機構藥品集中采購合同藥品明細表》。

　　三、甲方的權利和義務

　　1.甲方使用的所有藥品（不包括血液制品、一類和二類藥品、醫(yī)療用毒性藥品和放射性藥品等少數(shù)品種及中藥材和中藥飲片等）必須從公布的中標藥品目錄中選購，并優(yōu)先采購醫(yī)保目錄內(nèi)藥品，不得采購中標目錄外的藥品。

　　2.如選擇某生產(chǎn)企業(yè)的藥品，則應當為其委托的經(jīng)營企業(yè)開戶。

　　3..原則上不得以任何理由拒收乙方配送的在合同約定的數(shù)量、金額和時限范圍內(nèi)的合格藥品。如有變化，甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　4.發(fā)現(xiàn)乙方在藥品集中采購活動中的違法違紀行為，應當及時向所在地藥品集中采購監(jiān)督管理機構舉報。

　　5.遵守法律、法規(guī)的其他相關規(guī)定。

　　四、乙方的權利和義務

　　1.按照中標藥品目錄所注明的藥品質(zhì)量和價格向甲方供應合格藥品，并保證藥品的質(zhì)量。

　　2.對甲方的訂單應及時響應，保證甲方所需藥品配送到位。及時對網(wǎng)上采購單確認、發(fā)貨及到款確認。藥品的配送應做到：急救藥品4小時內(nèi)送達，一般藥品24小時內(nèi)送達，最長不超過48小時，節(jié)假日照常配送。

　　3.已中標的品種，自合同簽訂之日起至采購周期結束，不得自行棄標和不予供貨。

　　4.不得在銷售藥品或者提供服務過程中利用財物或者其他方式進行商業(yè)賄賂。

　　5.在合同執(zhí)行過程中，對當事人的違法違紀行為進行舉報。

　　6.遵守法律、法規(guī)的其他相關規(guī)定。

　　五、有效期

　　生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)提供的藥品均應為合理最長有效期內(nèi)，有效期至少不低于12個月。

　　六、專利權

　　乙方應保證甲方在使用乙方所提供的藥品時，不受第三方提出的侵犯其專利權、商標權或保護期的起訴，否則由乙方承擔一切后果。

　　七、包裝

　　除非對包裝另有規(guī)定，乙方提供的全部藥品均應按標準保護措施進行包裝，以防止藥品在轉運中損壞或變質(zhì)，確保藥品安全無損運抵指定地點。額外包裝不得另行收費。

　　八、付款

　　自收到發(fā)票之日起，180天后陸續(xù)回款。

　　九、配送

　　配送由乙方負責。每次配送的時間和數(shù)量以甲方的采購合同及批次采購合同為準。

　　十、伴隨服務

　　1.乙方可能被要求提供下列服務中的一項或全部服務：

　　1.1藥品的現(xiàn)場搬運或入庫；

　　1.2提供藥品開箱或分裝的用具；

　　1.3對發(fā)現(xiàn)的.破損、近效期藥品或其它不合格包裝藥品及時更換；

　　1.4在甲方指定地點為所供藥品的臨床應用現(xiàn)場講解或培訓；

　　1.5其他乙方應提供的相關服務項目。

　　2.如果乙方對可能發(fā)生的伴隨服務需要收取費用，應在購銷合同中注明。

　　十一、違約責任

　　1.乙方應按照購銷合同甲方規(guī)定的時間配送藥品并提供伴隨服務。

　　2.在履行合同的過程中，如果乙方遇到妨礙按時配送藥品和提供伴隨服務的情況時，應及時以書面形式將拖延的事實、可能拖延的時間和原因通知甲方。甲方在收到乙方書面通知后，應盡快對情況進行核實，并由甲方確定是否酌情延長交貨時間以及是否收取違約金或終止合同。延期應通過修改合同的方式由雙方認可并重新簽署。

　　3.如乙方無正當理由拖延交貨，將受到以下制裁：加收誤期賠償費和/或終止合同。

　　十二、爭議的解決

　　因合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可以向有關部門申請調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成，當事人可依照有關法律規(guī)定將爭議提交仲裁，或向人民法院起訴。

　　十三、適用法律

　　本合同應按照中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)章進行解釋。

　　十四、合同生效

　　1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。

　　2.本合同有效期自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。

　　3.本合同一式三份，甲、乙雙方各自存檔一份、一份由甲方交屬地衛(wèi)生部門備案。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

購銷合同篇6

　　供方：____________

　　需方：____________

　　供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。

　　第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量

　　品名：_______________________

　　種類：_______________________

　　規(guī)格：_______________________

　　單位：_______________________

　　數(shù)量：_______________________

　　備注：_______________________

　　第二條商品質(zhì)量標準

　　商品質(zhì)量標準可選擇下列第____項作標準：

　　1.附商品樣本，作為合同附件。

　　2.商品質(zhì)量，按照_____________標準執(zhí)行。(副品不得超過____%)。

　　3.商品質(zhì)量由雙方議定。

　　第三條商品單價及合同總金額

　　1.商品定價，供需雙方同意按________定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化，需變動價格時，應經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則，造成損失由違約方承擔經(jīng)濟責任。

　　2.單價和合同總金額：__________________。

　　第四條包裝方式及包裝品處理______________。

　　(按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規(guī)定，訂明回空方法及時間，或另作規(guī)定。)

　　第五條交貨方式

　　1.交貨時間：____________________________。

　　2.交貨地點：_________________________________。

　　3.運輸方式：____________________________。

　　第六條驗收方法____________________。

　　(按照交貨地點與時間，根據(jù)不同商品種類，規(guī)定驗收的處理方法。)

　　第七條預付貨款

　　(根據(jù)不同商品，決定是否預付貨款及金額。)

　　第八條付款日期及結算方式______________。

　　第九條運輸及保險_______________________。

　　(根據(jù)實際情況，需委托對方代辦運輸手續(xù)者，應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據(jù)具體情況代為投保運輸險。)

　　第十條運輸費用負擔_____________________。

　　第十一條違約責任

　　1.需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____%的.違約金。

　　2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者，供方應償付需方此批貨款總值____%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經(jīng)濟責任。

　　3.供方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知供方，因此所發(fā)生的一切費用損失，由供方負責，如經(jīng)供方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。

　　4.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

　　第十三條本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛，簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時，可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構仲裁的解決)

　　第十四條合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。

　　需方：(蓋章)___________________

　　法定代表人：(蓋章)_____________

　　開戶銀行及帳號：_________________

　　___________年________月________日

　　供方：(蓋章)___________________

　　法定代表人：(蓋章)_____________

　　開戶銀行及帳號：_________________

　　___________年________月________日