當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實(shí)用文檔>合同>工程合同

工程合同

時(shí)間：2023-09-14 08:10:45 合同我要投稿

拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
裝飾工程合同推薦度：
工程合同推薦度：
建設(shè)工程合同推薦度：
相關(guān)推薦

工程合同集錦8篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，越來(lái)越多事情需要用到合同，簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的工程合同8篇，歡迎閱讀與收藏。

工程合同集錦8篇

工程合同篇1

　　發(fā)包方： (甲方)

　　承包方： (乙方)

　　發(fā)包方擬實(shí)施河流域水電站開(kāi)發(fā)工程總承包，發(fā)包方與承包方于20_年月日在友好協(xié)商，達(dá)成施工協(xié)議，接收承包方的合同價(jià)約叁億人民幣(以實(shí)際結(jié)算工程量為準(zhǔn))作為工程施工、完成和修補(bǔ)缺陷等的投標(biāo)價(jià)，達(dá)成如下施工協(xié)議：

　　1、計(jì)價(jià)方式;工程項(xiàng)目單價(jià)采用《四川省水利水電建筑工程預(yù)算定額20_》為計(jì)算依據(jù)(二級(jí)一類(lèi)取費(fèi)計(jì)算)，材料費(fèi)、人工費(fèi)采用工程價(jià)所在地每季度公布的價(jià)格調(diào)差計(jì)算，工程完工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按07標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收。

　　2、承包方采用墊資入場(chǎng)施工方式，完成工程量20_萬(wàn)人民幣后，每月以工程量的85%結(jié)算(以實(shí)際工程量為準(zhǔn))。簽訂合同之后，承包方人員、機(jī)械進(jìn)場(chǎng)，三日內(nèi)發(fā)包方舉行開(kāi)工典禮，具體入場(chǎng)時(shí)間由雙方商議而定。合同簽訂三日內(nèi)承包方繳納20_萬(wàn)元人民幣雙控資金(雙方指定人員雙控管理)。開(kāi)工后十日內(nèi)雙控資金解控1000萬(wàn)，開(kāi)工后第二個(gè)月再解控1000萬(wàn)，作為工程啟動(dòng)資金。

　　3、本工程安全文明施工費(fèi)另計(jì)，取費(fèi)率為工程總價(jià)的1、5%，臨時(shí)工程費(fèi)用為工程總價(jià)的8%，據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　4、本合同自雙控20_萬(wàn)元資金手續(xù)完成之日起生效。

　　5、每月的工程進(jìn)度款承包方在收到承包方報(bào)送的價(jià)款結(jié)算申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)資料后七日內(nèi)完成審核。承包方每月25號(hào)申報(bào)當(dāng)月工程量，次月10號(hào)內(nèi)發(fā)包方審核完畢并支付工程量的85%工程進(jìn)度款。雙方按此方式結(jié)算至工程完工。工程竣工后發(fā)包方扣除工程款總價(jià)的5%作為工程質(zhì)保金，工程尾款在工程完工一個(gè)月之內(nèi)支付給承包方，質(zhì)保金在工程竣工一年后(驗(yàn)收合格)支付給承包方。

　　6、發(fā)包方必須保證承包人中標(biāo)，如果承包人未能中標(biāo)，則由發(fā)包人賠償承包人損失費(fèi)1000萬(wàn)元人民幣。

　　7、如果承包方入場(chǎng)施工后，沒(méi)有墊資20_萬(wàn)元工程款的'，則承包方向發(fā)包方賠償1000萬(wàn)人民幣損失。

　　8、如果發(fā)包方不能按約定支付工程款，承包方不得以此為由停工，但發(fā)包方應(yīng)向承包方支付資金占用損失。發(fā)包方如果未支付進(jìn)度款超過(guò)1個(gè)月，發(fā)包方應(yīng)向承包方按欠付工程進(jìn)度款承擔(dān)利息(銀行貸款利息的3倍)并以水電站的產(chǎn)權(quán)作抵押。

　　9、炸材購(gòu)買(mǎi)、管理由發(fā)包方統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)保管，承包方在發(fā)包方庫(kù)房領(lǐng)用，價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算(在工程款中扣除)。

　　10、承包方保證按照合同規(guī)定全面完成各項(xiàng)承包工作，并承擔(dān)合同規(guī)定的承包方的全部責(zé)任和義務(wù)。

　　11、施工期間承包方原因造成的安全事故含法律責(zé)任均由承包方承擔(dān)，未經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可承包方不得私自停工，不得轉(zhuǎn)包、分包。民工保證金由承包方繳納和承擔(dān)。

　　本工程總工期為30個(gè)月。在30個(gè)月完不成每月罰款200萬(wàn)，提前完工一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)，以此類(lèi)推。

　　12、本協(xié)議為自愿協(xié)議，招投標(biāo)程序完善后雙方補(bǔ)充協(xié)議或其他文書(shū)對(duì)合同進(jìn)行完善，如有異議以本合同為準(zhǔn)。

　　13、本合同書(shū)一式六份(其中正本兩份，副本四份)，發(fā)包方執(zhí)叁份(包括正本一份)，承包方執(zhí)叁份(包括正本一份)。

　　發(fā)包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　簽字日期：年月日

工程合同篇2

　　發(fā)包方（名稱(chēng)）：

　　承包方（名稱(chēng)）：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平誠(chéng)實(shí)守信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：

　　工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　三、合同工期

　　開(kāi)工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)：天

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程終身責(zé)任制

　　五、合同價(jià)款

　　金額（大寫(xiě)）：（人民幣）

　�。ㄐ�(xiě)）：￥元

　　六、工程計(jì)算及價(jià)款結(jié)算

　　1、工程計(jì)量：

　　項(xiàng)目工程量，均按甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收為準(zhǔn)。

　　2、價(jià)款結(jié)算：

　　工程項(xiàng)目?jī)r(jià)，項(xiàng)目按工程定額實(shí)做實(shí)算為準(zhǔn)。

　　3、結(jié)算方式：依據(jù)《20xx年全國(guó)統(tǒng)一建筑定額福建省估價(jià)表》，《全國(guó)統(tǒng)一安裝定額福建省估價(jià)表》及相關(guān)定額和相關(guān)文件，竣工圖和經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，隱蔽工程簽證單。取費(fèi)：按四類(lèi)取費(fèi)，計(jì)取流動(dòng)施工津貼，材料價(jià)格按20xx年9-12月份造價(jià)站發(fā)布的信息價(jià)的均價(jià)。

　　七、工程款支付

　　工程款分三期付款，一期在完成工程60%經(jīng)監(jiān)理業(yè)主核定后按工程投標(biāo)中標(biāo)價(jià)的`40%付給乙方工程進(jìn)度款；二期在年月日前按工程總造價(jià)40%支付給乙方工程款，余款待正常運(yùn)行一年后按竣工結(jié)算款一次付給乙方。

　　八、雙方職責(zé)

　　1、發(fā)包方職責(zé)

　�。�1）在約定的時(shí)間完成三通一平工作，且提供工程地質(zhì)地下管線資料；

　�。�2）提供水準(zhǔn)點(diǎn)和座標(biāo)控制點(diǎn)交驗(yàn)；

　�。�3）施工圖紙、圖紙會(huì)審和與設(shè)計(jì)有關(guān)的資料，配合施工單位做好施工中各環(huán)節(jié)的銜接；

　�。�4）協(xié)調(diào)地方各部門(mén)及群眾關(guān)系。

　　2、承包方職責(zé)

　�。�1）工程質(zhì)量按規(guī)范要求施工，確保合格工程；

　�。�2）安全施工：按安全施工要求組織施工，做好安全防護(hù)，落實(shí)安全生產(chǎn)管理措施，確保安全施工無(wú)事故。一切后果有乙方負(fù)責(zé)。

　�。�3）工期：按項(xiàng)目改造及協(xié)議要求，科學(xué)合同地安排工期計(jì)劃，按計(jì)劃施工，如甲方原因延誤的工期，工期順延。

　�。�4）工程資料：按現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完成驗(yàn)收程序，配合業(yè)主做好工程各項(xiàng)歸檔資料。

　　九、合同生效

　　合同訂點(diǎn)時(shí)間：

　　合同訂點(diǎn)地點(diǎn)：

　　本合同一式六份，雙方各執(zhí)一份，約定簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包方（蓋章）：承包方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

工程合同篇3

　　委托方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　經(jīng)友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業(yè)務(wù)，為明確雙方責(zé)任，確保完成任務(wù)，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、主要要求：

　　(一)項(xiàng)目名稱(chēng)：蘇中鋼鋁市場(chǎng)內(nèi)一期工程的不銹鋼項(xiàng)目(扶手、聯(lián)廊護(hù)欄、不銹鋼落水管等的制作安裝)

　　(二)安裝地點(diǎn)：蘇中鋼鋁市場(chǎng)內(nèi)

　　(三)其它內(nèi)容：無(wú)

　　(四)預(yù)算總造價(jià)：捌拾捌萬(wàn)零捌佰零柒元。(計(jì)880807元)

　　(五)技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ杭追教峁﹫D紙，提出具體要求

　　二、制作期限：

　　本合同內(nèi)容從20xx年6月26日設(shè)計(jì)制作開(kāi)始到20xx年1月31日之前完畢。

　　三、結(jié)算方式：

　　1.本合同簽定之日，甲方向乙方預(yù)付總造價(jià)5%為進(jìn)場(chǎng)預(yù)付款，暨人民幣40000元，開(kāi)工后根據(jù)形象進(jìn)度付款，余款在工程安裝結(jié)束后壹拾伍天內(nèi)按實(shí)際所量尺寸一次性結(jié)清，尾款10%作為質(zhì)量保證金半年后結(jié)清。

　　2.合同操作期間，合同外增加內(nèi)容，甲、乙雙方認(rèn)可后，甲方應(yīng)先支付增加部分款項(xiàng)的50%，余額50%在驗(yàn)收合格后一次性付清。

　　四、施工、拆除與設(shè)計(jì)變更：

　　1.乙方根據(jù)要求組織制作，并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.施工過(guò)程中甲方應(yīng)積極配合乙方現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作。

　　五、工程交驗(yàn)與保修：

　　1.乙方在工程結(jié)束后通知甲方兩天內(nèi)驗(yàn)收。如逾期不驗(yàn)收，甲方使用的，則乙方做驗(yàn)收合格通過(guò)。

　　2.驗(yàn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)甲方責(zé)任而造成的質(zhì)量問(wèn)題，提出返工或補(bǔ)修意見(jiàn)時(shí)，乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成，收取相應(yīng)工本費(fèi)。如乙方造成質(zhì)量問(wèn)題，則由乙方免費(fèi)更換。

　　3.工程保修期為1年(人為及不可抵拒的自然災(zāi)害除外)。

　　六、工程負(fù)責(zé)人和工傷事故：

　　1、甲方委派儲(chǔ)呈根為駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，并與乙方儲(chǔ)開(kāi)銀為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，共同履行本合同的各項(xiàng)規(guī)定。

　　2、乙方應(yīng)教育工人，嚴(yán)格要求遵守操作規(guī)程，做好防火、防盜工作，并遵守工地現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)規(guī)定，在施工中發(fā)生工傷事故造成的.損失，由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、特別說(shuō)明：

　　該項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)如需要用電源應(yīng)安排在離產(chǎn)品1米范圍內(nèi)�，F(xiàn)場(chǎng)安裝定位及其他涉及安裝需要協(xié)調(diào)之事由甲方解決;

　　八、其他條款：

　　1.委托方在審定承辦設(shè)計(jì)內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)審核項(xiàng)目中的每一細(xì)節(jié)內(nèi)容，審定后簽字或認(rèn)可說(shuō)明，經(jīng)確認(rèn)后發(fā)生差錯(cuò)，由委托方承擔(dān)所有責(zé)任及全部?jī)?nèi)容。

　　2.合同簽定后，如有單方面違約，全部責(zé)任將有違約方承擔(dān)。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應(yīng)雙方共同協(xié)商一致后。另行簽約補(bǔ)充合同。

　　3.合同附件：

　　九、爭(zhēng)議解決：無(wú)

　　本合同執(zhí)行中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)盡力協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方都可向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)，進(jìn)行仲裁或向法院提起申訴。

　　1.合同附件及補(bǔ)充合同與本合同具有法律同等效力。

　　2.本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：司乙方：

　　負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人

　　簽訂日期：

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地點(diǎn)：工程地點(diǎn)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定及相關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則下，雙方達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)屋架和屋面的制作安裝等。

　　二、計(jì)算方式和價(jià)格：甲方總工程約200㎡，乙方承包以屋面滴水面積計(jì)算，每平方85元/㎡起（不含稅價(jià)。）

　　三、雙方責(zé)任：

　　甲方提供施工圖紙，如有變更及時(shí)給予解答，甲方提供原材料堆放場(chǎng)地，提供電源、水力，伙食等并協(xié)調(diào)工地人員交叉作業(yè)等施工中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　四、付款方式：

　　1、甲乙雙方協(xié)商日期開(kāi)工，待工程完畢全部結(jié)清工程款。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進(jìn)度造成乙方停工，窩工而帶來(lái)的各種損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)。

　　五、安全施工

　　乙方工人進(jìn)入工地必須遵守工地的'安全規(guī)范，統(tǒng)一安排。

　　六、開(kāi)工及延期開(kāi)工

　　甲、乙雙方協(xié)商開(kāi)工，如甲方因原因造成開(kāi)工延期，甲方必須通知乙方，推遲開(kāi)工，并相應(yīng)順延工期，如甲方未提前通知乙方，給乙方造成損失，由甲方承擔(dān)。

　　七、工程質(zhì)量

　　工程質(zhì)量保修期為一年，如有工程質(zhì)量，乙方應(yīng)及時(shí)維修。

　　八、爭(zhēng)議

　　本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的， 1

　　可向工程所在地仲裁委員會(huì)仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。

　　本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，工程結(jié)算完畢，付清工程款后，合同自動(dòng)失效。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　身份證：電話：年月日

工程合同篇5

　　為了強(qiáng)化***工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，法庫(kù)縣***(全稱(chēng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)將****工程，承包給***(全稱(chēng)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。

　　一、工程名稱(chēng)：****新建工程

　　二、工程內(nèi)容及工程量：*******。

　　三、工程總造價(jià)：大寫(xiě)(￥******元)

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按甲方提供的***施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，施工必須符合村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)該項(xiàng)工程要求達(dá)到：合格品。

　　五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日

　　六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題到期返還)

　　七、資金來(lái)源：省、市、縣村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金。

　　八、甲乙雙方責(zé)任：甲方提供施工設(shè)計(jì)圖，乙方應(yīng)在開(kāi)工前仔細(xì)核對(duì)甲方提供的'所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護(hù)措施，促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問(wèn)題，均由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負(fù)責(zé)。

　　十、本合同經(jīng)雙方驗(yàn)收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項(xiàng)，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇6

　　尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：

　　四川法銀律師事務(wù)所受岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院及成都分院的代理人�，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見(jiàn)：

　　一、被上訴人的請(qǐng)求已超過(guò)訴訟時(shí)效

　　1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時(shí)效期間為一年。本案“候連書(shū)”承諾支付租金的時(shí)間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請(qǐng)求已超過(guò)一年的訴訟時(shí)效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時(shí)效中止、中斷和延長(zhǎng)的證據(jù)。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒(méi)有任何關(guān)于訴訟時(shí)效延續(xù)的事實(shí)依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實(shí)”，認(rèn)定訴訟時(shí)效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實(shí)”，完全是“憑空而來(lái)”的。

　　據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請(qǐng)求也已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效，喪失勝訴權(quán)。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有租賃合同關(guān)系

　　1.成都分院《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時(shí)間”為20xx年12月12日，而《機(jī)械設(shè)備租賃合同》(下稱(chēng)《租賃合同》)的簽訂時(shí)間為20xx年7月5日。簽訂合同時(shí)，成都分院根本就沒(méi)有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時(shí)還沒(méi)有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。

　　3.候聯(lián)界確系岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。

　　4.岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)范圍是“工程設(shè)計(jì)”，租賃空壓機(jī)的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機(jī)的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院承擔(dān)。

　　5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱(chēng)“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認(rèn)定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有實(shí)際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實(shí)際履行合同的依據(jù)是“候連書(shū)、候穎淵是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工”。

　　針對(duì)這一問(wèn)題，二審法官當(dāng)庭詢問(wèn)了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

　　法官問(wèn)：“候連書(shū)是不是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書(shū)”是否是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工。一審法院憑什么認(rèn)定候連書(shū)是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱(chēng)“候連書(shū)是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工”屬于是“眾所周知”的事實(shí)，想以此逃避其舉證責(zé)任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)時(shí)，要簽進(jìn)出場(chǎng)單。被上訴人并沒(méi)有提供與上訴人之間的設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)單。

　　另外，與協(xié)議履行相關(guān)的.證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場(chǎng)拖車(chē)費(fèi)、汽油費(fèi)、機(jī)械手人工費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等諸多憑證。岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院從來(lái)沒(méi)有支付過(guò)這些費(fèi)用。誰(shuí)支付的這些費(fèi)用，誰(shuí)才與被上訴人之間具有實(shí)際履行租賃合同的關(guān)系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實(shí)際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。

　　四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書(shū)”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書(shū)”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書(shū)借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項(xiàng)目的事實(shí)。因此，“候連書(shū)”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院。

　　3.一審法院僅僅因?yàn)楸簧显V人將設(shè)備交給了“候連書(shū)”，就以此推定“候連書(shū)”是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院的分支機(jī)構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項(xiàng)目。候連書(shū)是廣安智豐公司的委托代理人和實(shí)際施工人，也是本案租賃物的實(shí)際使用人。

　　2.候連書(shū)及侯穎淵并非岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽(yáng)設(shè)計(jì)院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。

　　3.被上訴人的請(qǐng)求已超過(guò)訴訟時(shí)效期間。

　　此致

　　遂寧市中級(jí)人民法院

　　四川法銀律師事務(wù)所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程合同篇7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方經(jīng)過(guò)認(rèn)真考慮，認(rèn)為乙方具備一定的施工能力和管理水平，決定將本公司井架安裝的任務(wù)交給乙方。為明確雙方責(zé)任、權(quán)利、利益；本著“充分發(fā)揮各方的優(yōu)勢(shì)”和“平等互利”的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

　　一、工作內(nèi)容：________________________

　　二、型號(hào)______，臺(tái)數(shù)_____，高度_____。

　　三、單價(jià)：搭設(shè)____元/米，拆除___元/米。

　　四、承包方式：________________________

　　五、合同總價(jià)________元（大寫(xiě)：____________），付款方式____________。

　　六、井架安裝的安全質(zhì)量要求：

　　1.井架安裝應(yīng)嚴(yán)格按建設(shè)部JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及《____省建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則》中井架檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行，搭設(shè)質(zhì)量必須符合施工驗(yàn)收要求。

　　2.結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況嚴(yán)格按所制定的安裝方案及甲方工程技術(shù)人員的交底要求安裝。

　　3.井架安裝操作工須經(jīng)專(zhuān)業(yè)化安裝技能培訓(xùn)后持證上崗，操作證復(fù)印件注明使用工地并經(jīng)架子工程部蓋章。

　　七、甲、乙雙方的責(zé)任與義務(wù)：

　�。ㄒ唬┘追截�(zé)任

　　1.負(fù)責(zé)向乙方提供相關(guān)井架安全技術(shù)操作規(guī)范。

　　2.負(fù)責(zé)向乙方提供施工方案等技術(shù)文件。

　　3.為確保井架安裝的工期和質(zhì)量，甲方應(yīng)按照本合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，按期及時(shí)向乙方撥付井架安裝勞務(wù)款。同時(shí)做好井架基礎(chǔ)設(shè)施及清楚障礙物等工作。

　　4.甲方應(yīng)及時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的井架安裝工進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底。

　　5.負(fù)責(zé)監(jiān)督與考核乙方的.工作，對(duì)不符合要求的，有權(quán)指令乙方及時(shí)改正。

　　6.井架按建筑工程施工要求安裝完畢，甲方應(yīng)按時(shí)辦理驗(yàn)收，及時(shí)簽證。未經(jīng)驗(yàn)收簽證提前使用而產(chǎn)生的一切事故，甲方應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。

　�。ǘ┮曳降呢�(zé)任與義務(wù)：

　　1.乙方必須執(zhí)行甲方的施工方案和安全技術(shù)交底，嚴(yán)格遵守各級(jí)安全監(jiān)督的有關(guān)規(guī)章制度，服從各級(jí)有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查。

　　2.乙方必須密切配合甲方的要求，不得影響施工進(jìn)度，否則拖延工期造成損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.井架未經(jīng)驗(yàn)收簽證交付使用時(shí)，乙方應(yīng)在安裝期間負(fù)責(zé)對(duì)井架進(jìn)行巡查、維護(hù)和加固。若因安裝質(zhì)量而引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　4.乙方對(duì)甲方及有關(guān)部門(mén)提出的井架安裝安全隱患應(yīng)及時(shí)整改、消除隱患，并做好整改后的復(fù)核簽證。

　　5.因自身原因造成工期拖延負(fù)有全面責(zé)任（包括賠償有關(guān)單位提出的經(jīng)濟(jì)損失、罰款及法律責(zé)任）。

　　本協(xié)議已經(jīng)雙方簽章后，正式生效。甲、乙雙方應(yīng)自覺(jué)履行合同，互相支持和配合，杜絕事故發(fā)生。

　　本協(xié)議一式貳兩份，甲、乙雙方各持壹份。

　　本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　代表：____________ 代表：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

工程合同篇8

　　委托方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　監(jiān)理方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　甲方委托乙方監(jiān)理裝飾裝修工程，雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意簽訂以下合同：

　　一、服務(wù)內(nèi)容、方式和要求

　　1、服務(wù)內(nèi)容：

　�、俟こ堂Q(chēng)：德善堂東浦藥店、德善堂金雞亭藥店及門(mén)診、德善堂瑞麗門(mén)診

　　③工程規(guī)模：室內(nèi)工程建筑面積合計(jì)約 1000 m2。 ④監(jiān)理范圍：裝飾裝修圖紙內(nèi)部分。

　�、莘⻊�(wù)范圍假如下：

　�。�1）前期監(jiān)理

　　審定設(shè)計(jì)方案及圖紙；審核工程預(yù)算；設(shè)計(jì)方案確定后5個(gè)工作日，按設(shè)計(jì)圖紙核算工程量按定額套預(yù)算，把控整個(gè)工程總造價(jià)。

　�。�2）中期監(jiān)理

　　根據(jù)圖紙及物料表對(duì)各節(jié)點(diǎn)的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收以防施工單位更換材料品牌及質(zhì)量；對(duì)各節(jié)點(diǎn)隱蔽項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收及確認(rèn)各節(jié)點(diǎn)是否有按圖施工；對(duì)因設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)與圖紙等其它因素需做變更的，與施工單位對(duì)接確認(rèn)變更簽證；

　�。�3）后期監(jiān)理

　　工程結(jié)算審核；對(duì)施工單位的增減項(xiàng)及工程竣工時(shí)行結(jié)算審核。

　　2、服務(wù)方式：

　�、偈┕で捌�，乙方配合甲方完成監(jiān)理審核工作.

　�、谑┕て陂g，乙方對(duì)裝飾裝修施工過(guò)程進(jìn)行不定期督查。

　�、凼┕ず笃�，乙方進(jìn)行工程結(jié)算審核，協(xié)助甲方簽訂工程質(zhì)量保修合同。

　　3、服務(wù)承諾：

　�、僖曳皆诠こ瘫O(jiān)理過(guò)程中，根據(jù)工程實(shí)際情況為甲方提供相關(guān)的合理化建議。

　�、谝曳揭灾鲃�(dòng)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、公正的服務(wù)態(tài)度為甲方提供監(jiān)理服務(wù)。 ③乙方對(duì)工程各施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)監(jiān)控，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　二、委托方提供假如下條件：

　　為乙方提供已使用的與本工程有關(guān)的原材料、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)廠家名錄，和與本工程有關(guān)的協(xié)作單位、配合單位名錄。

　　三、授權(quán)范圍

　　甲方在委托的工程范圍內(nèi)，書(shū)面通知施工單位授予乙方以下監(jiān)理權(quán)利：

　　1、對(duì)選用材料和施工質(zhì)量的檢驗(yàn)權(quán)。

　　2、施工工藝變更權(quán)，需經(jīng)甲方同意。

　　3、對(duì)施工單位的處罰建議權(quán)。

　　4、對(duì)施工單位人員的調(diào)整建議權(quán)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)文明施工的.管理權(quán)。

　　5、對(duì)工程開(kāi)工、停工、復(fù)工、延期、報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)簽認(rèn)權(quán)。

　　6、工程款支付審核，未經(jīng)乙方簽字認(rèn)可，甲方不支付施工單位工程 1款項(xiàng)的管理權(quán)。

　　7、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用的監(jiān)控權(quán)，施工日期（提前或超期的）簽認(rèn)權(quán)。

　　11、與協(xié)作單位組織協(xié)調(diào)的主持權(quán)。