當前位置：9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>工程合同

工程合同

時間：2023-09-26 09:13:33 合同我要投稿

工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
簡易工程合同推薦度：
拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
相關推薦

實用的工程合同【熱門】

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的工程合同10篇，歡迎閱讀與收藏。

實用的工程合同【熱門】

工程合同篇1

　　委托方（甲方）：

　　姓名：

　　身份證號碼：

　　住所地址：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系電話：

　　被委托方（乙方）：

　　企業(yè)名稱：

　　法人代表：

　　企業(yè)所在地址：

　　證書編號：

　　郵政編碼：

　　聯(lián)系電話：

　　根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1．工程地址：

　　2．居室規(guī)格________室________廳

　　3．施工面積________室________平方米________廳________平方米廚房________平方米衛(wèi)生間________平方米。

　　4．施工內(nèi)容（附施工單或施工圖）

　　5．委托方式

　　6．開工日期________年________月________日

　　7．竣工日期________年________月________日

　　8．施工總價________元（附工程預算書）

　　其中：材料款________元

　　人工費________元

　　其他費用________元

　　第二條質(zhì)量要求

　　1．使用材料品種、規(guī)格、名稱（附清單）

　　2．工藝標準雙方同意參照中國輕工總會制定的《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》。

　　3．施工質(zhì)量檢查監(jiān)督部門

　　4．施工過程中如有特殊質(zhì)量要求，雙方應達成一致意見，簽訂補充合同。

　　5．質(zhì)量保修期自工程驗收后起為________年，保修費用由現(xiàn)任方負擔。

　　第三條價款支付

　　1．包工包料者合同簽約后預付________%價款，余款竣工驗收后一周內(nèi)付清，如拖延付款，每拖延一日罰所欠款項的________%。

　　2．包清工者付款方式為_______________________________。

　　3．在施工過程如有項目增減，雙方應簽補充條款增減價款。

　　第四條違約責任

　　1．乙方如不能如約保證質(zhì)量，應返工，費用自負。

　　2．因乙方原因不能按期完工，每拖延一日應由乙方支付損失費________元。

　　3．因甲方原因不能按期完工，每拖延一日應由甲方支付誤工費________元。

　　4．在施工過程中，甲方未經(jīng)與乙方代表協(xié)商私自更改施工內(nèi)容，所引起的.質(zhì)量問題，責任自負。

　　5．合同生效后，履行期屆滿前，擅自解除合同的一方，應按合同價款的________%支付違約金；因擅自解除合同，已給對方造成的損失超過違約金的，還應進行賠償，補償違約金不足的部分。

　　6．由于一方要求解除合同，造成對方經(jīng)濟損失的，按實際造成的損失賠償。

　　第五條爭議處理

　　1．合同履行中發(fā)生的爭議，雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采用下列方式解決：

　　（1）向當?shù)厥覂?nèi)裝飾行業(yè)主管部門申請調(diào)解解決。

　�。�2）通過仲裁解決。

　　（3）通過訴訟解決。

　　第六條合同變更

　　1．雙方已達成協(xié)議，如有一方要求變更內(nèi)容，需征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。

　　2．合同自簽訂之日起生效；保修期內(nèi)有關保修條款生效，其余條款終止；保修期滿后全部條款終止。

　　第七條補充條款

　　第八條合同文本

　　本合同正本兩份，甲乙方各執(zhí)一份，副本視需要送有關部門。

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名稱：

　　工程編號：

　　合同編號：

　　委托單位（甲方）：

　　設計單位（乙方）：

工程合同篇2

　　發(fā)包人（全稱）（簡稱甲方）

　　承包人（全稱）（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期總日歷天數(shù) 天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求

　　8、工程預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發(fā) 包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　工商行政管理機關鑒證意見：

　　經(jīng)辦人：鑒證機關(章)

　　年月日

　　第二部分通用條款

　　此部分采用《建設工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用條款》

　　第三部分專用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　2.合同文件及解釋順序

　　合同文件組成及解釋順序：

　　3.語言文字和適用法律、標準及規(guī)范

　　3.1 本合同除使用漢語外，不使用語言文字。

　　3.2適用法律和法規(guī)

　　3.2.1需要明示的法律、行政法規(guī)：

　　3.2.2本合同適用的法律和法規(guī)不限于上述明示的法律法規(guī)。本合同訂立時國家及相應部門頒布的其它法律法規(guī)同樣適用。

　　3.3適用標準、規(guī)范

　　適用標準、規(guī)范的名稱：

　　發(fā)包人提供標準、規(guī)范的時間：

　　國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時的約定：

　　4.圖紙

　　4.1 發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)：

　　4.2發(fā)包人對圖紙的保密要求：

　　4.3使用國外圖紙的要求及費用承擔：

　　二、雙方一般權利和義務

　　5.工程師

　　5.1 監(jiān)理單位委派的工程師

　　姓名：職務：

　　發(fā)包人委托的職權：

　　需要取得發(fā)包人批準才能行駛的職權：

　　5.2發(fā)包人派駐的工程師

　　姓名：職務：

　　職權：

　　5.3不實行監(jiān)理的，工程師職權：

　　7.項目經(jīng)理

　　姓名：職務：證號：

　　8.發(fā)包人工作

　　8.1發(fā)包人應按約定的.時間和要求完成以下工作：

　�、攀┕龅鼐邆涫┕l件的要求及完成的時間：

　�、茖⑹┕に璧乃㈦姟⒕€路接至施工場地的時間、地點和供應要求：

　�、裙こ痰刭|(zhì)和地下管線資料的提供時間：

　�、捎砂l(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：

　�、仕疁庶c與坐標控制點交驗要求：

　�、藞D紙會審和設計交底時間：

　　⑻協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作：

　�、碗p方約定發(fā)包人應做的其它工作：

　　8.2 發(fā)包人委托承包人辦理的工作：

　　9.承包人工作

　　9.1承包人應按約定的時間和要求，完成以下工作：

　�、判栌稍O計資質(zhì)等級和業(yè)務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間：

　　⑵應提供計劃、報表的名稱及完成時間：

　　⑶承擔施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責任和要求：

　�、认虬l(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：

　�、尚璩邪宿k理的有關施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)：

　�、室淹旯こ坛善繁Ｗo的特殊要求及費用承擔：

　�、耸┕龅刂車叵鹿芫€和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔：

　�、淌┕龅厍鍧嵭l(wèi)生的要求：

　�、碗p方約定承包人應做的其它工作：

　　三、施工組織設計和工期

　　10.進度計劃

　　10.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間：

　　監(jiān)理工程師對施工方審核的時間：

　　10.2群體工程中有關進度計劃的要求：

　　13.工期延誤

　　13.1 雙方約定工期順延的其他情況：

　　四、質(zhì)量與驗收

　　16.工程驗收：由招標人或招標人委托的單位，組織各相關部門按施工圖紙要求及國家頒布的有關工程驗收規(guī)范進行驗收。

　　16.1本工程質(zhì)量要求達到標準。

　　17.1雙方約定中間驗收部位：

　　五、安全施工：承包人在施工現(xiàn)場的安全教育和安全事故由承包人承擔。

　　六、合同價款與支付

　　23.合同價款及調(diào)整

　　23.2本合同價款采用方式確定。

　�、挪捎霉潭▋r格合同，合同價款中包括的風險范圍：

　　風險費用的計算方法：

　　風險范圍以外合同價款調(diào)整方法：

　�、撇捎每烧{(diào)價格合同，合同價款調(diào)整方法：

　　23.3雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：

　　24.工程預付款

　　發(fā)包人向承包人預付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例：

　　扣回工程款的時間、比例：

　　25.工程量的確認

　　25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：

　　26.工程款（進度款）支付

　　雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：

　　七、材料設備供應

　　27. 發(fā)包人供應材料設備

　　27.4發(fā)包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔責任如下：

　�、挪牧显O備單價與一覽表不符：

　�、撇牧显O備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符：

　　⑶承包人可代為調(diào)劑串換的材料：

　�、鹊截浀攸c與一覽表不符：

　�、晒⿷獢�(shù)量與一覽表不符：

　�、实截洉r間與一覽表不符：

　　⑺工程開工前根據(jù)施工組織方案、施工進度計劃，及時報送甲供材供應時間計劃表及要求。

　　27.6發(fā)包人供應材料設備的結算方法：

　　28.承包人采購材料設備

　　28.1承包人采購材料設備的約定：

　　八、工程變更

　　1、發(fā)包人以書面形式提出工程變更要求，作為變更依據(jù)，通知監(jiān)理和承包人，變更需經(jīng)簽字、加蓋公章后生效。

　　2、承包人以書面形式提出工程變更意見，經(jīng)發(fā)包方、監(jiān)理簽署確認意見并加蓋公章后生效。

　　九、竣工驗收與結算

　　32.竣工驗收

　　32.1承包人提供竣工圖的約定：

　　32.6 中間交工工程的范圍和竣工時間：

　　十、違約、索賠和爭議

　　35.違約

　　35.1本合同中關于發(fā)包人違約的具體責任如下：

　　本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：

　　本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：

　　本合同通用條款第33.3款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：

　　雙方約定的發(fā)包人其他違約責任：

　　35.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：

　　本合同通用條款第14.2款約定承包人違約應承擔的違約責任（工期違約）：

　　本合同通用條款第15.1款約定承包人違約應承擔的違約責任：

　　雙方約定的承包人其他違約責任：

　　37.爭議

　　37.1雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時：采取第種方式解決。

　�、耪堧p方主管部門調(diào)解；

　　⑵約定向仲裁委員會提請仲裁。

　　十一、其它

　　38.工程分包

　　38.1本工程發(fā)包人同意承包人分包的工程：

　　39. 不可抗力

　　39.1雙方關于不可抗力的約定：

　　40.保險

　　40.6本工程雙方約定投保內(nèi)容如下：

　�、虐l(fā)包人投保內(nèi)容：

　�、瞥邪送侗�(nèi)容：

　　41.擔保

　　41.3本工程雙方約定擔保事項如下：

　　⑴發(fā)包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：作為本合同附件。

　�、瞥邪讼虬l(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：作為本合同附件。

　�、请p方約定的其他擔保事項:

　　46.合同份數(shù)

　　46.1雙方約定合同正副本份數(shù)：

　　47.補充條款：

　　第四部分工程質(zhì)量保修書

　　發(fā)包人(全稱):

　　承包人(全稱)：

　　為保證（工程名稱）在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容

　　質(zhì)量保修范圍包括屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：

　　二、質(zhì)量保修期

　　質(zhì)量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。

　　雙方根據(jù)國家有關規(guī)定，結合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：

　　1、地基基礎工程和主體結構工程為；

　　2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏屋面防水工程為年；

　　3、裝修工程為年；

　　4、電氣管線、上下水管線安裝工程為年；

　　5、供熱及供冷系統(tǒng)為個采暖期及供冷期；

　　6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為年;

　　7、其他項目保修期限約定如下：

　　質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　三、質(zhì)量保修責任

　　1.屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)，派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，保修費用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。

　　2.發(fā)生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等)，承包人接到事故通知后，應立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔。

　　3.對于涉及結構安全的質(zhì)量問題，應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

　　在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，承包人確保地基基礎工程和主體結構的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應承擔損害賠償責任。

　　4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收，發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi)，將剩余保修金無息返還承包人。

　　四、質(zhì)量保修金的支付

　　工程質(zhì)量保修金一般不超過施工合同價款的5％，本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的。

　　五、質(zhì)量保修金的返還

　　發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi)，將剩余保修金無息返還承包人。

　　六、其他

　　雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：

　　本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。

　　發(fā) 包人(公章)：承包人(公章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　年月日年月日

工程合同篇3

　　住所:

　　身份證號:

　　電話:

　　承包人(乙方):

　　住所:

　　施工隊負責人:

　　電話:

　　身份證號:

　　木工負責人:

　　電話:

　　身份證號:

　　油漆工負責人:

　　電話:

　　身份證號:

　　瓦工負責人:

　　電話:

　　身份證號:

　　水電工負責人:

　　電話:

　　身份證號:

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:

　　第一部分工程概況

　　第1條、工程地點:上海市浦東新區(qū)蘭城路115弄42號502室

　　第2條、工程內(nèi)容及做法(1)餐廳背景、酒柜、吊頂制作;(2)客廳電視背景、裝飾柜、吊頂制作;(3)過道吊頂、過道背景制作;(4)儲藏柜、側臥衣柜、主臥衣柜、書房書柜、書房寫字臺、側衛(wèi)臺盆柜制作;(5)主臥觀景臺制作;(6)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;(7)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(8)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;(9)室內(nèi)水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(10)室內(nèi)龍骨、地板的鋪設與安裝;(11)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(12)其他相關業(yè)務。(詳細尺寸參照設計圖紙聯(lián)系實際而定)

　　第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、部分包料(水泥、黃沙等部分輔料),發(fā)包人提供部分材料(木料、家電、電線、水管、扣板等);(2)在承包人提供的有關工程文件(家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表、家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表和施工圖紙)中,應對由發(fā)包人提供的材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要素給予明確的規(guī)定。(3)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責任由承包人承擔相關費用。(4)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的`工程質(zhì)量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。

　　第5條、合同價款:本合同工程總人工費為(大寫):__________________元(詳見附表2:家庭居室裝飾裝修工程報價單),優(yōu)惠額度 ;最終實際人工費總額:12000.00元,大寫:壹萬貳千元人民幣整(發(fā)生變更也不予修正)。

　　第二部分工程監(jiān)理

　　第6條、若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。

　　第三部分施工圖紙

　　第7條、發(fā)包人不委托承包人設計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。

　　第四部分發(fā)包人義務

　　第8條、開工前_______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

　　第9條、提供施工期間的水源、電源;

　　第10條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;

　　第11條、不拆動室內(nèi)承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

　　第12條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　第13條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進暢⒖⒐ぱ槭鍘

　　第五部分承包人義務。

　　第14條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;

　　第15條、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;

　　第16條、保護好發(fā)包人提供的左右材料、家電的安全,并保證原居室室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　第17條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)暢

　　第六部分工程變更。

　　第18條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(費用不再另行增加)。

　　第七部分材料的提供。

　　第19條、由發(fā)包人提供的材料、設設備(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　第20條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。

　　第八部分工期延誤。

　　第21條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　第22條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。

　　第23條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。

　　第24條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。

　　第九部分質(zhì)量標準。

　　第25條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行「上海市住宅裝飾裝修驗收標準」:(詳見附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準)。

　　第26條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定、擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。

　　第十部分工程驗收和保修

　　第27條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:(1)__________________________________________;(2)__________________________________________;(3)__________________________________________;(4)____________________________________ ______。承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

　　第28條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。

　　第29條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,應向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第30條、在正常使用條件下,本工程保修期為36個月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個月。

　　第31條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準,不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價150%。嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用調(diào)價下: q 防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏; q 煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外); q 墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落; q 吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外); q 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; q 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外); q 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。

　　第十一部分工程款支付方式

　　第32條、雙方約定按以下方式支付工程款:(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數(shù) 工程進度支付金額備注第一次工人進場后第1周內(nèi) 20xx.00 第二次工人進場后第4周內(nèi) 3000.00 第三次工程竣工交付使用當日 4000.00 第四次交付使用后第6個月內(nèi) 3000.00 條件:無質(zhì)量問題工程進度定義: q 基礎工程基本完成,木、瓦工基本到位,并正常開展工作; q 水電鋪設完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; q 工程全部完工,并交付使用。 (2)其他支付方式:經(jīng)由發(fā)包人與承包人協(xié)商,可通過債權、債務轉讓抵扣。

　　第33條、工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料

　　后15日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。第34條、工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票(視實際情況而定)。

　　第十二部分違約責任

　　第35條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律

　　、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　第36條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。

　　第37條、未辦理驗收手續(xù)、承包人提前使用工程材料的,發(fā)包人有權要求暫停工程、補辦驗收手續(xù)。由此造成的工期延誤、工程返工等責任,由承包人承擔。

　　第38條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

　　第39條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。

　　第40條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數(shù)取高)。

　　第十三部分合同爭議的解決方式

　　第41條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。第十四部分幾項具體規(guī)定。

　　第42條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)______________元(此費用包括/不包括在工程價款內(nèi))。

　　第43條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖_______把,由承包人當場負責安裝交付使用。

　　第44條、施工期間,承包人應嚴格管理施工現(xiàn)場,妥善保護原有的住宅結構與設備。未經(jīng)施工文件和本合同確認,不得對原有的建筑結構或設備進行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負責,并不受工程保修期的限制。

　　第45條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。

　　第46條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關的活動。未經(jīng)發(fā)包人許可,承包人不得在施工現(xiàn)場留宿。第十五部分其他約定事項:

　　第47條承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關材料等行為發(fā)生時,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實際耗材數(shù)量應該在上海市規(guī)定的定額數(shù)的正負5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。

　　第十六部分附則

　　第48條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準,合同履行完畢后終止。

　　第49條、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　第51條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。

　　第51條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件:

　　附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準

　　附表2:家庭居室裝飾裝修工程人工費報價單

　　附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單

　　附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修

工程合同篇4

　　發(fā)包方： ____________公司（以下簡稱甲方）

　　承包方： ________________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關規(guī)定，結合這一次工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱： ______________項目外環(huán)境景觀及______________景觀園林綠化工程；

　　2.工程地點：_____________________；

　　3.工程承包范圍和內(nèi)容：______________園林景觀、______________景觀工程、______________景觀工程（含各出入口）綠化工程、園林建筑工程及配套水電工程、照明系統(tǒng)等（詳見施工圖）這一次工程施工圖的深化、優(yōu)化設計由乙方負責，如這一次工程的施工由乙方承包，則乙方免費提供該項服務；如不由乙方承包該工程的施工，則甲方支付該項服務費用______________元予乙方。

　　4.承包方式：由乙方包工、包料、包機械、包管理、包質(zhì)量、包工期、包安全、包稅金、包文明施工及包深化、優(yōu)化設計等。

　　第二條工程期限

　　1.這一次工程開工日期以甲方的開工通知單并經(jīng)乙方確認為準，竣工日期為_______年_______月_______日。

　　2.如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。

　�。�1）發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工場地、進場道路、施工用水用電，影響承包方進場施工者；

　�。�2）明確由發(fā)包方負責供應的建筑材料、設備、成品或半成品等未能按雙方認定的時間進場，或進場的建筑材料、設備、成品或半成品等向承包方交驗時發(fā)現(xiàn)階段缺陷，需要修配、改、代、換而耽誤施工進度者；

　　（3）在施工中因停水、停電連續(xù)影響_______小時以上者；

　　（4）發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表拖延辦理簽證手續(xù)而影響下一工序施工者；

　�。�5）未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款、代購建筑材料價差款而影響施工進度者；

　�。�6）因遇人力不可抗拒的自然災害（如臺風、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等）而影響工程進度者；

　�。�7）發(fā)生重大設計變更。

　　第三條工程合同造價：

　　1.這一次工程合同預算造價為人民幣____________元，即人民幣______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整（含稅）

　　2.按照第八條標準按實際工程量進行結算。

　　第四條建筑材料、設備供應、檢驗

　　1.進口特殊建筑材料，由發(fā)包方組織供應到現(xiàn)場或指定地點。如在規(guī)定交貨地點之外交貨，其發(fā)生的超運距運費和其他費用由發(fā)包方負責；

　　2.成套設備和專用設備，由發(fā)包方負責招標、定貨，供應和商品檢驗后交付承包方。對提前到貨的設備應由發(fā)包方設庫保存，安裝時交付承包方妥善保管，不得挪用，丟失或損壞；

　　3.所有建筑材料設備、成品、半成品均應附有合格證。

　　4.已進場的物資，若發(fā)現(xiàn)有不合格者，供料一方必須迅速將其運出場外。

　　5.具有合證書建筑建筑材料、設備、發(fā)包方如有異議要求檢驗時，可以重新檢驗，檢驗后如屬合格產(chǎn)品，其檢驗費用由要求檢驗的發(fā)包方承擔；如屬不合格產(chǎn)品，檢驗費用由承包方負擔。

　　6.沒有合格證書，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格證的建筑建筑材料、設備、構配件等，承包方不得用于這一次工程。

　　7.乙方已預定或已采購的建筑材料，若甲方發(fā)生變更，造成的損失由甲方承擔。

　　第五條工程質(zhì)量和檢查驗收

　　1.這一次工程質(zhì)量要求為優(yōu)良；

　　2.承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查；

　　3.發(fā)包方聘用的現(xiàn)場監(jiān)理工程師為____________；

　　4.承包方應按工程進度，及時提供關于工程質(zhì)量的技術資料，如建筑材料、設備合格證、建筑材料代用必須經(jīng)過設計單位和發(fā)包方同意并簽證后，方可使用。

　　5.隱蔽工程由承包方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收，監(jiān)理工程師或工程師代表接到通知后 24 小時內(nèi)應到現(xiàn)場檢驗，認可簽證后，方可進行下一工序施工。

　　6.工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖紙說明、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。

　　7.工程竣工后，承包方按規(guī)定整理提供完整的技術檔案資料，并發(fā)出竣工通知書，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間，由發(fā)包方組織有關單位進行竣工驗收。驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書，并將工程移交給發(fā)包方管理。

　　8.已竣工未驗收工程，在交工前由承包方負責保管。

　　9.工程交工驗收后，園建工程保修期為1年，水電保修期為2年，保修期間由施工質(zhì)量造成的損壞，其費用由乙方承擔，綠化工程保養(yǎng)成活期6個月，保養(yǎng)水費由發(fā)包方承擔。由施工造成的工程質(zhì)量問題，發(fā)包方應書面通知承包方并約定時間進行修理。承包方應在七個工作日內(nèi)修復。

　　第六條施工設計變更

　　1.發(fā)包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，均為施工的有效依據(jù)，承包方不得擅自修改。

　　2.施工圖的重大修改變更，必須經(jīng)發(fā)包方、設計單位同意，并于修改前______天辦理設計修改議定單。設計修改議定單經(jīng)發(fā)包方簽證后，承包方才予實施。議定單和修改圖紙作為合同的補充文件。

　　3.當修改圖紙屬于設計錯誤、設備變更、結構改變、標準提高、工藝變化、地質(zhì)條件與設計不符實際時，其增加費用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調(diào)遷、建筑材料、構配件積壓的實際損失）由責任方負責并調(diào)整合同造價。

　　4.承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設計標準的前提，提出修改設計的合理化建議，經(jīng)發(fā)包方、設計單位或有關技術部門同意后實施；

　　5.在工程施工中發(fā)生下列事實之一時，承包方必須立即以書面通知發(fā)包方，要求確認；

　�。�1）設計圖紙和說明文件與工程現(xiàn)場狀況不一致，設計文件所標明的施工條件與實際不符；

　�。�2）設計圖紙和設計文件表示不明確或有錯誤及遺漏，圖紙與說明書不符；

　　（3）設計圖紙和說明文件中未標明的施工條件發(fā)生了預料不到的特殊困難等。

　�。�4）確認的事實必須在2天內(nèi)解決，不能如期解決而造成停工的，工期損失由發(fā)包方承擔。

　　第七條雙方負責事項

　　1.發(fā)包方

　　（1）辦理土地征用、青苗、樹木的賠償，墳地遷移、房屋拆遷、障礙物的拆除（包括架空及隱蔽的），并提供有關隱蔽、障礙物資料；

　�。�2）在開工前做好“三通”；按審定的施工組織設計或施工方案，提供在紅線圖以內(nèi)距建筑物不大于______米的水、電源聯(lián)結點，并裝好水、電表，以便承包方按表計費；

　�。�3）根據(jù)施工地區(qū)供水、供電、水壓、電壓情況，采取措施滿足施工用水、用電的需要；

　�。�4）按規(guī)定提供施工場地；

　�。�5）合同簽訂后______天內(nèi)（以收簽最后一張圖紙為準）向承包方提供完整的施工技術資料______套；

　�。�6）確定建筑物（或構筑物）道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點；

　�。�7）組織承包雙方和設計單位參加的施工圖紙交底，并做好三方簽署的交底紀要，并在______天內(nèi)分送有關單位；

　　（8）審核承包方工程進度表，及時向承包方支付工程進度款；

　　（9）派駐施工現(xiàn)場的監(jiān)理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質(zhì)量、隱蔽工程和合同執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，負責設計圖紙問題的處理，設計變更的簽證，工程中間驗收、工程進度款撥款簽證和其他必須的簽證。

　�。�10）組織對工程的竣工驗收，并按合同規(guī)定日期配合承包方辦好竣工結算工作。

　　2.承包方

　　（1）施工場地的平整、施工界區(qū)以內(nèi)的用水、用電、道路和臨時設施的施工；

　�。�2）編制施工組織設計（或施工方案）施工總進度計劃、建筑材料設備及成品半成品等進場計劃、用水電計劃、開竣工通知書、隱蔽工程驗收單等，并及時送發(fā)包方及有關單位；

　　（3）按雙方商定的分工范圍，做好建筑材料和設備的采購、供應和管理；

　　（4）嚴格按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付；

　　（5）在交工前應負責保管，并清理好場地；

　�。�6）提供竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收；

　　（7）在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于承包方責任的工作質(zhì)量問題，負責無償修理。

　　第八條工程價款的支付與結算

　　1.簽定合同后十個工作日內(nèi)，支付工程合同總價的______%；

　　2.乙方完成合同工程量的______%時，甲方在收到乙方的.工程款申請報告后十個工作日內(nèi)付至合同總價______%進度款；

　　3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申請報告后十個工作日內(nèi)付至合同總價______%進度款；

　　4.工程驗收后甲方在收到乙方結算書后三十天內(nèi)完成工程結算的審核工作。工程結算后七天內(nèi)付至結算總價的______%工程款；留結算價的 5% 尾款，園建工程及綠化工程單項保修期滿后______天內(nèi)分別一次支付給承包方。

　　5.發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應按銀行有關逾期付款辦法的有關規(guī)定處理。

　　6.確因發(fā)包方拖欠工程款、代購建筑材料差款而影響工程進度、造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。

　　7.這一次工程造價結算方式按下列情況辦理：

　　7.1 工程量以審查后的施工圖加變更簽證、圖紙會審記錄等按實際工程量

　　進行計算；

　　7.2 園林建筑工程、園林綠化工程項目費用計取套用二00三年《廣東省園林建筑綠化工程綜合定額》按定額計價；

　　7.3 安裝工程項目費計取套用20xx年《廣東省安裝工程綜合定額》按定額計價；

　　7.4 園林建筑、綠化工程結算造價按____________建設工程造價管理站于20xx年7月12日頒發(fā)的《二00三年園林工程定額計價程序表》計費后總價下浮5%計算；水電安裝工程結算造價按____________建設工程造價管理站于20xx年7月12日頒發(fā)的《二00三年安裝工程定額計價程序表》計費后總價下浮5%計算；

　　7.5 園林建筑及綠化工程及安裝工程的主材價格執(zhí)行東莞建委頒發(fā)的20xx年度7月份《xxx建筑工程、安裝工程、園林綠化工程建筑材料、苗木價格表》，發(fā)包方可指定部分建筑材料、苗木的品牌、廠家、原產(chǎn)地及價格等；

　　7.6 發(fā)包方指定的建筑材料或指定的價格，結算時列入獨立費，價格不按本合同第八條7.4款下浮。

　　第九條違約責任

　　1.承包方的責任

　　（1）工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。

　�。�2）工程交付時間不符合規(guī)定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民幣____________元作為逾期違約金。

　　2.發(fā)包方的責任

　�。�1）未能按照承包合同的規(guī)定履行自己的責任，竣工日期得以順延。

　�。�2）工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任。

　　第十條爭議的解決方式

　　合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方以及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何方可直接向____________人民法院起訴。

　　第十一條特殊條款

　　本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定特殊條款

　　第十二條附則

　　其他本合同未言明事項，一律按《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定執(zhí)行。

　　合同附件：全部施工圖紙。上述附件為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，全合同工程竣工交驗，結清工程尾款，保修期滿后自然失效。

　　本合同正本 2 份，其中發(fā)包方執(zhí) 1 份，承包方執(zhí) 1 份，副本 2 份，發(fā)包方執(zhí) 1 份，承包方執(zhí) 1 份。

　　發(fā)包方（蓋章）__________________ 承包方（蓋章）__________________

　　法定代表人（簽名）____________ 法定代表人（簽名）____________

　　委托代表人（簽名）____________ 委托代表人（簽名）____________

　　簽約日期：______年______月____日簽約日期：______年______月____日

工程合同篇5

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1．1 工程名稱

　　1．2 工程地點：

　　1．3 承包范圍：

　　1．4 承包方式：

　　1．5 工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　　1．6 工程質(zhì)量：

　　1．7 合同價款（人民幣大寫）：

　　第二條甲方工作

　　2．1 開工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2．2 指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2．3 委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方份。

　　2．4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2．5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

　　2．6 協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條乙方工作

　　3．1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3．2 指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3．3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3．4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　3．5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3．6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條關于工期的約定

　　4．1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4．2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4．3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4．4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。

　　第五條關于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5．1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　5．2 本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5．3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5．4 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5．5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5．6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　6．1 雙方商定本合同價款采用第種：

　　（1）固定價格。

　　（2）固定價格加％包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。

　　（3）可調(diào)價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。

　　6．2 本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　┌───────────────┬──────────┬───────┐

　　│ 撥款分次進行 │ 撥款％ │ 金額 │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　└───────────────┴──────────┴───────┘

　　6．3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內(nèi)，結清尾款。

　　第七條關于材料供應的約定

　　7．1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的.合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7．2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8．1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　8．2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　8．3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8．4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第九條獎勵和違約責任

　　9．1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。

　　9．2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9．3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5．2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9．4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9．5 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

　　9．6 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　9．7 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9．8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　10．1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

　　10．2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。

　　第十一條其它約定

　　第十二條附則

　　12．1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。

　　12．2 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

　　12．3 本合同履行完成后自動終止。

　　12．4 附件

　�。�1）施工圖紙或作法說明

　�。�2）工程項目一覽表

　　（3）工程預算書

　　（4）甲方提供貨物清單

　�。�5）會議紀要

　�。�6）設計變更

　�。�7）其他

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵碼：郵碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：戶名：

　　帳號：帳號：

　　年月日年月日

工程合同篇6

　　1、未取得建設審批手續(xù)的施工合同的效力如何認定?

　　發(fā)包人就尚未取得建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發(fā)包人取得相應審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準建設的，應當認定合同有效。

　　發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規(guī)定的“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(2)資質(zhì)等級低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規(guī)定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的相關規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。

　　4、勞務分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

　　(1)勞務作業(yè)承包人取得相應的勞務分包企業(yè)資質(zhì)等級標準;

　　(2)分包作業(yè)的范圍是建設工程中的勞務作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務作業(yè)承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內(nèi)容的，不屬于勞務分包。

　　5、如何認定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?

　　建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經(jīng)理等企業(yè)職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質(zhì)量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質(zhì)為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。

　　前述合同對質(zhì)量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關內(nèi)容處理。

　　7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議，一方要求重新結算的，如何處理?

　　當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持，但結算協(xié)議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。

　　建設工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協(xié)議無效的，不予支持。

　　8、承包人項目經(jīng)理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項目經(jīng)理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道項目經(jīng)理沒有代理權的除外。

　　9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?

　　當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。

　　10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?

　　工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實的，原則上對發(fā)包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經(jīng)濟決策的，原則上對發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對監(jiān)理人員的授權另有約定的除外。

　　11、固定總價合同履行中，當事人以工程發(fā)生設計變更為由要求對工程價款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，在實際履行過程中，因工程發(fā)生設計變更等原因?qū)е聦嶋H工程量增減，當事人要求對工程價款予以調(diào)整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調(diào)整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算，無法參照約定標準結算的，可以參照施工地建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算。

　　主張工程價款調(diào)整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數(shù)量等事實承擔舉證責任。

　　12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，當事人要求對工程價款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調(diào)整工程價款的，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。

　　因一方當事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。

　　13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應系數(shù)，再用合同約定的固定價乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應付的工程款。

　　當事人就已完工程的工程量存在爭議的.，應當根據(jù)雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應根據(jù)工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。

　　14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內(nèi)予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結算工程價款?

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進行招標的建設工程，或者未規(guī)定必須進行招標的建設工程，但依法經(jīng)過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據(jù)。

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當?shù)亟ㄔO行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據(jù)。

　　備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。

　　16、“黑白合同”中如何認定實質(zhì)性內(nèi)容變更?

　　招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質(zhì)量標準等中標結果的協(xié)議，應當認定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實質(zhì)性內(nèi)容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產(chǎn)、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容。

　　備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標準或施工工期發(fā)生變化，當事人簽訂補充協(xié)議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據(jù)。

　　17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗收合格，當事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務作業(yè)分包合同的承包人、轉承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設工程經(jīng)數(shù)次轉包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經(jīng)受理的，應當裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農(nóng)民工工資相關案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責任如何承擔?

　　實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發(fā)包人為共同被告;實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內(nèi)承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。

　　20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質(zhì)的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔給付責任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。

　　21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據(jù)建設工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

工程合同篇7

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　本工程項目由甲、乙雙方共同協(xié)商，為保證工程施工順利實施，保質(zhì)保量，安全文明按期竣工，雙方達成如下條款，望共同信守。

　　一、工程項目名稱：

　　xxx樓外墻抺灰工程。

　　二、工程施工工期：

　　自年月日至年月日，工期為30天竣工。（因自然災害及不可抗力除外）。

　　三、承包方式：

　　由乙方包工的形式自行組織施工。外墻按每平方米元（大寫：），一次性包斷。內(nèi)墻陽臺按每平方米元（大寫：），女兒墻按每平方米元（大寫：）

　　四、工程質(zhì)量：

　　嚴格按照國家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50210—20xx）標準驗收。

　　五、工程撥款方式：

　　該工程項目在建設單位組織驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期間不預支生活費，如中途終止合同將不收方計量。

　　六、施工方法：

　　施工做法按xxx圖集施工。

　　七、結算方式：

　　該工程外墻按外墻尺寸滿算量方計量結算。（本工程不扣除門、窗平方面積）。外墻花架按展開平方計量結算。內(nèi)墻滿算量方計量結算。（本工程不扣除門、窗平方面積）。女兒墻按實際收方結算

　　八、安全文明竣工要求：

　　1、乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規(guī)范及文明施工條例要求標準施工；

　　2、乙方在施工時必須佩戴安全帽上下班，如發(fā)現(xiàn)未佩戴安全帽上下班每次每人罰款100、00元，罰款在工程款中扣除。

　　3、乙方在施工時不得喝酒上班工作，如發(fā)現(xiàn)喝酒上班人員，每次每人罰款500、00元，罰款在工程款中扣除。

　　4、乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施，造成作業(yè)職工及有關人員的'人身傷害傷亡、甲方工程設備及建筑材料等財產(chǎn)損失的，由乙方承擔全部責任，并賠償經(jīng)濟損失，與甲方無關；

　　4、乙方在施工竣工后，負責施工現(xiàn)場的垃圾清除，保持施工場地的清潔衛(wèi)生。

　　九、違約責任：

　　甲方：

　　1、提供工程項目圖紙、設計技術資料及相關的說明書等具體規(guī)范標準要求；

　　2、工程施工中如需變更技術等規(guī)范要求要及時與乙方說明。

　　3、甲方在工程驗收后十個工作日內(nèi)付清乙方工程款。

　　4、在施工期間保證乙方材料供應充足，（如遇人力不可抗力除外）應提前一天通知乙方進行人員安排，工期順廷。

　　乙方：

　　1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，把好工程質(zhì)量關；

　　2、如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，造成重新返工，工期延誤等損失，由乙方承擔；

　　3、如乙方人為的工期延誤，每拖延一日，按工程總造價的5%進行罰款，并承擔相應的違約金。

　　4、如乙方每日上班人數(shù)少于6人，連續(xù)達到兩天甲方有權終止合同不予以收方。

　　十、未涉及條款，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　年月日年月日

工程合同篇8

　　合同編號：

　　項目名稱：

　　甲方：

　　乙方

　　簽訂日期：

　　第一條項目來源

　　由于的需要，甲方委托乙方對甲方進行1：地形圖測量，經(jīng)雙方協(xié)商，達成本協(xié)議。

　　第二條甲方委托乙方的工作內(nèi)容

　　項目1地形圖測繪。

　　第三條甲方的責任與義務

　　（1）向乙方提交需要進行測繪的'范圍界線圖。

　�。�2）按約定支付測繪費。

　�。�3）配合乙方做好相關部門的協(xié)調(diào)工作。

　　第四條乙方的責任與義務

　　（1）按約定向甲方提交1: 500 地形圖成果 1 份。

　�。�2）乙方保證按時按質(zhì)完成此項工作。

　　第五條合同金額及支付方式

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意按3000.00元（大寫：叁仟元）進行項目包干。

　　支付方式：乙方完成全部工作后的 5個工作日內(nèi)，甲方一次性將工程的款項支付給乙方。

　　第六條時間要求

　�。�1）自委托之日起1個工作日內(nèi)，乙方按照甲方的要求提交完相關資料。

　�。�2）自甲方提交完相關資料后的 5天內(nèi)，乙方完成全部工作并提交 1 份圖紙成果給甲方。

　　第七條違約責任

　　乙方對制作的圖件和相關文字材料質(zhì)量負責，如因圖件質(zhì)量原因需要返工，返工的費用由乙方負責。

　　甲方必須按時支付工作經(jīng)費，由于經(jīng)費不及時到位導致工期延誤，由甲方自己承擔責任。

　　第八條附則

　　（1）本協(xié)議自簽訂之日生效，乙方提供正式測量成果給甲方且項目通過相關部門審查后失效。

　�。�2）本協(xié)議一式肆份，甲乙各持貳份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　時間：月時間：月

工程合同篇9

　　使用方（以下簡稱甲方）：_________

　　供應方（以下簡稱乙方）：_________

　　第一條目的和背景條款

　　1．1 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規(guī)和本市建設工程的具體要求，甲乙雙方在協(xié)商一致基礎上，本著自愿、公平和誠信的原則，就_________工程所需的預拌混凝土供應事宜簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第二條預拌混凝土供應工程概況

　　2．1 工程名稱：_________

　　2．2 交貨地址：_________

　　2．3 供貨起止時間：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　第三條預拌混凝土的供應要求及價格

　　澆筑主要部位

　　混凝土標號

　　坍落度（mm）

　　數(shù)量（m3）

　　單價（元／m3）

　　貨款金額（萬元）

　　非泵送價

　　泵送價

　　合計方量： M3

　　合計貨款金額（暫定）：萬元最終以實際結算為準

　　（1）上述價格均含運費。

　�。�2）有特殊要求的預拌混凝土供應及價格按以下辦法確定：_________

　　第四條預拌混凝土的方量結算和資金支付條款

　　4．1 預拌混凝土的方量結算方式：預拌混凝土的供貨量按GB14902《預拌混凝土》的規(guī)定：以運輸車的發(fā)貨總量（體積）計算。

　�。�1）按乙方運到施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方現(xiàn)場驗收簽認的混凝土發(fā)貨單載明的數(shù)量計算。甲方可隨時派人進行抽檢，并按抽檢的實際量結算該批次預拌混凝土的方量。

　�。�2）如需要以工程實際量進行復核，甲方應在澆筑前_________天向乙方提供一套完整的澆筑部位施工圖及相應工程修改方案，按現(xiàn)行的《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》核算混凝土方量。復核中不扣除構件內(nèi)鋼筋、支架、螺栓孔、螺栓、預埋件及墻、板中0．3m2以內(nèi)的孔洞所占的體積；甲方還必須承擔2% 的綜合損耗。

　�。�3）因漲模、跑料、多要等施工原因損失的混凝土應按實計算；

　　（4）無法按工程實際量進行復核的（如混凝土砂漿、墊層、基礎樁、

　　防水保護層、施工現(xiàn)場路面、臨時設施等）混凝土應直接以運輸車的混凝土發(fā)貨單載明的數(shù)量計算。

　　4．2 約定的結算期限：

　　預拌混凝土送到工地，甲方應指定專人在發(fā)貨單上簽字作為收貨確認。

　　每次澆筑結束，如無異議，雙方應及時對所供預拌混凝土方量進行確認簽字；如有異議，雙方應在下一次澆筑前協(xié)商解決。

　　每月_________日前，供需雙方對當月混凝土供應量進行核對，并辦理月方量和貨款的有效簽字手續(xù)。甲方應在乙方提交結算資料后14日內(nèi)核實完乙方上月完成的預拌混凝土工作量。

　　甲方未能及時提供一套完整的澆筑部位施工圖及相應工程修改方案的，該批次混凝土供貨量應按乙方運到施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方現(xiàn)場驗收簽認的混凝土發(fā)貨單載明的數(shù)量計算。

　　甲方收到乙方結算資料后在合同約定結算時間內(nèi)未進行結算，自合同約定結算時間結束之日起，乙方結算資料中開列的預拌混凝土工作量即視為被確認，作為預拌混凝土價款支付的依據(jù)。

　　4．3 預拌混凝土付款方式和期限：按財政部、建設部聯(lián)合制定的《建設工程價款結算暫行辦法》：

　�。�1）合同正式簽訂后，甲方在合同簽訂之日起_________日內(nèi)或不遲于約定正式開工前7天內(nèi)預付工程備料款_________萬元。

　　（2）工程進度款按下列第（_________）項方式付款：

　　a．按月支付：每月甲方在確認上月預拌混凝土工作量后_________日內(nèi)，按_________%向乙方支付進度款；在結算全部的預拌混凝土工作量后_________日內(nèi)，支付全部貨款。

　　b．按工程量進度支付：_________

　　c．其他約定：_________。按約定時間甲方應扣回的預付款，與工程進度款同期結算抵扣。

　�。�3）甲方不按合同約定支付工程進度款，乙方可停止供貨，并依法追討所欠貨款，包括尾款部份需一并結清償還，甲方不得異議。

　　第五條質(zhì)量標準和驗收

　　5．1 預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應對混凝土的生產(chǎn)、運輸（含泵送）質(zhì)量負責；施工企業(yè)應對預拌混凝土的澆筑、振搗和養(yǎng)護質(zhì)量負責。

　　5．2 預拌混凝土的生產(chǎn)、使用過程及質(zhì)量評定，應符合現(xiàn)行國家和行業(yè)有關標準。

　　5．3 用于交貨檢驗的混凝土試樣，是在交貨地點預拌混凝土運輸車卸料口由甲乙雙方及監(jiān)理方共同認可所采取的'有效試樣。經(jīng)標準養(yǎng)護的交貨檢驗試樣，是判斷混凝土強度的依據(jù)。

　　5．4 交貨檢驗的取樣、試驗工作按蘇建質(zhì)（20xx）372號文精神執(zhí)行。否則，由此而引起的相關事宜與乙方無涉。

　　第六條甲方的責任和義務

　　6．1 甲方應根據(jù)施工進度，提前_________天向乙方提供澆筑時間、數(shù)量、澆筑部位、強度等級及其他技術要求的書面通知。如因特殊情況，雙方可協(xié)商解決。

　　6．2 甲方應為乙方提供必需的預拌混凝土供應保障條件。做到施工現(xiàn)場運輸車的進出道路堅實、平整、暢通，有電力、照明、水源等設施。

　　6．3 甲方應委派專人對預拌混凝土運輸車輛進入施工現(xiàn)場進行調(diào)度指揮和負責驗收簽字工作；應負責組織人員鋪設、遷移管道，保證混凝土順利澆筑。作業(yè)現(xiàn)場由于混凝土運輸攪拌、泵送及澆筑等原因所引起的擾民或民擾問題，由甲方負責協(xié)調(diào)解決；由此而給乙方造成經(jīng)濟損失的，甲方應負責賠償。

　　6．4 乙方按合同要求將預拌混凝土運到指定地點后，甲方應及時按規(guī)范要求組織澆筑并養(yǎng)護。由于甲方施工組織、澆筑技術和保障條件等原因未能在 _________小時內(nèi)澆筑完畢而引起的質(zhì)量問題和經(jīng)濟損失以及因施工組織、生產(chǎn)工藝或養(yǎng)護不當而造成的混凝土質(zhì)量問題和經(jīng)濟損失由甲方負責。

　　6．5 預拌混凝土運到指定地點后，甲方未經(jīng)乙方技術負責人同意并簽字，單方加入水、外加劑或摻和物等而應起的質(zhì)量問題和經(jīng)濟損失由甲方負責。

　　第七條乙方的責任和義務

　　7．1 乙方應按合同要求及時保質(zhì)保量供應預拌混凝土。

　　7．2 乙方應按國家有關規(guī)定及時向甲方提供相關資料。

　　7．3 在預拌混凝土的供應中，乙方應出具發(fā)貨單（一車一單）。發(fā)貨單應標明混凝土的技術數(shù)據(jù)、工程名稱、發(fā)車時間、數(shù)量等，由該車駕駛員隨車攜帶，進入工地時由甲方指定的專人簽證。

　　7．4 乙方對外發(fā)貨，應按批次填寫《預拌混凝土出廠產(chǎn)品合格證》，保證產(chǎn)品質(zhì)量；應根據(jù)施工要求進行發(fā)貨，保證施工進度和工程連續(xù)澆筑需要。

　　7．5 因乙方供應了不合格的預拌混凝土或供應不及時導致中斷連續(xù)澆筑及其他因乙方原因而造成的質(zhì)量問題由乙方承擔，同時應承擔給甲方所造成的經(jīng)濟損失。

　　7．6 乙方應遵守施工工地有關的規(guī)章制度，并負責乙方人員及設備的安全。

　　第八條甲乙雙方其他約定條款

　　8．1 在預拌混凝土供應中，如需更改約定的重要技術數(shù)據(jù)，要求更改的一方必須出具有效的書面憑證，并征得另一方的同意。

　　8．2 預拌混凝土澆筑后，甲方若發(fā)現(xiàn)混凝土的質(zhì)量問題，應在_________小時內(nèi)書面通知乙方，甲乙雙方應及時協(xié)商解決。

　　8．3 如因特殊原因，需要臨時停工或更改合同已明確的內(nèi)容，一方應及時書面通知另一方，與另一方協(xié)商并書面確定新的供應計劃。

　　8．4 采取來料加工的方法時，協(xié)議由甲方供應的原材料應在混凝土開打前運至乙方指定的地點，由乙方負責驗收。若因材料供應不及時或質(zhì)量不合格導致乙方不能按合同供應混凝土所造成的損失由甲方承擔。

　　8．5 乙方提供給工程使用的泵管、卡箍、皮圈等配件，甲方應妥善清洗、保管和使用，如因甲方使用過程中人為造成損壞或丟失的，由甲方負責賠償。

　　8．6 如遇不可抗力的因素不能正常履行合同時，免除承擔部分或全部責任，但應及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明。

　　8．7 甲乙雙方在履行本合同過程中的聯(lián)系方法以下表為準，如發(fā)生變更須以書面方式通知對方。

　　聯(lián)系地址

　　電話

　　傳真

　　聯(lián)系人／電話

　　甲方

　　乙方

　　經(jīng)甲方委托，負責混凝土驗收簽字的人員：_________

　　8．8 其他約定：_________

　　第九條違約責任

　　9．1 甲方未按本合同約定給付價款的，自應付價款之日起按銀行同期貸款利率_________向乙方支付所欠價款的利息。

　　9．2 乙方因7．5款原因未能及時向甲方支付經(jīng)濟損失的，自應付賠款之日起按銀行同期貸款利率_________向乙方支付所欠賠款的利息。

　　9．3 其他約定：_________。

　　第十條爭議解決條款

　　10．1 因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決或向工商行政管理機關等有關部門申請調(diào)解。

　　10．2 如仍未解決，按下列第（_________）項方式解決：

　�。�1）提交揚州市仲裁委員會仲裁。

　�。�2）依法向_________所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條合同生效及其他

　　11．1 合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，每份具有同等法律效力。

　　11．2 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　11．3 本合同附以下附件：_________

　　甲方（簽章）：________ 乙方（簽章）：_________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：___________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：___________

　　單位地址：____________ 單位地址：_____________

　　電話：________________ 電話：_________________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：_____________

　　帳號：________________ 帳號：_________________

　　________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇10

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同。

　　1. 合同內(nèi)容

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程范圍：

　　施工工期

　　2.1開始工作日期：年月日

　　2.2結束工作日期：年月日

　　2.3總日歷工作天數(shù)為：天

　　2. 承包方式

　　本工程為包工包料(不包含燈具采購)的承包方式。

　　3. 合同價款及付款方式

　　4.1合同總價款(暫定)人民幣：元，大寫：

　　4.1.1合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。

　　4.1.2合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工進場兩天內(nèi)支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收后支付至總工程款的95%。質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)一次性支付5%的質(zhì)保金。

　　4.3合同價款計算：依據(jù)施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證，執(zhí)行《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額陜西省價目表20xx》、《陜西省房屋修繕工程安裝工程費用定額20xx》及配套文件工程類別依據(jù)三類工程取費，不計取養(yǎng)老保險統(tǒng)籌和安全、文明施工定額補貼費(計取趕工費，費用額甲乙雙方協(xié)商)。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。

　　4.2.7合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。

　　5.雙方責任

　　5.1甲方責任：

　　5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版。

　　5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電(費用由乙方承擔)。

　　5.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。

　　5.1.4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件)2小時內(nèi)予以確認，否則視為甲方已確認。

　　5.1.5甲方負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。

　　5.1.6甲方按計劃采購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工期。

　　5.1.7甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內(nèi)組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。

　　5.2乙方責任：

　　5.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。

　　5.2.2調(diào)試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。

　　5.2.3按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，如在施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。

　　5.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。

　　5.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現(xiàn)場管理制度，遵守甲方有關施工現(xiàn)場管理的有關規(guī)定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。

　　6.暫停施工

　　6.1當碰到重大質(zhì)量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業(yè)主代表應當在2小時內(nèi)給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后2小時內(nèi)未予答復，分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發(fā)生的.費用，工期不予順延。

　　6.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數(shù))可進行暫時停工。

　　7.工程延誤

　　對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認后，工期相應順延;

　　7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行;

　　7.2經(jīng)甲方認可的設計變更和工程量增加;

　　7.3一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;

　　7.4因甲方采購的燈具不能按時到施工現(xiàn)場，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。

　　8.不可抗力

　　8.1張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　8.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數(shù)影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

　　9.變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。