【集合】工程合同

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的工程合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

　　甲方：_________

　　乙方：_________ 甲方將甲方獨立開發(fā)的位于_________智能化系統(tǒng)工程(包括采購、施工、安裝、維修)交由乙方完成，雙方就相關(guān)事宜達(dá)成如下合同：

　　第一條 工程內(nèi)容

　　_________小區(qū)的全部智能化系統(tǒng)工程(以下簡稱“智能化工程”)，具體包括下列內(nèi)容：

　　1.1 智能系統(tǒng)管道預(yù)埋;

　　1.2 小區(qū)閉路電視監(jiān)控系統(tǒng);

　　1.3 可視對講系統(tǒng)(帶c卡門禁、帶安防);

　　1.4 住戶室內(nèi)安防系統(tǒng);

　　1.5 小區(qū)周邊防范系統(tǒng);

　　1.6 公共廣播及背景音樂系統(tǒng);

　　1.7 停車場安防系統(tǒng)。

　　第二條 工程款(造價)

　　2.1 甲、乙雙方同意按下列公式計算工程總造價：

　　工程總造價每戶的平均造價215;小區(qū)總戶數(shù)。

　　2.2 由于選用不同品牌、品種的設(shè)備導(dǎo)致造價不同，故乙方向甲方提交設(shè)計方案時，須提交兩種以上不同品牌、品種的設(shè)備供甲方選擇，以確定造價。但無論如何，甲、乙雙方同意每戶的平均造價不低于人民幣_________元(_________元，以下貨幣計算單位均為人民幣)，不高于_________元(_________元);

　　2.3 上述工程總造價的計算公式中“每戶的平均造價”、“小區(qū)總戶數(shù)”均指小區(qū)住宅戶數(shù)，不包括商鋪;

　　2.4 本合同簽訂后，甲方根據(jù)_________建設(shè)進度，及時將小區(qū)的設(shè)計圖紙、小區(qū)住宅總戶數(shù)、智能化工程要求的資料提交給乙方。乙方收到資料后____日內(nèi)向甲方提交設(shè)計方案、施工條件、費用明細(xì)。雙方盡快確定選用設(shè)備的品牌、規(guī)格、工程總造價、驗收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計方案、施工條件等具體的施工內(nèi)容，雙方簽署的相關(guān)文件為本合同附件;

　　2.5 施工過程中，因工程個別項目需要調(diào)整而引起工程量之增減，雙方確認(rèn)后，在工程總造價中作相應(yīng)調(diào)整，但該調(diào)整不得違反本條

　　2.2款的約定。

　　第三條 工程造價包含的費用

　　甲方為乙方支付的本合同

　　第二條約定的“工程造價”中已包含下列費用：

　　乙方為智能化工程購買的全部設(shè)備款、材料款、人工費用、乙方應(yīng)支付的稅金。

　　第四條 工程款的支付

　　4.1 乙方進場施工后，乙方完成小區(qū)管道線路工程后____日內(nèi)，甲方須向乙方支付雙方確定的工程總造價的_________%;

　　4.2 智能化工程設(shè)備進場前，甲方根據(jù)乙方的通知向乙方支付工程總造價的_________%;

　　4.3 智能化工程設(shè)備進場并經(jīng)甲方及時確認(rèn)設(shè)備符合約定的品牌、規(guī)格后____日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造價的_________%;

　　4.4 智能化工程完工、雙方驗收后____日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造價的_________%;

　　4.5 保修期滿后____日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造價的_________%。

　　第五條 進場時間

　　甲方已完成_________小區(qū)的供水、供電設(shè)施且封頂后____日內(nèi)，甲方通知乙方進場施工。

　　第六條 工期

　　甲方向業(yè)主正式交樓前，乙方必須完成智能化系統(tǒng)的全部工作。但甲方須保證乙方工期不少于兩個月。

　　第七條 竣工及驗收

　　智能化工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交全部竣工圖紙、竣工資料、使用說明書、驗收申請。甲方收到乙方申請后立即向乙方發(fā)出“實際完工證明書”并在____日內(nèi)與乙方一起組織驗收。智能化工程經(jīng)甲方驗收合格即視為甲方已接收智能化工程。

　　第八條 保修

　　智能化工程保修期為________年，自甲、乙雙方驗收完畢之日起計算。保修期間內(nèi)，乙方承擔(dān)因設(shè)備不合規(guī)格及施工質(zhì)量造成損壞而產(chǎn)生的任何費用，但不包括因甲方或他人人為使用損壞及不可抗力造成的損壞。

　　第九條 甲方義務(wù)

　　除本合同約定的甲方義務(wù)外，甲方還需履行下列義務(wù)：

　　9.1 甲方提供乙方施工過程中的用水、用電;

　　9.2 甲方提供c管道的預(yù)埋工作并保證乙方施工條件;

　　9.3 甲方把所有施工安全守則或其他特殊的現(xiàn)場工作注意事項告知乙方。

　　第十條 乙方義務(wù)

　　除本合同約定的乙方義務(wù)外，乙方還需履行下列義務(wù)：

　　10.1 乙方保證智能化工程所使用的全部設(shè)備、材料是全新的，未使用過的;

　　10.2 乙方進場施工后必須接受甲方監(jiān)管并予以積極配合;

　　10.3 乙方在施工過程中必須做到文明施工，安全施工。加強防火、防盜、防破壞等安全措施。乙方員工人為造成的損壞由乙方承擔(dān);

　　10.4 保修期內(nèi)，乙方向甲方無償提供技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。

　　第十一條 甲方的違約責(zé)任

　　1

　　1.1 甲方完成_________小區(qū)的供水、供電設(shè)施、封頂時，甲方仍未向乙方提交_________小區(qū)的'設(shè)計圖紙、小區(qū)住宅總戶數(shù)、智能化工程要求等資料，或甲方的其他違約行為導(dǎo)致乙方無法履行本合同，均視為甲方單方解除本合同，甲方應(yīng)向乙方支付_________元違約金，并賠償乙方的實際損失，包括但不限于乙方為履行本合同花費的任何費用;

　　1

　　1.2 甲方逾期支付工程款，甲方按每日萬分之五向乙方支付逾期付款違約金。逾期達(dá)____日，乙方有權(quán)解除本合同，甲方除支付逾期付款違約金外，還應(yīng)向乙方支付_________元違約金，并賠償乙方的實際損失，包括但不限于乙方為履行本合同花費的任何費用;

　　1

　　1.3 甲方不按時與乙方組織驗收，視為驗收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承擔(dān)任何保修責(zé)任。

　　第十二條 乙方的違約責(zé)任

　　1

　　2.1 乙方收到甲方提交_________小區(qū)的設(shè)計圖紙、小區(qū)住宅總戶數(shù)、智能化工程要求等資料，未在____日內(nèi)向甲方提交設(shè)計方案，或乙方的其他違約行為導(dǎo)致甲方無法履行本合同，視為乙方單方解除本合同，乙方應(yīng)向甲方支付_________元違約金并賠償甲方的實際損失。

　　1

　　2.2 乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的違約金為：_________。

　　逾期達(dá)____日，甲方有權(quán)解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應(yīng)向甲方支付_________元違約金，并賠償甲方的實際損失。

　　1

　　2.3 如甲方為乙方墊付乙方應(yīng)支付的費用，包括本合同

　　第八條約定乙方應(yīng)承擔(dān)的費用，乙方應(yīng)自甲方墊付之日起____日內(nèi)向甲方支付相應(yīng)費用。否則，按日萬分之五計算逾期付款違約金。

　　第十三條 工地代表

　　雙方工地代表以互換的授權(quán)委托書載明內(nèi)容為準(zhǔn)，工地代表簽署的任何文件即視為甲、乙方的真實意思。

　　第十四條 不可抗力

　　任何一方由于受火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)等不可抗力事故的影響而不能履行義務(wù)時，不視為違約，履行合同的期限應(yīng)予以適當(dāng)延長。

　　第十五條 爭議解決

　　在執(zhí)行本合同中發(fā)生的或與本合同有關(guān)的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致的，任何一方有權(quán)提交_________仲裁委員會申請仲裁解決，敗訴方除承擔(dān)仲裁費外，還應(yīng)承擔(dān)勝訴方為本案支付的律師費。

　　第十六條 生效

　　本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點

工程合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承建____市____區(qū)北京公寓會所工程。為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，依我國有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)協(xié)商同意簽訂本工程合同，以共同遵守。

　　第一條 工程項目和內(nèi)容

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程部位及內(nèi)容：

　　甲方委托乙方施工的工程部位及內(nèi)容如下，乙方應(yīng)按下列工程部位及內(nèi)容組織設(shè)計和施工。

　　1、將該會所外墻干掛石材的防水打膠、玻璃打膠及打蠟工程。

　　2、屋面部分石材的干掛工程。

　　具體見后附報價單。

　　甲方負(fù)責(zé)的內(nèi)容如下：

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供電接口及施工水電。

　　2、甲方不提供施工人員的吃、住宿場所。

　　第二條 承包方式及工程造價

　　一、根據(jù)

　　第一條規(guī)定的工程部位及內(nèi)容，雙方協(xié)商確定該工程按包施工、包質(zhì)量包安全、包工包料(安裝石材所需的輔料)、造價包干方式承包施工，按實際完成工程量計算總價，不含稅。

　　第三條 付款方式

　　一、本合同簽訂后，乙方在3天內(nèi)完成施工前期工作，并組織設(shè)備和人員進場，完成外墻清洗后，甲方支付乙方2萬元進度工程款。

　　二、乙方完成外墻打膠后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應(yīng)的工程款95%(包含之前支付乙方2萬元的工程款)。

　　三、在乙方完成外墻打蠟工程后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應(yīng)的'工程款95%。

　　四、在乙方完成屋面干掛石材工程后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應(yīng)的工程款95%。

　　五、在乙方完成全部施工后，經(jīng)甲方整體驗收合格后，14個工作日內(nèi)甲乙雙方結(jié)清余款。

　　第四條 工期

　　一、該工程工期為30天。

　　二、在具備各項開工條件后，乙方向甲方提交開工申請書，甲方審查開工申請書以后方可發(fā)出開工通知書。自乙方收到開工通知書后的

　　第二天起計工期。

　　三、如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：

　　1、甲方提供的施工條件不滿足施工要求，影響工程進度的。

　　2、因甲方原因致使施工方案改變、工程量增加或施工停頓而延誤工期。

　　3、甲方未按合同規(guī)定支付工程款迫使施工停頓。

　　4、因甲方自己工作(如地下室施工)延誤工期。

　　5、因客觀條件或人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　乙方在以上情況發(fā)生后，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的工程費用等向甲方提出口頭或書面報告，甲方應(yīng)在收到報告后48小時內(nèi)批復(fù)，逾期不予答復(fù)的，則視為該報告已被確認(rèn)同意。

　　第五條 工程施工

　　一、甲方的責(zé)任

　　1、提供施工用的水源、電源，施工的水、電由甲方提供。

　　2、應(yīng)派駐工地代表全權(quán)負(fù)責(zé)施工監(jiān)督、簽證、驗收等工作。駐地代表對乙方提交的資料應(yīng)在7個工作日內(nèi)予以答復(fù)或簽證，過期視作同意簽證。

　　二、乙方的責(zé)任

　　1、負(fù)責(zé)施工和編制施工方案。

　　2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　3、按國家有關(guān)規(guī)定施工，保證施工安全;對違章作業(yè)所造成的安全事故負(fù)全責(zé)。

　　4、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場施工，并對本工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　5、乙方該項目負(fù)責(zé)人：

　　第六條 工程結(jié)算與驗收

　　一、該工程按包干合同價進行結(jié)算。

　　二、驗收標(biāo)準(zhǔn)：施工滿足____市相關(guān)規(guī)范要求。施工完成當(dāng)天現(xiàn)場完成施工驗收。總驗收在完工后十四個工作日內(nèi)進行。

　　第七條 保修責(zé)任

　　一、本工程質(zhì)量保修期為兩年，工程竣工結(jié)算后算起，保修期間所有質(zhì)量問題和所產(chǎn)生的費用全部由乙方承擔(dān)。

　　二、有下列情形之一的，乙方不承擔(dān)保修責(zé)任及其他任何責(zé)任：

　　甲方?jīng)]有付清尾款。

　　第八條 違約責(zé)任

　　一、甲方的責(zé)任

　　1、未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任及義務(wù)，除工期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方由此造成的直接損失。

　　2、如甲方拖欠工程進度款或余款(尾款)，每逾期____日應(yīng)向乙方支付 500元，違約金總額不超過結(jié)算總額的1%。

　　二、乙方的責(zé)任

　　1、因乙方施工不當(dāng)造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計及規(guī)范要求的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修理或返工，由此而增加的費用由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方應(yīng)按期完成施工任務(wù)，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期責(zé)任款，違約金總額不超過結(jié)算總額的1%。

　　第九條 除外責(zé)任

　　在施工過程中，如因乙方施工錯誤造成被施工建筑物開裂、傾斜、倒塌的，由乙方負(fù)責(zé)。但對于在任何時間的下列損失和相關(guān)責(zé)任，乙方不負(fù)任何責(zé)任：

　　1、不可抗拒的自然因素或社會因素。

　　2、該建(構(gòu))筑物原設(shè)計本身或原結(jié)構(gòu)內(nèi)在或潛在的質(zhì)量缺陷造成的損失和相關(guān)責(zé)任。

　　3、乙方完工后，該建筑物違章或非正常使用(如超載等)造成的損失和相關(guān)責(zé)任。

　　4、本合同

　　第一條

　　第三款所規(guī)定施工部位以外的其它部位的損失。

　　5、由

　　第三者原因造成的損失。

　　第十條 糾紛的解決辦法

　　凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)按照合作互諒的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，一方有權(quán)向工程所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

　　本協(xié)議一式四份，雙方各持兩份。本合同自雙方簽章后生效，并于結(jié)清工程款后自然終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同 篇3

　　委托人（甲方）：__________________

　　受托人（乙方）：__________________

　　茲由甲方委托乙方辦理工程審計業(yè)務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意共同遵守如下條款。

　　一、委托審計項目名稱、目的

　　______________________________________________________________。

　　二、委托審計的時間

　　自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。

　　三、委托審計的方式

　　______________________________________________________________。

　　四、雙方責(zé)任

　　（一）甲方須向乙方提供真實、準(zhǔn)確的資料；

　�。ǘ�）乙方有責(zé)任按照甲方委托的審計內(nèi)容和要求按時按質(zhì)完成審計工作并出具審計報告書；

　�。ㄈ�）乙方有為甲方所提供的資料、文件及審計報告書內(nèi)容等進行保密的義務(wù)。

　　五、雙方違約責(zé)任

　�。ㄒ唬┘追骄芙^或未按期向乙方支付審計業(yè)務(wù)費，乙方有權(quán)停止工作或不向甲方提供審計報告書；

　�。ǘ�）甲方未同乙方協(xié)商而擅自變更或減除已簽訂的協(xié)議，不得索要已支付給乙方的款項；

　�。ㄈ�）甲方未及時向乙方提供真實、合法的資料，由此產(chǎn)生的不良后果由甲方負(fù)責(zé)，乙方不承擔(dān)責(zé)任，并支付乙方總協(xié)議收入25％的.違約金；

　�。ㄋ模┮曳皆诩追降姆e極配合下，不能按期完成審計工作，或未同甲方協(xié)商擅自變更、減除乙簽訂的協(xié)議，應(yīng)視為違約，違約金為總協(xié)議的25％。

　　六、收費標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式

　�。ㄒ唬┦召M標(biāo)準(zhǔn)：_____________________________________________。

　�。ǘ�）結(jié)算方式：按收費標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)定，由甲方預(yù)付乙方審計費_________元，待審計驗證結(jié)束后一次結(jié)算。

　　七、其他事項

　�。ㄒ唬┘追巾毾蛞曳教峁�審計工作中必要的交通、食宿等費用；

　�。ǘ�）本協(xié)議經(jīng)雙方簽字，并加蓋單位的公章或合同專用章后，即發(fā)生法律效力；

　　（三）本協(xié)議正本一式三份，具有同等法律效力；

　�。ㄋ模┤缬龅絿�家有關(guān)政策調(diào)整、法律修改及其他不可抗力事件，導(dǎo)致甲、乙雙方或任何一方無法履行本協(xié)議，所遺留問題由雙方協(xié)商解決。

　　甲方（公章）：__________

　　法人代表（簽字）：______

　　聯(lián)系人：________________

　　地址：__________________

　　電話：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳戶：__________________

　　_________年_____月____日

　　乙方（公章）：__________

　　法人代表（簽字）：______

　　聯(lián)系人：________________

　　地址：__________________

　　電話：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳戶：__________________

　　_________年_____月____日

工程合同 篇4

　　甲方：劉軍、孔建國（雇主）

　　乙方：（車主） 輛

　　甲方雇傭乙方自卸翻斗車（噸位20噸以上），在錫盟東蘇旗白日烏拉蘇木進行二級公路施工。

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，在平等互利，雙方自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、甲方雇傭乙方車輛合同期限自20xx年3月10日起至3個月為期限。

　　二、在合同期限內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)甲方承包道路土方運輸任務(wù)，乙方費用一切自理，并要保證車輛、人員安全施工，按期保質(zhì)完成項目部施工任務(wù)。車輛、人員要服從項目部，甲方管理人員的統(tǒng)一調(diào)配指揮，不得無理取鬧，不得中途無故撤走車輛，否則不予結(jié)算工程運費。

　　三、甲方支付乙方車輛運費價格人民幣0.70元/方公里，視盟工路工程局項目部撥款情況分期結(jié)算支付，在施工期間，保證車輛燃油消耗（燃油款從運費中扣回），保證乙方施工期間生活費，車輛修理費的`定期支付每月貳萬元（￥20000.00元），剩余運費款完工后由甲方一次性付清。

　　四、施工期間，合同條款未完善事宜，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)議自簽字之日起即產(chǎn)生法律效力，合同期結(jié)束后自行廢止。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

工程合同 篇5

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標(biāo)的是否一致，訴訟請求是否一致，當(dāng)事人是否一致，爭議事項是否一致，應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進行綜合判斷。

　　20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！� 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負(fù)責(zé)人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。

　　本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，一審法院審理認(rèn)為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認(rèn)為，洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。

　　二、案件來源

　　河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

　　三、基本案情

　　被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》，合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負(fù)責(zé)人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的`數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張，共計款49550元。

　　四、法院審理

　　一審法院認(rèn)為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

　　二審法院審理認(rèn)為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結(jié)算時，形成的結(jié)算協(xié)議書一式二份，楊治安一審?fù)�審時出示了該結(jié)算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當(dāng)時的項目負(fù)責(zé)人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認(rèn)可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負(fù)責(zé)人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負(fù)責(zé)人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事

　　訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引

　　《中華人民共和國民事訴訟法》

　　第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

　�。ㄒ唬┮勒招姓�訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

　�。ǘ�）依照法律規(guī)定，雙方當(dāng)事人對合同糾紛自愿達(dá)成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構(gòu)申請仲裁；

　�。ㄈ�）依照法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由其他機關(guān)處理的爭議，告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決；

　　（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　�。ㄎ澹�對判決、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當(dāng)事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準(zhǔn)許撤訴的裁定除外；

　�。�六）依照法律規(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；

　�。ㄆ撸┡袥Q不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。

工程合同 篇6

　　施工單位：(以下簡稱甲方)承包單位：(以下簡稱乙方)

　　經(jīng)甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將岳陽君臨國際新城項目部廁所防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照確保工程質(zhì)量、工程進度、工程安全的原則，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行。

　　一、總則

　　1、工程名稱：岳陽君臨國際新城項目樓

　　2、工程內(nèi)容：根據(jù)工程施工聯(lián)系單和設(shè)計變更通知單要求，廚衛(wèi)間防水工程采用G防水涂料。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進度等承包方式。

　　三、工程造價：

　　四、衛(wèi)間防水每平米元;結(jié)算時按實際面積結(jié)算。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方應(yīng)確保防水工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照防水工程規(guī)范和____市現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙和甲方要求施工，保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達(dá)到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。

　　六、雙方責(zé)任：

　　1、甲方責(zé)任：

　　(1)應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達(dá)到防水施工標(biāo)準(zhǔn)提交乙方施工。

　　(2)應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，要求乙方限時整改。

　　2、乙方責(zé)任：

　　(1)聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及____市建設(shè)局頒發(fā)的準(zhǔn)用證，由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人抽檢合格后使用。

　　(2)配合____市君臨國際新城項目整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的'因素外，不得人為拖延。

　　(3)應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為，否則接受甲方各種形式的處罰。

　　(4)應(yīng)嚴(yán)格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，并對工程保修________年。

　　七、付款方式：

　　本工程無預(yù)付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)后甲方付至全部工程款的%給乙方，留%的工程款作保修金，________年保修期滿后乙方無質(zhì)量問題，甲方支付余款。

　　八、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份，具有同等法律效力，待________年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程合同 篇7

　　本協(xié)議書于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下簡稱“業(yè)主”）為一方與＿＿＿（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒于業(yè)主欲建成本項工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承擔(dān)該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標(biāo)書。

　　茲為以下事項達(dá)成本協(xié)議：

　　1 本協(xié)議書中的措辭和用語應(yīng)具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。

　　2 下列文件應(yīng)被認(rèn)為是組成本協(xié)議書的一部分，并應(yīng)被作為其一部分進行閱讀和理解：

　　（a）中標(biāo)函； （b）上述投標(biāo)書； （c）合同條件； （d）規(guī)范； （e）圖紙； （f）工程量清單。

　　3 考慮到下文提及的業(yè)主準(zhǔn)備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業(yè)主保證在各方面均遵照合同的規(guī)定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。

　　4 業(yè)主持此立約保證在合同規(guī)定的各項期限和以合同規(guī)定的方式向承包人支付合同價格或合同規(guī)定的其它應(yīng)支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。

　　特立此據(jù)。本協(xié)議書于上面所定的`日期，由有關(guān)雙方根據(jù)其各自的法律簽署訂立。

　　在＿＿在場的情況下，蓋的正式印章如下：

　　或 在＿＿在場的情況下，由上述簽字蓋章并遞交。

　　業(yè)主簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　聯(lián)系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿