工程合同(優(yōu)秀)

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的工程合同5篇，歡迎大家分享。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　法定代表人： 職務： 聯(lián)系方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人： 職務： 聯(lián)系方式：

　　身份證件：

　　經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。

　　2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的`30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩�甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。

　　本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇2

　　發(fā) 包 人（全稱）

　　承 包 人（全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、建設地點：

　　3、工程內(nèi)容：

　�、�10kV 高壓供電線路。

　�、�2臺630kVA 變壓器安裝。

　　㈢400伏低壓供電線路。

　　4、承包方式：本工程采用總價包干的方式承包

　　二、合同工期

　　開 工 日 期： 20xx年 12 月18 日

　　竣 工 日 期： 20xx年1月17日

　　合同工期總日歷天數(shù) 30 天。

　　三、工程質(zhì)量標準

　　達到國家現(xiàn)行的有關施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準，滿足施工圖設計

　　四、合同價款

　　本工程采用總價包干的方式承包，即包干價為： 萬元，大寫： （含主體工程費、設計費等內(nèi)容）。

　　五 工程款的撥付與結算

　　1、本合同簽訂后，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款，工程竣工后，在甲方及相關部門驗收合格后，一年內(nèi)付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清，保修金無論在何種情況下均不計算利息。

　　六 、工程驗收

　　工程具備竣工驗收條件，由施工單位通知電力質(zhì)檢部門，電力質(zhì)檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格后，發(fā)包人辦理完相關手續(xù)。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未合格的，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時，由此發(fā)生的任何問題，由發(fā)包人承擔一切責任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件導致的費用增加雙方協(xié)商解決，延誤的`工期相應順延。

　　八、工程質(zhì)量保修

　　1、本工程整體保修期為 1 年（按國家有關保修條款執(zhí)行），自竣工驗收合格之日起計算。

　　2、保修期內(nèi)凡屬設備質(zhì)量、安裝質(zhì)量等非建設單位人為因素造

　　3、若甲方在不違反操作的情況下出現(xiàn)的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規(guī)范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。

　　4、如乙方違反其保修承諾或質(zhì)量問題而造成甲方損失的，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權向乙方追償。

　　九、 雙方責任

　�。ㄒ唬┘追竭`約責任

　　（1）甲方嚴格遵守合同規(guī)定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。

　　（2）甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。

　　（3）甲方不得無故解除合同，若未經(jīng)乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。

　�。ǘ�）乙方違約責任

　　1、乙方未經(jīng)甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，并需支付甲方工程總價的20%作賠償金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。

　　3、因乙方原因?qū)е卤竟こ滩荒馨磿r正常供電，乙方承擔全部違約責任。

　　4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規(guī)定的材料施工，若未經(jīng)甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。

　　十、合同爭議解決

　　1、雙方隨時協(xié)商解決有關施工中發(fā)生的具體事宜，共同履行本合同各項規(guī)定。

　　2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況簽訂補充條款，并與本合同具有同等效力，但不得與本合同想抵觸。

　　3、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不稱的依法向人民法院起訴。

　　4、合同訂立地點：榕江縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設局，本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門。

　　發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章） 住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 項目經(jīng)理：電 話：傳 真：郵政編碼：開戶銀行：帳 號：合同訂立時間：電 話： 傳 真： 郵政編碼： 開戶銀行： 帳 號： 年 月 日 鑒（公）證意見： 經(jīng) 辦 人： 鑒（公）證機關（蓋章） 年 月 日

工程合同 篇3

　　發(fā)包人（甲方）：_______________________

　　承包人（乙方）：_______________________

　　為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方本著平等、自愿、公平的原則，在協(xié)商一致的基礎上，簽訂此合同，雙方共同遵守。

　　第一條、 工程概況

　　1、工程名稱：滑縣清華園住宅小區(qū) 住宅樓

　　2、工程地點：滑縣新區(qū)文明路與大三路交界處

　　3、保質(zhì)期：一年，自本合同工程全部完工通過甲方驗收合格之日算起，保質(zhì)期內(nèi)乙方負責無償維修。

　　第二條、分包范圍

　　包括但不僅限于圖紙范圍內(nèi)的滑縣清華園住宅小區(qū)保溫工程，應按施工現(xiàn)場的材料進場計劃要求，保質(zhì)、保量、按時完成施工任務。

　　第三條、保溫要求

　　1、本工程為多層公共建筑，工程建設地區(qū)位于寒冷地區(qū)，根據(jù)《嚴寒和寒冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》JGJ26—20xx和《民用建筑熱工設計規(guī)范》GB50176—93要求對工程進行節(jié)能設計。

　　2、墻體采用外墻外保溫，采用50厚擠塑板保溫材料，有關擠塑板外墻外保溫的構造和技術要求參見05YJ3—7《擠塑板外墻保溫構造》（其中一層為瓷磚墻面，應增加鋼絲網(wǎng)）。

　　第四條、履約保證金繳納及返還節(jié)點

　　乙方與甲方簽署施工合同前交納_______萬履約保證金，在工程竣工驗收完畢后一個月內(nèi)，甲方將退還其他履約保證金（不計利息）。

　　第五條、工程量計算方式及工程造價：

　　外墻保溫系統(tǒng)含材料價格：

　　1、外墻保溫施工工程量按外墻設計（不含窗口）實際面積實算計量。

　　2、一層鋼絲網(wǎng)加強墻面，單價為______元/m2，如果甲方要求不做鋼絲網(wǎng)的部位，單價按二層以上價格結算。

　　3、二層以上單價為______元/m2。

　　包工包料，承包單價一次性包干，不做任何調(diào)整。其中承包單價包含內(nèi)容：合同約定的標準及甲方確認的設計施工圖內(nèi)的人工費、材料費、機械費、腳手架費、措施費、二次搬運費、安全文明費、其他配合費用、風險因素費用等工程達到驗收合格條件過程中的.一切費用。擠塑板、粘接砂漿、抗裂砂漿由乙方負責提供使用數(shù)量，甲方負責采購，費用由乙方承擔，擠塑板每立方330元，粘接砂漿和抗裂砂漿每噸800元。其它輔材由乙方自行購買。結算單價采用上述合同承包單價，乙方在簽訂合同之前應對現(xiàn)場實際情況進行勘察，合同簽訂后合同價格不以任何情況的變化而調(diào)整；結算數(shù)量依據(jù)甲方確認的設計施工圖，按粘貼面積計算，洞口不計算。

　　第六條、付款方式

　　1、外墻外保溫施工完畢并經(jīng)驗收達到質(zhì)量標準后，支付外墻保溫工程量的80%。

　　2、剩余工程款待辦理結算后付至95% ；余款5%作為工程質(zhì)量保修金待質(zhì)保期滿后（15日內(nèi)）一次性無息結清。

　　3、甲方付清時由乙方簽訂合同負責人辦理正式收款手續(xù)及相應票據(jù)，其他人員無權辦理任何支款事宜。

　　第七條、雙方責任

　�。ㄒ唬�、甲方責任：

　　1、負責施工現(xiàn)場的“三通一平”，并提供住房，吃飯自理。

　　2、根據(jù)國家質(zhì)量驗收規(guī)范和評定標準組織驗收。協(xié)助承包人解決施工中出現(xiàn)的問題，按設計要求監(jiān)督施工。

　　3、按本合同約定的要求及時間向承包人支付工程款。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程合同 篇4

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容：

　　包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、開工日期：本項目工程工期從20xx年 月 日起至20xx年 月 日止，共 個日歷天。

　　2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　三、工程合同價款：

　　經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對水電及園建工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。

　　五、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%， 即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

　　六、程質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算：

　　乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的'簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內(nèi)結算完畢。

　　八、延期違約責任：

　　乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣2000元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣1000元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。

　　九、質(zhì)保內(nèi)容

　　質(zhì)保內(nèi)容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。

　　十、質(zhì)保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質(zhì)保期為十二個月。綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調(diào)整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門處理后再行施工。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合“三通一平”要求），施工范圍內(nèi)用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現(xiàn)場范圍內(nèi)地下管網(wǎng)圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

　　4、甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進度。

　　5、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯(lián)系。

　　6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內(nèi)垃圾的清理，做到工完場清。

　　十二、合同生效與終止：

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協(xié)商解決。可補簽有關協(xié)議，補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　委托代表： 委托代表：

　　簽名： 簽名：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

工程合同 篇5

　　建設單位：四川建榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 （以下簡稱甲方） 承包單位：廣元市**建筑工程有限公司（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方進行廣元“世家星城〃國際公寓”項目室外市政管網(wǎng)工程施工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，并結合本工程具體，經(jīng)甲乙雙方洽商達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：世家星城〃國際公寓項目室外市政管網(wǎng)工程

　　2、工程地點：廣元市利州區(qū)東壩

　　3、工程范圍：設計圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容（若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認）。

　　4、本工程承包方式為包工包料、包質(zhì)量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續(xù)。

　　5、工程施工主要內(nèi)容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。

　　二、工期

　　1、工程工期：乙方完成報批手續(xù)后進場施工，于20xx年1月25日前完工（因甲方原因?qū)е聼o法正常施工或驗收，工期相應順延）。

　　2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內(nèi)組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。

　　三、工程質(zhì)量

　　1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規(guī)范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質(zhì)量應達國家或?qū)�業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準規(guī)定。

　　2、本工程質(zhì)量達到合格。

　　3、甲方或監(jiān)理方施工現(xiàn)場代表發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不符合規(guī)范要求，乙方應立即按規(guī)范要求修整，直至達到標準要求，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔，工期不順延。

　　四、合同價款及支付方式

　　1、本工程合同包干總造價為人民幣伍拾玖萬柒仟元整（小寫：590000元）�？們r款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發(fā)生的費用。無論如何，乙方均不（包括數(shù)量以及漏項）向甲方提出費用增加要求。

　　2、付款方式：①乙方主材料全部進場經(jīng)甲方驗收確認后，甲方向乙方支付10萬元；②工程全部完工經(jīng)甲方及相關部門驗收合格后7天內(nèi)，甲方支付到工程總價款95%；③半年后，付清余款。

　　五、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、按照合同規(guī)定的時間和方式，向乙方支付合同價款。

　　2、協(xié)調(diào)現(xiàn)場其他施工單位，包括拆遷、障礙物遷移、施工進度等。

　　3、組織有關人員對設計方案審定，并及時進行技術交底。

　　乙方責任：

　　1、乙方必須負責相關主管部門報批手續(xù)，否則造成的后果由乙方負責。

　　2、所有材料的質(zhì)量必須符合國家標準并附有產(chǎn)品合格證，材料的技術應能滿足相關主管部門審核要求。

　　3、材料及設備進場后，必須經(jīng)甲方、監(jiān)理方確認簽字后方可施工，否則造成的后果由乙方負全部責任。乙方提供的材料若不合格，甲方有權要求乙方無條件更換，直到合格為止。

　　4、按約定的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物，構筑物的保護工作。

　　5、乙方在施工過程中要加強安全教育和管理，按國家有關規(guī)定的.安全文明要求進行施工，施工期間必須采取嚴格的安全防護措施，若出現(xiàn)安全責任事故，由乙方承擔全部責任及費用。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　7、乙方必須提供完整的4套竣工驗收資料給甲方以及移交所有的報批手續(xù)。

　　8、配合甲方通過項目的綜合驗收。

　　9、資質(zhì)等級不低于二級。

　　六、違約責任

　　1、本合同履行過程中，甲方對乙方的施工能力及配合不滿意，甲方有權單方面解除本合同，不構成違約；乙方已完成的工程量經(jīng)甲方驗收合格后結清，本合同自然終止。

　　2、甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天按工程總價款的3‰支付違約金給乙方。

　　3、乙方未按合同約定時間完成每階段的工程內(nèi)容，每逾期一天按工程總價款的3‰支付違約金給甲方；逾期超過10天，甲方有權單方面終止合同，不構成違約，乙方已完成的工作量經(jīng)甲方驗收合格后按70％進行結算。

　　七、竣工質(zhì)量驗收

　　1、竣工工程驗收：以國家頒發(fā)的相關工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范和有關部門制定的工程驗收規(guī)定、施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據(jù)。

　　2、由于乙方原因，應交工驗收而不交不驗的工程，按拖延工期條款處理。

　　八、爭議與解決方式

　　本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決或向工程所在地建設行政主管部門申請調(diào)解；調(diào)解不成可向工程所在地的法院提起訴訟。

　　九、其他

　　1、在施工過程中若遇不可抗力如特殊氣象原因及自然災害等發(fā)生時，乙方應在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決。

　　2、本合同履行過程中根據(jù)合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內(nèi)容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效

　　3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　電 話：

　　簽定日期：20xx年11月25日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-11

正規(guī)工程工程合同12-13

有關工程工程合同04-14

新版工程工程合同04-23

工程合同工程合同02-21

工程合同書工程合同02-27

工程工程合同13篇02-19

工程土方工程合同02-24

工程工程合同15篇02-24

工程工程合同(15篇)02-25