有關裝修合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編精心整理的有關裝修合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
有關裝修合同1
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
姓名(名稱):
住所:廣東省XX市XX區(qū)XX街道XX路臻匯園XX棟XX樓XX單元。
聯系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
工程責任人:
身份證號碼:
聯系電話:
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
工程地點:XX省XX市XX區(qū)XX街道XX路臻匯園XX棟XX樓XX單元。
一、房屋形式結構 式 室廳 廚衛(wèi)陽臺。
二、工程承包方式:
三、工程期限 天。
開工日期年 月 日
竣工日期年 月 日 四、雙方商定,本工程的價款按乙方實際施工具體操作計算,結算方式為按進度付款結算。
五、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后一星期內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
六、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
七、施工范圍:
具體居室:一個客廳、一個餐廳、三個臥室、一個書房、一個廚房、兩個衛(wèi)生間、兩個陽臺。
1、整屋瓷磚鋪設,50元/平方米;瓷磚鋪設施工范圍包括但不限于地板磚鋪設和墻磚到頂鋪設。
2、整屋波打線鋪設:30cm*30cm以上尺寸,按照整屋瓷磚鋪設造價進行結算;30cm*30cm以下尺寸的波打線,按照10元/米進行結算。
3、整屋門檻石鋪設:20元/條。
4、整屋地腳線鋪設:15元/米;包括但不限于鑿墻、鑲嵌等工序,要求地腳線與墻面平整。
5、衛(wèi)生間防水:每層10元/平方米;乙方完成防水工作后必須進行沉池操作,并達標。
6、臥室窗臺飄窗鋪石:60元/平方米。
7、整屋封管和所有需要加鋪水泥的'房間門頭總造價:共計900元;封管包括廚房所有外露排水管或污水管、兩個衛(wèi)生間所有外露排水管或污水管,封管操作包括但不限于鋪水泥、貼瓷磚;門頭加鋪水泥操作包括但不限于房間或者廁所門頭除門外多余部分的鋪水泥加固,需要鑲嵌鋼筋進行鋪水泥。
8、廚房接地櫥柜和水池總造價:共計1000元;廚房接地櫥柜面積為整個廚房靠墻處接地面積(除小陽臺門口和廚房門口位置),施工包括但不限于設計、量尺寸、鑲嵌安裝等;水池鋪設尺寸約40cm*60cm。
9、廁所安裝(包括但不限于座廁或者蹲廁):150元/個;此造價含廁所安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限于廁兜鋪設、排污管放置等工序;乙方有義務保證廁所安裝完畢后,甲方廁所能正常排水使用。
10、洗手盆安裝(包括但不限于臺上式或臺下式的洗手盆):100元/個;此造價含洗手盆安裝完成所需的全部施工操作,包括但不限于安裝下水器、水龍頭等操作,乙方有義務保證洗手盆安裝完畢后,甲方洗手盆能正常排水使用。
以上所有工程造價,均為乙方人工造價。乙方施工所需材料均由甲方負責,乙方有義務根據工程進度提前通知甲方準備施工相關材料,避免由于施工材料短缺導致工期停滯或延誤。
以上所有工程鋪設或者安裝,必須保證平整,無毛躁邊角;所有排水相關鋪設,必須保證排水順暢無積水死角;所有防水相關鋪設涂層,必須保證通過甲方所在物業(yè)管理處驗收;
如其中某項工程鋪設經甲方經驗收發(fā)現不達標,乙方必須重新鋪設安裝,直至達標為止;如因乙方個人原因導致的不達標,所有損失由乙方負責。
八、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
九、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
十、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
十一、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
十二、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
發(fā)包人(簽字): 承包人(簽字):
年月日年月日
有關裝修合同2
委托人(甲方):
住址:
設計人(乙方):
設計證書等級:
住址:
甲方因____________________項目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進行該設計工作,為明確雙方的權利義務,結合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。
一、設計工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設計期限:
設計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,乙方完成全套設計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設計要求或遲延答復,其耽誤的時間應從合同約定的設計期限中相應扣除。
2、設計流程:
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時,同時支付設計款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內,向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
。2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設計概念后,同時支付首期設計費______元,乙方收到設計費后______天內,向甲方提交較詳細裝修設計方案。
。3)甲方確認立面方案、天花方案即支付第二期設計費______元,乙方收到二期設計費后______天內,向甲方提交詳細裝修施工圖及效果圖。
。4)甲方簽字確認設計施工圖后即支付第三期設計費______元,乙方向甲方提供全套正式設計施工圖紙。
。5)工地開工后,設計師配合施工隊現場指導并對業(yè)主提供材料及工程質量咨詢服務。
三、甲方職責
1、甲方應按合同規(guī)定及時支付設計費。
2、甲方應將設計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設計返工,除雙方需協(xié)商簽訂補充合同(或另訂合同),重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。
四、乙方職責
1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設計圖紙。
2、乙方應本著認真負責的精神,按照甲方的要求完成設計,并不得對甲方的要求進行較大修改,除非必要,應與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時支付設計費,乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。
風險提示:設計費
合同當事人在確定設計費時,應遵循以下原則:
首先,設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的,應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統(tǒng)一定額并非強制性規(guī)范,而是發(fā)包人與設計人之間協(xié)商約;
其次,在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下,可以根據《工程設計收費標準》確定設計費,避免因無約定或者約定不明的.情況下造成不必要糾紛。
五、設計費金額與支付
1、設計費總額:人民幣____________元。
2、支付時間:
風險提示:定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質,如果當事人雙方同意對定金額度進行修改,該數額不能超過總設計費的20%,超過20%的部分只能作為預付款,而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時,可按比例適用定金罰則。
在發(fā)包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的,應當按照未履行部分所占約定內容的比例,適用定金罰則。只不過在實踐中,當事人往往沒有注意到這一點,在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求,造成自己的權利未得到全面保護,如果您對這部分還有疑問,您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師。
。1)雙方簽訂委托設計合同時,甲方即應向乙方支付定金,即人民幣____________元;
(2)甲方支付第一期的設計費即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的設計費即人民幣____________元;
。4)甲方支付第三期的設計費即人民幣____________元;
六、違約責任和爭議解決
1、甲方在乙方提供有關設計圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內支付設計費,或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設計費_______%的違約金。
風險提示:賠償金的確定
由當事人協(xié)商確定賠償金金額,實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定,或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規(guī)定。
如果發(fā)包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法,應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例,值得注意的是,在約定的賠償金不過分高于實際損失時,法律應當首先尊重當事人雙方的意思自治,承認雙方約定的正當性。
若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失,基于公平原則,法律應予以必要干涉。因此,當事人在約定賠償金時,應充分考慮設計文件錯誤給發(fā)包人造成的損失,慎重填寫賠償金金額。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經雙方簽字后生效,自雙方義務履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達成一致的,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號:
聯系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
乙方:
負責人:
身份證號:
聯系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
有關裝修合同3
上訴人(原審被告):____置業(yè)顧問有限公司
地址:____市ZZ區(qū)美湖路ZZ號
法定代表人:_________
被上訴人(原審原告):_________女士
地址:____市____區(qū)____街
原審被告:____A房地產開發(fā)有限公司
地址:____市____區(qū)____東路____號
法定代表人:
上訴請求:
1、撤銷原審判決之第一、二項,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人____V置業(yè)顧問有限公司、____A房地產開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項,特提起上訴,具體事實與理由如下:
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務,原審認定事實不清。
首先,上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務,而不是進行實際的裝修施工。
其次,上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群,分別制作了不同風格及多元功能的.裝修方案,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說,上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后,至于裝修方案最終未能付諸實施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此,上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定,系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,不存在單方解除的前提,原審適用法律錯誤,并導致了錯誤判決。
前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務義務,那么,根據合同法第405條“受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應該依約足額相應報酬,事實上,許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此,委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下,逕行根據,合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯誤。
總之,上訴人認為,原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止,上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據,無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
____市中級人民法院
上訴人:____置業(yè)顧問有限公司
(蓋章)
日期:20_________年_________月_________日
有關裝修合同4
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同,以資守信。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程量: 以合同預算表為準,發(fā)生工程量變更的以實際工程量為準。
4、承包方式按以下第 項執(zhí)行
。1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二條 工期
1、開工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、工程總用工時間: 天(工期順延的時間未計入)
第三條 工程價款
本工程總造價為:(大寫) (人民幣)
。ぃ 元
注:此價款為工程結算依據,最終要按實際發(fā)生的工程量計算
第四條 工程質量
本工程質量按以下第 執(zhí)行
。1)國家標準 (2)地方標準 (3)行業(yè)通用標準(4)甲方特殊標準
第五條 圖紙
1、經雙方協(xié)商一致決定,采用以下第 項執(zhí)行
(1)甲方委托乙方設計施工圖紙,設計費用為(大寫): 元,圖紙設計費用不包含在工程總價款內;
。2)甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會審和設計交底時間:
3、施工圖紙一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的,應在開工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 合同組成文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程報價單或預算書
5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設計變更
施工中發(fā)包人需對原工程設計進行變更,應提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時,發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:
(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關工程的施工時間和順序;
(4)其他有關工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦,延誤的工期相應順延。
施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失,由承包人承擔,延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,須經發(fā)包人同意提出復工要求,發(fā)包人應當在48小時內給予答復。發(fā)包人未能在規(guī)定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內未予答復,承包人可自行復工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
3、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)發(fā)包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;
(4)設計變更和工程量增加;
(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6)不可抗力;
(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。
4、工程竣工
。1)承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
。2)因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。
(3)施工中發(fā)包人如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。
第十一條 關于質量和中間驗收的約定
1、工程質量
。1)工程質量應當達到約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
(2)雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
2、檢查和返工
。1)承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方現場負責人的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
。2)工程質量達不到約定標準的部分,發(fā)包方現場負責人一經發(fā)現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按甲方現場負責人的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
。3)發(fā)包方現場負責人的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔,相應順延工期。
(4)因發(fā)包方現場負責人指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價款,由發(fā)包人承擔。
3、隱蔽工程和中間驗收
(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面書式通知發(fā)包方現場負責人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,發(fā)包方現場負責人在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在發(fā)包人限定的時間內修改后重新驗收。
。2)發(fā)包方現場負責人不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。發(fā)包方現場負責人未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,發(fā)包方現場負責人應承認驗收記錄。
。3)經發(fā)包方現場負責人驗收,工程質量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,發(fā)包方現場負責人不在驗收記錄上簽字,視為發(fā)包方現場負責人已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
4、重新檢驗
無論發(fā)包方現場負責人是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款,賠償發(fā)包人損失,并相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發(fā)生的全部費用,工期不予順延。
5、發(fā)包方指定的現場負責人為: ,身份證號碼為: 。發(fā)包方現場負責人的簽字確認視為發(fā)包方的確認。
第十二條 關于安全施工的約定
1、安全施工與檢查
(1)承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
。2)發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的`規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
2、安全防護
。1)承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,施工開始前應向甲方提出安全防護措施,經甲方后實施,防護措施費用由發(fā)包人承擔。
。2)實施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知發(fā)包人,并提出相應的安全防護措施,經發(fā)包方認可后實施,由發(fā)包方承擔安全防護措施費用。
第十三條 關于竣工驗收和結算
1、竣工驗收
。1)工程竣工后,乙方應通知甲方進行驗收,甲方應自接到乙方驗收通知后 日內組織驗收,并辦理驗收交移手續(xù)。
(2)工程未經驗收合格時,甲方不得有任何的使用行為,否則視為甲方對該工程已經驗收合格。保修期自甲方實際使用之日起計算。
2、結算
工程驗收合格后,乙方應將有關資料移交給甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內未有異議的,視為認可結算資料,雙方應填寫工程結算單并簽字確認,若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結算單上簽字的,視為結算單已經得到了甲方的簽字確認。
第十四條 關于工程價款支付的約定
1、雙方同意工程價款按下列方式進行確定:
。1)固定價格:本工程總價款為(大寫): ;
。2)其他方式:
。
2、雙方同意按下表執(zhí)行工程款的支付:
支付次數
支付金額
支付時間
第一次: %
元
大寫:
第二次: %
元
大寫:
第三次: %
元
大寫:
第四次: %
元
大寫:
工程驗收后 天內付清。
3、特別費用的約定:
。1)施工過程中,施工現場發(fā)生的一切水、電費用由甲方承擔;
。2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或者管理機構罰款的,罰款由乙方支付,如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,則罰款由甲方負責;
。3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征收稅額向有關部門交納,已經列明稅費的,由乙方負責交納。
4、增加的工程項目,經雙方簽署增加協(xié)議確認后,甲方應就該增加工程項目支付預付款,預付款的金額為增加項目總造價的30%,另外的70%實行分期付款,甲方應在每個月的前三天內支付給乙方。如增加的工程項目造價大于人民幣壹萬元的,則甲方應按上述比例支付給乙方。
第十五條 關于工程保修的約定
1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起 月內。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經發(fā)布的對工程項目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
2、甲、乙雙方對保修的其他約定:
。
第十六條 違約責任
1、當發(fā)生下列情況時發(fā)包人違約:
(1)發(fā)包人不按時支付工程預付款;
(2)發(fā)包人不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行;
(3)發(fā)包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
(4)發(fā)包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發(fā)包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的經濟損失,順延延誤的工期。
2、發(fā)包方以上違約行為構成了一般違約,應承擔的違約責任:未能按合同條款約定的時間內支付預付款、工程款,發(fā)包方向承包方支付的違約金為: 元,合同繼續(xù)履行。發(fā)包方其他違約行為應承擔的違約金為 元。
3、未能按合同條款約定的時間內支付工程款并經過承包方催告后仍沒有支付,并造成了承包方損失的,為發(fā)包方嚴重違約,承包方解除本合同的,發(fā)包方應支付本合同暫定總價款百分之二十違約金。
4、當發(fā)生下列情況時承包人違約:
(1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;
(2)因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準;
(3)承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
5、承包方每拖延一天竣工,應向發(fā)包人承擔 元/天的違約金;其他違約行為應向發(fā)包人承擔 元的違約金。
6、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。簽訂本合同后,任何一方無正當理由而擅自解除本合同的,應向對方支付本合同暫定總價款百分之二十的違約金。
7、其他約定: 。
第十七條 爭議解決
1、發(fā)包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議,應當協(xié)商解決。當事人不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。
2、發(fā)生爭議后,除非出現下列情況的,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護好已完工程:
(1)單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
(2)經過協(xié)商停止施工,且為雙方接受;
(3)法院要求停止施工。
第十八條 不可抗力
1、不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風、雨、雪、洪、震等自然災害。
2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失的擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當就擴大部分的損失承擔賠償責任。
第十九條 合同附件
1、工程施工項目確認書
2、施工圖紙或工藝說明確認書
3、項目變更單
4、分項工程,隱蔽工程驗收單
5、承包人提供的材料明細表
6、發(fā)包人提供的材料明細表
7、工程驗收單
8、工程結算單
9、工程保修單
10、發(fā)包方身份證或營業(yè)執(zhí)照復印件
11、承包方身份證或營業(yè)執(zhí)照復印件
第二十條 附則
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力
2、本合同的附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽章):
地址:
法定代表人或授權代表:
身份證號:
簽約地點:
簽約時間: 年 月 日
乙方(簽章):
地址:
法定代表人或授權代表:
身份證號碼:
簽約地點:
簽約時間: 年 月 日
有關裝修合同5
甲方:
乙方:
為貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,加強安全管理,明確雙方的安全責任,確保乙方在甲方檢維修及施工中的人身、生產和設備安全,根據國家有關法律法規(guī),經雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
一、 甲方安全責任
1、開工前甲方負責對乙方進行施工安全技術交底,并應有書面記錄或資料。
2、甲方有權要求乙方制定施工安全措施,并在開始施工前報甲方施工區(qū)域管轄單位、設備管理部門及安全管理部門備案。
3、甲方有權檢查、督促乙方執(zhí)行有關安全生產方面的工作規(guī)定,對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書,直至清退出場。
4、甲方指派專人負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
5、甲方負責簽發(fā)安全作業(yè)證,并履行安全作業(yè)證許可手續(xù)。
6、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規(guī)程的抽考。
7、發(fā)生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責任由乙方承擔:
(1)人身傷亡事故;
(2)發(fā)生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;
(3)發(fā)生廠內火災事故;
。4)發(fā)生違章作業(yè)、冒險作業(yè)不聽勸告的;
。5)施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。
二、 乙方安全責任
乙方作為檢維修及工程項目的承包單位,對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任:
1、乙方所提供的檢維修及承包工程要求的相關資質(營業(yè)執(zhí)照、資質證書等)證明材料應真實、合法、有效。
2、乙方在甲方區(qū)域內施工過程中禁止從事超越本單位資質等級許可的業(yè)務或者以其他施工單位的名義承攬甲方工程。
3、乙方在甲方區(qū)域內施工現場的安全(包括人身安全和財產安全)、消防由乙方負責。實行施工總承包的,由總承包單位負責,分包單位向總承包單位負責,并服從總承包單位對施工現場的安全生產管理。
4、建立安全管理機構,對施工現場進行安全監(jiān)督管理和監(jiān)護。乙方應配備專職安全員(30人以下設兼職安全員),隨時檢查施工現場內的安全情況,及時排除發(fā)現的不安全因素,同時應經常與甲方安保部進行聯系和進行信息交流,隨時處理甲方發(fā)現的安全隱患及違章行為。
5、在施工中必須堅持安全第一、預防為主的安全生產方針,建立健全安全生產管理制度、消防安全制度、安全操作規(guī)程、安全生產責任制、防火責任制、保衛(wèi)制度和群防群治制度。
6、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全勞務用工方面的法律法規(guī)及規(guī)章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規(guī)定,為施工人員辦理人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
7、必須在施工組織中編制安全技術措施,對于土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、垂直運輸機械安裝工程、拆除、爆破工程、等其他危險性較大的工程,應當編制專項安全施工方案,并報甲方籌建組(或所在施工區(qū)域所屬單位)審查批準,安保部備案后才能施工。
8、加強對施工現場和防護措施的檢查和管理,及時糾正違章指揮和違章作業(yè)、消除火災隱患,對隱患嚴重的現場或機械、電氣設備等,及時簽發(fā)停工指令,并提出改進措施,如期整改。
9、保證現場的機械裝臵、倉庫、運輸道路和臨時上下水道、電力網、照明、蒸汽管道、壓縮空氣管道、取暖設施和其他設施設備的安全。
10、施工現場的用電線路、用電設施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程,并按照施工組織設計進行架設,嚴禁任意拉線接電。施工現場必須設有保證施工安全要求的夜間照明;危險潮濕場所的照明以及手持照明燈具,必須采用符合安全要求的電壓。
11、乙方用于檢維修及工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規(guī)定,且在有效期內,有明顯檢驗標識,乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
12、開工前,乙方應到甲方辦理臨時出入證并佩戴出入證進入施工現場,出入證嚴禁轉借他人。
13、乙方負責施工前和施工中的安全教育和消防宣傳教育,組織、落實對本單位安全生產管理人員、作業(yè)人員的安全生產教育、培訓、考核工作,加強對職工安全生產的教育和培訓。對未經安全生產教育培訓的人員,嚴禁上崗作業(yè)。
14、乙方應向甲方提供特殊工種的工人名單(包括電工、焊工、架子工、司爐工、爆破工、機械操作工、起重工、塔吊司機及指揮人員、人貨兩用電梯司機等)、從事特殊工種人員特種作業(yè)操作證,保證特種作業(yè)人員持證上崗。乙方所使用的特種設備或機械,必須經國家有關部門檢驗并符合規(guī)范要求。
15、進入施工現場的乙方人員除遵守本單位的安全制度外,還必須遵守甲方安全管理制度,正確佩戴安全防護措施,嚴格按甲方制度規(guī)定的審批手續(xù)辦理《廠區(qū)動火安全作業(yè)證》、《廠區(qū)動土安全作業(yè)證》、《電器臨時接線證》等有關作業(yè)證后持證作業(yè)。
16、開工前,乙方應組織人員對施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查,確認符合安全要求,一經開工,就表示乙方已確認施工現場、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。
17、乙方施工人員只能在甲方規(guī)定的施工區(qū)域內進行施工作業(yè),并裝設臨時圍欄或警告標志,禁止無關人員進入檢維修及施工現場。未經甲方同意,嚴禁進入甲方其它區(qū)域從事與施工作業(yè)無關的作業(yè)及其他任何活動。乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施、設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。
18、乙方施工過程中需使用電、水源,應事先與甲方相關部門取得聯系,不得私拉亂接。中斷作業(yè)或遇故障應立即切斷有關開關。
19、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工。
20、保證現場一切材料(包括炸藥、、引線等危險品)的存放安全,規(guī)范使用;
21、按照國家規(guī)定,在有危險因素的設施、設備和易發(fā)生危險的區(qū)域設臵明顯的安全警示標識,并定期組織檢查、維修;
22、按照國家有關規(guī)定,配臵消防設施和器材、設臵消防安全標志,并定期組織檢驗、維修,確保消防設施和器材完好、有效;
23、保證消防通道、疏散通道、安全出口暢通,并設臵符合國家規(guī)定的消防安全標志。
24、乙方對因工作需要臨時引進的第三方的各項安全事項負責。
三、施工安全保證金
1、根據工程量及合同款,綜合工作性質、工作內容及施工單位風險評價結果,乙方須向甲方繳納3000至10000元不等的`安全保證金。乙方在施工過程中未發(fā)生人身重傷、生產和設備事故,于工程竣工驗收后將該保證金全額退還。
2、發(fā)生違章行為的施工單位需繳納罰款,原則上不在安全保證金內扣除,以現金形式繳納,對于逾期未繳納罰款的,將按罰款的1倍以上數額從安全保證金中扣除。
3、設計、施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔。
4、如乙方對存在隱患和違章違紀行為逾期和屢糾不改或拒不整改和糾正的,每逾期一天,乙方需按200元至1000元/天向甲方繳納罰款。同時,甲方有權停止乙方施工,一切后果由乙方負責。
5、乙方在施工時,各種作業(yè)必須按本工種《安全操作規(guī)程》執(zhí)行,特種作業(yè)人員必須持證上崗,以備雙方安全檢查人員的檢查,不得違章操作。對因違章造成甲方或第三方的財產損失和人身傷害,由乙方承擔全部責任。
6、甲方有權對乙方的施工場所進行安全監(jiān)督、檢查,對違章、違紀行為有權制止、糾正或處罰。對拒絕、阻撓甲方檢查,或存在對甲方檢查人員打擊報負,甲方有權停止乙方施工,因此造成甲方的損失由乙方負責賠償,乙方的損失由乙方自負。
7、在施工中如發(fā)生安全事故,乙方要迅速采取有效措施,組織搶救,防止事故擴大,減少人員傷亡和財產損失。
8、乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的,應照價賠償。
9、乙方人員無故到未經允許的生產區(qū)域施工或擅自動用甲方的設施設備等,乙方按100元至500元/人次向甲方繳納罰款。
10、乙方人員安全工作規(guī)程抽考不合格,乙方應承擔50元/人次的罰款;特種人員無證上崗乙方應承擔300元/人次的罰款。
11、吸煙:對于將香煙、火種帶入生產區(qū)的人員,一經查出,向甲方繳納罰款300元,將煙火帶入防爆區(qū)的向甲方繳納罰款5000元;外來人員在本公司內違章吸煙,未造成事故的,向甲方繳納罰款1000元,在防爆區(qū)吸煙的罰款10000元;外來人員在本公司內違章吸煙,造成事故的,視情節(jié)輕重,處以2000元以上罰款直至追究刑事責任。
12、煙頭:對在乙方負責的域內檢查出的煙頭、煙灰、煙味,乙方分別按照300元/個,300元/個,500元/個的標準向甲方繳納罰款。
13、進入相關作業(yè)場所而勞動防護措施不到位(如未戴安全帽、高空作業(yè)未佩帶安全帶、不按要求佩帶防護眼鏡、絕緣鞋等 ),每人次繳納100元罰款;
14、不按要求辦理作業(yè)證私自進行作業(yè)或作業(yè)內容與作業(yè)證不符,每次罰款500-1000元;
15、辦理作業(yè)證而不履行安全措施(如不備滅火器材、不清理現場、無人監(jiān)護等),每項次風罰款300元;
16、使用臨電過程中安全保護措施不到位(如無漏電保護裝臵、使用破損電源線、不規(guī)范架設電源線以及電焊地線不就近接或不在同一構件等)每項次罰款300元;
17、乙方施工人員在甲方從事檢維修及施工過程中,一年內累計發(fā)生三次(含三次)以上一般性違章行為的,該員工一年內禁止在甲方從事檢維修及施工活動;乙方施工人員在甲方從事檢維修及施工過程中發(fā)生威脅自身生命及對甲方財產及人身安全構成重大威脅的違章行為的,該員工終身禁止在甲方從事任何檢維修及施工活動。
18、對于施工現場的安全隱患,甲方安全員出具《安全整改通知單》,情節(jié)嚴重的直接罰交風險補償金,并根據現實情況訂出整改期限。在到達整改期限最后一天,由甲、乙方安全員共同檢查整改落實情況:
。1)若已落實,雙方安全員簽字;
(2)若因特殊情況未能落實,必須寫明情況和再次限定整改期限;
。3)無特殊情況未能落實,乙方向甲方繳納1000元罰款;
(4)連續(xù)兩次未能落實,乙方向甲方繳納3000元罰款;
。5)已整改過的安全隱患如再次出現,乙方向甲方繳納3000元罰款。
19、對重大和特大安全事故的考核
(1)乙方在甲方區(qū)域內施工,發(fā)生重傷事故一人次的,甲方扣罰乙方工程款5%;
。2)乙方在甲方區(qū)域內施工,一次發(fā)生重傷事故多于一人次的,甲方扣罰乙方工程款10%;
(3)乙方在甲方區(qū)域內施工,發(fā)生死亡事故一人次的,甲方扣罰乙方工程款15%;
。4)乙方在甲方區(qū)域內施工,發(fā)生死亡事故超過一人次的,甲方扣罰乙方工程款20%。
20、對施工工地保衛(wèi)安全方面的考核
。1)乙方負責本施工區(qū)域內及已安裝設備及零部件的安全保衛(wèi)工作。如:防火、防盜、內部治安、人員出入等。因安裝的設備及零部件丟失其責任乙方自負;如因此影響交工時間,甲方可按影響天數每天扣除乙方1%工程款;
。2)乙方必須加強本單位人員的教育和管理,如乙方人員盜竊施工或甲方生產物資、及個人財產的,根據盜竊物資金額,乙方向甲方繳納1000元以上的罰款,構成犯罪的,移交司法機關依法追究其責任;
(3)凡是要開洞、拆墻的,必須事先通知甲方并征得甲方同意。乙方必須安排保衛(wèi)人員進行值班,嚴格按時間要求進行封堵。如果條件不具備開洞或未按時間進行封堵的,乙方保衛(wèi)人員失職所發(fā)生問題由乙方負責。
21、對火災事故的經濟處罰
。1)火災事故的劃分
、僖话慊馂氖鹿剩簾龤ж斘飺p失5萬元以下且無人員死亡的火災事故。
、谥卮蠡馂氖鹿剩壕哂邢铝星樾沃坏臑橹卮蠡馂氖鹿剩劳鲆蝗艘陨希ê蝗耍粺龤ж斘飺p失5萬元以上。
(2)事故責任的劃分
、賱踊饐挝粚σ騽踊鹨l(fā)的火災事故負主要責任;
②其他相鄰施工單位必須協(xié)助動火單位做好防火工作,對因動火引發(fā)的火災事故根據事故原因承擔一定責任。
(3)對事故責任單位的考核
、僖话慊馂氖鹿实闹饕熑螁挝,承擔事故造成的直接經濟損失,并按直接經濟損失大小繳納風險補償金:
直接經濟損失≤5000元的,罰款5000元;
5000<直接經濟損失≤10000元,罰款10000元;
10000<直接經濟損失≤50000元,罰款50000元。
、谥卮蠡馂氖鹿实闹饕熑螁挝,承擔事故造成的直接經濟損失,取消其在我單位的施工資質并扣罰所有工程款。
、燮渌噜徥┕挝话此撠熑谓o予3000元以上罰款。
五、未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商后形成補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議有同等效力。
六、本協(xié)議執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商、調解燈管解決;若經協(xié)商、調解不成的,任何一方可以向甲方所在地人民法院提起訴訟,主合同或協(xié)議對爭議解決另方法有約定的除外。
七、甲乙雙方必須嚴格執(zhí)行本協(xié)議,主合同或協(xié)議對安全方面的責任未約定或約定與本協(xié)議不一致的,以本協(xié)議為準。
八、本協(xié)議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效,履行期限至雙方的主合同或協(xié)議履行完畢止。
九、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
十、本協(xié)議簽訂地點為甲方住所地。
甲 方:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
簽訂時間: 年 月 日
乙 方:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
簽訂時間: 年 月 日
有關裝修合同6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式,雙方商定采取下列第
(1)種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方帶給部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同
3、總價款:
4、開工日期:
第二條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的.費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
甲方(業(yè)主):
乙方:
________年____月____日
有關裝修合同7
甲方:_______________
乙方(房屋產權人或使用人):_______________
乙方房屋的基本情況:_________
房屋位置:_________
建筑面積:_________平方米
為規(guī)范上述房屋的裝飾裝修行為,保證房屋的整體質量和使用安全,保障全體物業(yè)產權人、使用人的合法權益,根據國家有關法律法規(guī)及_________《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》約定,經協(xié)商,甲乙雙方達成如下協(xié)議:
第一條乙方承諾裝修房屋時,遵守國家《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及本小區(qū)_________《業(yè)主手冊》中裝修有關管理規(guī)定。
第二條乙方裝修房屋前,須填寫《業(yè)戶裝修施工申報審批表》報甲方審核,辦理施工許可證、裝修人員施工卡后,方可施工。施工人員進入施工現場后,應當首先安裝大便器,嚴禁隨地大小便。
第三條凡涉及拆改主體結構、非承重墻體和明顯加大荷載的(如改裝地熱供暖),乙方須自行到______市房屋安全行政主管部門審批后,方可施工,改裝地熱必須除去地面抹灰層,以減輕樓體負荷。
第四條乙方裝飾裝修房屋時,禁止下列行為:
1、超過設計標準或規(guī)范增加樓面荷載。
2、將無防水要求的房間改成有防水要求的房間。
3、拆改或損壞原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果。
4、搭建建筑物或構筑物,改變住宅立面(如封閉陽臺等)。
5、侵占公共空間,損害公共部位,擅自拆改供水、供暖、供電、供氣、有線、通訊、煙道、通風口、下水管等公共設施,取消進戶總閥門。
6、安裝太陽能熱水器、燃氣熱水器和未按規(guī)定位置安裝空調。
7、擅自刨鑿樓板,切斷樓板中受力鋼筋、變動建筑主體和承重結構。
8、擅自在墻上開門窗等洞口或擴大墻上原有的.門窗等洞口尺寸。
9、封閉主下水管線檢查口及衛(wèi)生間棚面下水檢查口。
10、拆除自來水表防盜環(huán)。
11、未經甲方許可私自攀登屋面,破壞屋面防水和安裝設施、設備。
12、其他影響建筑結構安全、使用安全、周圍房屋使用和損害公共利益的行為。
如確需拆改自用供暖、供用燃氣設施,乙方應自行到相關部門或單位辦理審批手續(xù),供用燃氣設施改造必須由燃氣管理單位指定的專業(yè)施工隊伍施工,并將審批手續(xù)復印件交甲方存檔。
第五條乙方應當保證其所聘請的承擔裝修義務的公司及相關人員遵守國家建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及本小區(qū)相關規(guī)定和本協(xié)議的相關條款,否則因違章裝修造成甲方損失,甲方有權依據損壞程度直接追究乙方賠償責任并有權向______市房屋安全行政主管部門申請追究賠償金。
第六條乙方辦理入伙手續(xù)時,同意委托甲方有償清運裝修垃圾,并向甲方繳納裝修垃圾清運費每戶______元/平方米(按建筑面積),如果改做地熱供暖,另繳納______元/平方米(按建筑面積)。裝飾裝修房屋所產生的裝飾裝修垃圾由乙方負責裝袋后,自行清運到甲方指定地點,由甲方統(tǒng)一進行有償清運。
第七條裝修人員施工卡,由乙方或裝修公司負責人持裝修施工人員的照片______張、身份證(外地人員持公安機關頒發(fā)的暫住證)及復印件______張到甲方服務中心登記辦理,并交納施工卡工本費(每卡______元),裝修結束后必須交還甲方;如遺失所帶來的后果由乙方負責。裝修施工人員進入施工現場必須佩帶施工卡,否則甲方有權拒絕其進入本小區(qū)。乙方必須向裝修施工人員詳細介紹本小區(qū)的有關管理規(guī)定。如裝修施工人員違章作業(yè)造成損失,由乙方和裝修公司承擔連帶責任。裝修全過程應無條件接受當地公安機關和甲方工作人員的監(jiān)督、檢查,無身份證、無暫住證、無固定住址等“三無”人員不得在本小區(qū)內進行裝修施工。
第八條乙方裝修時不得使用超過環(huán)保所規(guī)定的高噪音設備,裝修施工時間為每天上午______時至______時、下午______時至______時,拆打時間為每天上午______時至______時、下午______時至______時,其他時間不得施工。
第九條乙方裝修期間,施工現場必須配備滅火器并采取必要的安全防火措施。
第十條乙方在裝修期間,進入小區(qū)的散裝材料(如水泥、沙子、鵝卵石、紅磚等容易污染環(huán)境的物料)須由運入人員到服務中心交納保證金______元,并簽定《協(xié)議書》后放行;在本小區(qū)公共區(qū)域裝卸此類物料,需鋪墊布和遮蓋布,搬運后需立即清掃干凈。材料按《協(xié)議書》規(guī)定運入裝修單元后,由房管員根據《協(xié)議書》規(guī)定檢查合格后,返還保證金本金;如有違約情況,按《協(xié)議書》規(guī)定辦理;其它裝修材料和工具進入,保安員將根據《業(yè)戶裝修施工申報審批表》內容給予放行;物品外搬必須有甲方開具的《放行條》。
第十一條乙方裝修時,必須保證房屋及其附屬設施的安全和毗鄰住戶的正常使用,房屋共用設施設備(如上下水主管線、天然氣、供熱管線、排煙道、排風道、智能化系統(tǒng)等)及與此相關的設施設備(如上水閥門、下水檢查口等),不得進行封閉式裝修,否則當進行設施維修時,如需拆除裝修,其損失由乙方自行承擔。
第十二條因乙方裝修造成下水道堵塞、滲漏、停電、停水、火災及損壞他人物品等,由乙方負責修復和賠償所造成的一切損失。
第十三條因乙方在裝修過程中對房屋共用部位和設施設備造成損壞的,乙方應按要求予以恢復或賠償損失。逾期未完成,甲方有權要求其停止施工;如由甲方恢復,所需一切費用由乙方賠償給甲方。
第十四條乙方裝修過程中,如在包窗口時除去窗口保溫沙漿,造成窗口透風、透寒、返潮、霉變等后果,由乙方自行負責。
第十五條乙方在安裝窗臺板時,不能去除窗臺保溫沙漿,否則發(fā)生窗臺漏水、返水、玻璃結露等現象,由乙方自行負責。
第十六條乙方在本小區(qū)的公共部位一律不準從事裝修、堆放等活動,如不遵守此規(guī)定,甲方有權要求其停工,并由乙方賠償所造成的一切損失。
第十七條乙方違章裝修的必須予以恢復,并承擔違約責任,同時甲方可根據情節(jié)做如下處理:
1、要求停工;
2、要求恢復原狀;
3、報請______市房屋安全行政主管部門處理;
4、向乙方追索賠償金;
5、向人民法院提起訴訟,由此造成的一切后果由乙方承擔。
第十八條乙方裝修完畢后,應向甲方申請核驗,甲方將在接到報驗后的______日內進行初驗,發(fā)現問題告知業(yè)主整改;______個月后,乙方提出終驗要求,甲方會同______市房屋安全行政主管部門對裝修工程進行終驗。
1、終驗后確定無違反國家關于裝修的有關規(guī)定和本協(xié)議條款的裝修工程,視為驗收合格。
2、有違反國家關于裝修的有關規(guī)定和本協(xié)議條款的裝修工程,乙方應承擔賠償責任,甲方有權向乙方追索賠償金。
3、甲方應將賠償金作為本物業(yè)的房屋維修費用,?顚S。
第十九條本協(xié)議未盡事宜均遵照《前期物業(yè)管理服務協(xié)議》國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
第二十條本協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲方簽章:_______________ 乙方簽章:_______________
代表人:_______________ 代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
有關裝修合同8
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:住宅及寫字樓裝修
2、工程地點
3、工程承包方式:全權委托裝修設計施工,相應辦公家具采購安裝
4、工程概況:毛坯房裝修、寫字樓裝修翻新、配套辦公家具設計及供應
5、裝修建筑面積合計:_____平方米。
二、工程裝修采購內容:豪華裝修、配套辦公家具采購安裝
三、工程造價
工程造價預算、家具款式采購安裝清單依照甲方使用要求和設計布局為依據;兩處房產工程造價及辦公家具采購總價,合計金額為:_____(以甲方認定的單價為準,工程量竣工、家具安裝完成后以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期:_____年_____月_____日
工程竣工日期:_____年_____月_____日
五、質量要求
按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質量達到市優(yōu),家具質量根據國家相關標準采購合格產品。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,辦公家具根據國家產品質量三包政策實施保修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的30%
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的60%
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的100%
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的'設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工工程報價、配套辦公家具的采購清單報價、款式、安裝到位。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝、款式發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝、款式發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、工程量家具采購款式和數量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量、采購量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方委托代理人簽(章):乙方委托代理人簽(章):
聯系電話:聯系電話:
乙方委托收款人戶名、賬號及開戶行
_____年_____月_____日
有關裝修合同9
委托方(甲方):__________
承接方(乙方):__________
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:_______________________________________________
2.施工內容:_____________________________________________________
3.委托方式:___________________________________________。
5.工程開工日期:______年_____月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
第四條:違約責任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的.實際損失超過違約金的,應進行補償。
2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額5%支付違約金。
第五條:爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):__________(簽章)乙方:__________(簽章)
住所地址:__________企業(yè)地址:__________
郵政編碼:__________郵政編碼:__________
____年___月___日
有關裝修合同10
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《工程勘察設計收費標準》和有關法律、法規(guī)規(guī)定,結合本公司所具有技術水準及本工程具體情況,本著精益求精、精誠合作的原則,甲乙雙方就該工程室內裝飾設計事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況:
1. 工程地點:
2. 建筑面積:
3. 使用性質:
4. 房屋結構:
二、設計程序:
1.甲乙雙方經協(xié)商設計費按套內建筑面積__________元/m2計取。閣樓設計費按套內建筑面積(如要求特別創(chuàng)意的按套內建筑面積計算,非特別創(chuàng)意的按一半的套內建筑面積計算。)__________元/ m2計取,設計費總計_______________元。
2.設計協(xié)議簽訂后,即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的_____%,即__________元。
3.乙方在收到甲方提供的有關圖紙,對工程進行實地勘測后在 天內,提出設計構想,形成設計方案平面圖,創(chuàng)意透視草圖,由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設計費即總設計費的_____%,即__________元后,乙方在 天內完成施工圖設計,包括平面布置圖,天花平面圖,效果圖(共公區(qū)域效果圖一張),立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認,確認后甲方在索取圖紙時,須支付尾款,即設計費的_____%,即__________元。
6.甲方如需乙方提供2個區(qū)域以上的效果圖應事先說明,并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖__________元/張),F甲方要求繪制 部位效果圖_____張,總計__________元。
7.施工圖由甲方簽字確認后,并由乙方蓋好公司公章后,施工圖才算正式有效。否則應為無效,乙方不對所有施工圖負責。
8.其它約定:
______________________________。
三、雙方責任:
一甲方責任:
1.甲方保證提交的資料真實有效,若提交的資料錯誤或變更,引起設計修改,須另付修改費。
2.在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,甲方應書面通知乙方,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計的,甲方應根據乙方已進行的`實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
3.事先經甲乙雙方確認的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相應增加設計費。
4.對未經甲方確認的,或未付清設計費的圖紙均不能外帶。
5.施工中,甲方要求更改設計圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構,乙方不同意修改,而甲方執(zhí)意要改的,其一切后果均由甲方自負。
6.甲方有責任保護乙方的設計版權,未經乙方同意,甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,乙方有權按設計費雙倍收取違約金。
7.負責承擔要求設計師外出考察或選料時所需的出差費用。
8.凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
二乙方責任:
1.乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。
2.乙方對設計文件出現的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費。
3.合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還設計定金。
4.乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協(xié)助解決技術上的疑難問題。
四、其它:
1. 本合同中所稱室內裝修設計系解決功能,藝術性的形的設計,而不含原有建筑構造的安全鑒定,及其構造變更后的加固和技術措施。若業(yè)主需要應另行委托設計。
2. 凡本設計在實施前甲方或施工企業(yè)均應按規(guī)定辦理有關審批手續(xù),并應遵循相關規(guī)范與要求。若有差異均應以規(guī)范或審批結論為準,否則乙方不承擔責任。甲方或施工企業(yè)在實施前均應與設計師進行圖紙交底,凡未會審交底而進入施工所產生的一切問題均與乙方無關。
3. 如本設計項目非本公司施工的,由于甲方所請施工公司或施工隊不理解圖紙而需乙方多次到施工現場的,市區(qū)內甲方應支付乙方 元/次的外出費,市區(qū)外甲方應支付乙方 元/次的外出費,甲
方承擔交通費及旅差費。
4. 對甲方提出的有違反設計規(guī)范的建意及要求,乙方有權不予采納,如甲方要求乙方強制采納設計的,乙方不承擔由此引起的一切后果。
5. 本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,委托方與設計方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可訴請XX市XX區(qū)人民法院解決。
6. 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7. 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方名稱(簽字蓋章): __________乙方名
稱(蓋章):__________
甲方代表: _______________法定代表人:_______________
電話:_______________ 電話:_______________
簽訂日期:______________
有關裝修合同11
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:_。
2. 居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi)
(1)室,計平方米; (2)廳,計 平方米;(3) 廚房,計 平方米;(4) 衛(wèi)生間,計 平方米;(5) 陽臺,計 平方米;(6) 過道,計 平方米;(7)其他(注明部位) ,計 平方米;總計:施工面積 平方米;
3. 施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容清單》和施工圖。
4. 委托方式:包工包料大包干工程。
5.開工日期:年 月 日,竣工日期 年月 日,工程總天數: 天。
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) ,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 50 %;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的' 1 %作為誤工費支付給乙方。
2. 由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項
1. 甲方責任
1 )必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2 )二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
2. 乙方責任
1 )指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
2 )負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
第八條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的 5 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。第九條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十條:合同的變更和終止
1. 合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的 10 %交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。第十一條:合同生效
1. 本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2 本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(委托方): 乙方(承接方):
簽字: 委托代理人簽字:
簽約日期:簽約日期:
有關裝修合同12
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村) 巷號 樓層 室。
3.住房結構:
4.裝修施工內容:
室別部位裝修內容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自年 月日開工,至年 月日竣工。工期為日。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規(guī)格型號單位數量質量等級抵現場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的`,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料
序號材料或設備名稱規(guī)格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發(fā)票,并均應用于本合同規(guī)定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施
工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;
年月 日前,甲方支付總價款的%,計元;年 月日前,甲方支付部價款的%,計元;年
月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協(xié)議,補充協(xié)議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來,均應出具發(fā)票(或收據)。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協(xié)調工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
、畚唇浖追酵夂退诘胤抗芑蛭飿I(yè)管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
、芤曳皆谄溲b飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日。
有關裝修合同13
家庭裝修水電安裝合同范本
甲方:(發(fā)包方)____________
聯系電話:_______________
乙方:(承包方)____________
聯系電話:_______________
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.水電安裝施工地點:____________________________________________
2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用 元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料
甲方供應材料清單:
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。如甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異,由此造成工程損失,后期維修費用由甲方承擔。
2.甲方采購供應的材料,均應用于本合同規(guī)定的安裝工程,未經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供應材料清單:
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》GB50327-20xx并參照其他相關法律法規(guī)界定。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施
工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.負責所承工程所產生垃圾的處理工作。
4.乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責。
5.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
6.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1. 工程款付款方式:
布管穿線驗收合格后支付工程總款的`75%,水電完工后支付剩余款(包含甲方同意增加的費用).
2. 乙方承包內容:
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清理(清理至小區(qū)垃圾站,如需外運另外收費)。
3).戶內給排水的安裝
4).開關面板安裝
5).衛(wèi)生潔具的安裝
6).后期燈具的安裝
7).其他補充:
3.工程結算方式:
固定總價結算:
第六條 違約責任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條 糾紛處理方式:
因工程質量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 10 %支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條 其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2.由于非乙方原因導致需返工或增加工程量另行收費。
3.水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。保修期內由于乙方的施工和乙供產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當、甲供材料損壞或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至___________
。ㄎ澹 水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字: 乙方簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
有關裝修合同14
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽定本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
一、工程地址:
二、居室規(guī)格:房型層(式)室廳衛(wèi)。
三、施工內容:詳見本合同附件《裝飾施工內容表》。
四、委托方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
1.乙方包工、包全部材料;
2.乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程開工日期:年月日
六、工程竣工日期:年月日
工程總天數:天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)元。
第三條:質量要求
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附
件《家庭裝飾工程主材料報價單》。
二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的
費用,應另簽定補充合同。
三、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由
乙方負責。
第四條:材料供應
一、甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝飾工程,非經甲方同意,
不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第五條:付款方式
一、合同一經簽定,甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。
支付次數支付時間支付金額
第一次開工前三日年月日元
第二次工程進度過半年月日元
第三次工程驗收合格年月日元
二、甲方付清工程價款,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結算單》,乙方向甲方辦理移交及發(fā)放工程保修卡,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質量保修卡》
三、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格
未結清工程價款時,不得交付使用。
四、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》,雙方應簽定補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
第六條:爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商調解解決不成時,可以按照本合同約定向
——市仲裁委員會申請仲裁;
——人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
第七條:合同的'變更和解除
一、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后,重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中,任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第八條:合同生效
一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)
住所地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
簽約地址:
簽約日期:年月日
有關裝修合同15
委托方(甲方):____________身份證號:________________________________
承接方(乙方):____________身份證號:________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》,中華人民共和國建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,雙方在認真閱讀本協(xié)議書后,本著公平自愿的原則,同意簽定本協(xié)議,以便共同遵守:
一、工程名稱:_____________________________________。
二、工程地點:_____________________________________。
三、工程性質:_____________________________________。
四、工程范圍:_____________________________________。
五、工程造價:¥___________元(大寫人民幣___________元整)。
六、工程價款結算:簽定協(xié)議時付定金___________元。木工開工前需預付工程款的_____%即__________元,木工完工后再付_____%即__________元,聚脂漆驗收后付__________%即__________元,全部竣工驗收除留保修金__________元后結清協(xié)議約定所有尾款。保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗收之日算起)。跑水及使用不當不在保修范圍內。施工或結帳發(fā)生糾紛,協(xié)商不成時,到勞動、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決,工期順延。
七、施工與設計變更:根據工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。
如遇設計變更,另做調整,超出原來設計范圍的發(fā)生費用由甲方承擔,變更圖由甲乙雙方商定。實際發(fā)生費用超過概算書定額部分由甲方承擔。如已經施工,甲方仍要求變更的,不要找任何借口,必須補償給乙方已經施工的損失,如拒付,乙方有權停止施工。
八、竣工驗收:竣工后即進行驗收,驗收標準按照甲乙雙方商定的協(xié)議附件——《工程驗收約定》進行驗收(在建筑質量達標合格的情況下按此驗收)。如當時未提出異議,或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗收合格,并在三日內無條件結清全部款項。如當時確因不可抗力因素而不能驗收(但不能無故或借故拖延),另定日期,若驗收合格,甲方應承認原竣工日期,并承擔由此造成的乙方的看管費用(50元~100元/天)。對于驗收不合格的,乙方應在工程約定的時間內修復完畢,若屢次修復達不到《工程驗收約定》的質量要求(在甲方不拖欠各種分期應付款的情況下),選擇下面其中一種方式來解決:1、乙方應賠償需修復項目造價50‰的賠償金。2、但最后實驗證明屬異;蚪ㄖ䥺栴}的',不論工期,修復好為止,費用由甲乙雙方各承擔一半。
九、工程期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期:_____天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的,最后交工日期也順延),如超,則按照第十條約定支付違約金。
十、經濟責任
1.因乙方工程質量原因而延誤超過最后交工日期的,每延期1周期(10天為一周期),乙方向甲方支付已付款_____‰的違約金,但不支付
此因之外的任何違約金或補償金,乙方不需墊付資金,特此說明。如墊付,甲方除應付墊付的資金外,還需支付此款項_____‰/天的周轉金利息和_____‰/天的違約金。
2.因甲方原因導致延期或中途停工,甲方應補償給乙方因此造成的損失_____元/天的補償金。如甲方未及時付款,則乙方就此停工,甲方付款后再繼續(xù)進行施工,工期順延(停幾天,順延幾天)。如甲方要求提前交工,每提前一天,應向乙方支付_____元加速施工補貼金。
3.本經濟責任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協(xié)議書。
十一、在施工中,因雙方意見不一致而造成停工,均不計為誤工,工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果由甲方自負,給乙方造成的損失,甲方應予雙倍的賠償。在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,商定后方能進行該項目的施工,簽字后或口頭答應都可以進行施工,施工了,就說明雙方都同意了,如果未能通過則停止施工,停幾天,工期就順延幾天,由此影響竣工日期,順延工期。《變更單》所列費用應在木工工程進行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款,如拖欠,按第十項第二款規(guī)定的逾期違約金的2倍支付此違約金),以便后面的其它工程繼續(xù)進行。甲方因故未簽變更單,但已付或未付變更單所列費用,都可以在工程竣工之后結算。
十二、協(xié)議的變更、解除和延期開工:協(xié)議經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更協(xié)議內容,應經協(xié)商一致后,簽訂《變更單》。如要終止協(xié)議,提出終止協(xié)議一方,要以書面形式提
出,應按協(xié)議總價款的_____‰支付違約金,并辦理終止協(xié)議手續(xù)。甲方如要延期開工,須交納_____元延期開工違約保證金,并簽訂《工程延期開工協(xié)議》。
十三、甲方應保障水、電、暖的充足正常供應。如因此而影響乙方施工及施工進度,除工期順延外,還應補償乙方因此而造成的損失,甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協(xié)議一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力。本協(xié)議依法簽訂,認定簽字,簽字生效。協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
聯系方式:___________________________聯系方式:___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
(注:協(xié)議附件包括:1.《工程項目一覽表》。2.《驗收單》。3.《變更單》。4.《驗收約定》。5.《工程延期開工協(xié)議》。)
委托方(甲方):____________身份證號:________________________________
承接方(乙方):____________身份證號:________________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條、工程概況
1、工程地址:____________________________________。
2、居室規(guī)格:計_______平方米。
3、委托方式:包工包料。
4、工程開工日期:_________年_________月_________日。
5、工程竣工日期:_________年_________月_________日。
工程總天數:_________天。
第二條、工程價款
工程價款:_________元整(小寫:_________元整)。
第三條、質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條、材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所帶給的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方帶給的材料、設備如不貼合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見《甲方帶給裝潢材料清單》的資料,就應是貼合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方帶給的材料合計金額的____%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條、付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付____%工程材料款和施工工費的____%。當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的____%支付給乙方。
第六條、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條、本合同一式____份,甲、乙雙方各持____份。
第八條、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
聯系方式:___________________________聯系方式:___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
【裝修合同】相關文章:
裝修合同裝修合同03-13
裝修公司裝修合同06-23
工裝裝修裝修合同02-15
精裝修裝修合同04-23
有關裝修合同 裝修合同合同范本08-29
裝修公司裝修合同15篇03-22
裝修的合同01-14
裝修的合同03-28
裝修合同02-09
裝修合同04-10