當前位置：9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>購銷合同

購銷合同

時間：2023-08-22 08:55:29 合同我要投稿

購銷合同推薦度：
裝修購銷合同推薦度：
服裝購銷合同推薦度：
肉類購銷合同推薦度：
簡單購銷合同推薦度：
相關推薦

[必備]購銷合同

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編幫大家整理的購銷合同10篇，希望對大家有所幫助。

[必備]購銷合同

購銷合同篇1

　　賣方：劉琳（以下簡稱甲方）

　　買方: 襄樊水務集團有限公司戶表工程公司（以下簡稱乙方）

　　乙方因工程施工的需要，向甲方購買沙石，為明確雙方的`權利義務，經雙方平等友好協(xié)商，訂立以下條款。

　　1．甲方向乙方提供的生產所需的沙石質量、數(shù)量應當符合并滿足乙方生產需要，否則乙方有權解除合同。

　　本合同期限從20xx年 1月1日至 20xx年 12月30日止。期限。壹年。

　　2．乙方根據(jù)生產需要，分期分批向甲方購進所需沙石，乙方每次需貨時,應提前一天通知甲方所需沙石的種類、型號、數(shù)量、經甲方確認后，甲方應在貳日內將該沙石送到乙方指定地點。

　　如果甲方逾期供貨，則應當按照逾期部分的價款日千分之三支付違約金。

　　3．沙石市場價格變動不大，暫定價格為沙25元/m2，砂加石25元/m2，如變動過大由甲、乙雙方根據(jù)市場價確認價格為結算價格。

　　4．沙石接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起壹日內通知甲方，并提出相關的檢測報告，否則該批沙石的質量視為完全合格。經雙方確認沙石質量確實不合格后，甲方應將質量不合格的沙石運回，并承擔運回所發(fā)生的運費，同時甲方在貳日內換送合格沙石。

　　5.乙方付款實行滾動付款，每季度結算一次。

　　6．雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應協(xié)商解決。

　　7．本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同雙方簽字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　二零XX年一月一日

購銷合同篇2

　　甲方（出賣人）：乙方（買受人）：所在地：住所在：

　　業(yè)主：法定代表人：

　　聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

　　乙方長期購買、使用甲方銷售的零件、部件、配件等五金工具，為使雙方的交

　　易實現(xiàn)公平、安全及確保雙方在交易中誠實守信，現(xiàn)達成以下協(xié)議：

　　第一條標的物基本描述：

　　乙方購買的上述五金工具的名稱、數(shù)量、價格等，以雙方書面確認的購銷憑證為準。

　　第二條質量標準：

　　1、満足乙方的使用要求；

　　2、該標的物質量標準有強制適用的國家標準的，合同的約定不得低于該標準。

　　3、甲方對標的物的質量保證期限及條件：

　　第三條包裝標準：按照標的物的實際需求和使用慣例進行包裝。

　　第四條交貨方式和地點：

　　1、乙方自取；

　　2、乙方電話通知甲方送貨到乙方指定地點。

　　乙方采取本條第2款約定的交貨方式的，甲方在接到乙方要求送貨的通知后小

　　時內送貨到乙方指定地點。

　　上述交貨方式由乙方按照自身需求決定，甲方須積極配合。

　　甲方按照本條約定的交貨方式交付后，雙方進行書面確認。該書面確認僅是對于標的物的名稱、數(shù)量、價格的認可，以日常生活經驗能夠確定該書面確認亦是對其質量的認可的（如鋸條），則該書面確認包含對質量的認可；以日常生活經驗不能當時確定貨物質量的，以實際使用后的確認為質量認可。甲方對于乙方在購買和使用中出現(xiàn)的有質量問題的貨物，應當及時進行更換或退貨。

　　第五條付款方式及時間

　　雙方采取按月結算方式。甲方在每月日前，與乙方核對本月購銷金額，乙方進行書面確認后，甲方按照乙方書面確認的金額，開具合格發(fā)票，乙方收到合格發(fā)票后，每月日前以方式向甲方支付。甲方未按時提供發(fā)票或提供發(fā)票不合格，甲方付款時間相應順延；由此造成的損失，由甲方承擔。

　　第六條本合同有效期為。

　　第七條本合同解除的條件：

　　1、甲方累計次未按照乙方要求的交貨方式和時間交付，乙方有權解除合同。

　　2、甲方交付的.貨物累計次不符合乙方使用要求或行業(yè)質量規(guī)定，乙方有權要求退貨和解除合同。

　　3、乙方累計次無合理理由未按照約定的時間付款。

　　4、任何一方提前一個月通知對方解除合同的。

　　5、雙方合意解除的。

　　解除合同通知自送達對方時起生效。

　　第八條違約責任：

　　1、甲方違反本協(xié)議約定，拒絕交付貨物或遲延交付貨物或交付貨物不符合約定或交付貨物質量不合格的，按次向乙方支付違約金元。

　　2、乙方未按照合同約定付款，須按次向甲方支付未付款金額 %的違約金。

　　3、甲方應當提供質量合格的貨物，因提供假冒的貨物或提供偽造合格證的貨物，由此給乙方或第三人造成損失的，應當進行賠償。

　　第九條其他事項的約定：

　　1、因甲方貨物質量問題造成乙方或第三人人身或財產損害的，甲方應當承擔賠償責任；因乙方人員造作不當造成的損害，甲方不承擔責任。

　　2、甲方以送貨方式交付貨物的，甲方人身及貨物風險均由甲方承擔。

　　3、甲方銷售的貨物有售后服務需求或約定的，應當提供售后服務。

　　第十條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由呼和浩特仲裁委員會仲裁解決。

　　第十一條本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議。

　　本合同一式份，自雙方簽字蓋章時起生效。

　　甲方（簽字蓋章）：乙方（蓋章）：

　　業(yè)主：授權代表：

　　日期：年月日日期：年月日

　　附件：甲方營業(yè)執(zhí)照復印件及業(yè)主身份證明復印件

購銷合同篇3

　　原告：王XX，女，漢族，現(xiàn)就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產開發(fā)有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的'1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據(jù)X件

購銷合同篇4

　　甲方：洛陽航空城旅游集團有限公司

　　乙方：洛陽市澗西區(qū)玉露建材經銷部

　　經甲乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，雙方共同信守如下條款：

　　一、產品名稱及規(guī)格

　　8mm衛(wèi)生間玻璃隔斷，數(shù)量/㎡，合計：

　　二、質量要求

　　安裝淋浴房符合國家相關質量標準及行業(yè)標準，質保期為兩年。

　　三、付款方式及供貨

　　合同簽訂甲方支付乙方定金 30% ，收到定金乙方開始加工制作、安裝淋浴隔斷，完工后甲方驗收合格7天內付款65%，余下5%為質保金。

　　四、如有違約，違約方按貨款總額5%向另一方支付。

　　五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

購銷合同篇5

　　供方：__________________

　　地址：__________________

　　郵碼：__________________

　　電話：__________________

　　法定代表人：____________

　　職務：__________________

　　需方：__________________

　　地址：__________________

　　郵碼：__________________

　　電話：__________________

　　法定代表人：____________

　　職務：__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律的.規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。

　　第一條品名、計量單位、數(shù)量：_________。

　　第二條產品質量與標準：供方出售給需方的鮮蛋應新鮮完整、不破損、不變質，保持鮮蛋表面清潔，不沾附泥污等物。

　　第三條包裝要求：由自備或向需方租用硬塑箱及木箱，由供方付給需方押金與使用費。

　　第四條價格或作價辦法：全年實行季節(jié)差價。收購旺季實行量低保護價，雞蛋每市斤_________元，補貼飼料_________斤；鴨蛋每市斤_________元，補貼飼料_________斤。

　　第五條收購地點：_________。

　　第六條交貨方式及運費負擔：供方鮮蛋送往需方倉庫，必須自備車輛、船只或其他運輸工具。需方收貨后則應按實際數(shù)量，每百斤補貼運輸費、損耗_________元，交食品站不補貼運雜費及損耗。

　　第七條驗收方式與期限：供方將鮮蛋送到后，需方依次過磅照驗，在24小時內驗收完畢，逾期驗收由需方補貼損耗______％。

　　第八條貨款結算方式：需方通過驗收后，應向供方及時支付貨款。

　　第九條超欠幅度：交售數(shù)量分月在合同規(guī)定數(shù)量超欠5％以內不作違約論處。

　　第十條違約責任：供方違約每欠一斤鮮蛋，應補給需方損失_________元。需方違約拒收一斤鮮蛋，則補給供方損失_________元。

　　第十一條其他約定：供方現(xiàn)存生產蛋雞_________只、蛋鴨_________只，若需淘汰更新，須經雙方協(xié)商同意，才能減少供貨數(shù)量。

　　第十二條本合同一經簽字，即具有法律約束力，雙方必須全面履行合同規(guī)定的義務，不得單方任意變更或解除，若遇不可抗力，不能履行合同時，應及時通知對方，以書面形式變更或解除合同。

　　本合同正本二份，購銷雙方各執(zhí)一份，兩份具有同等效力。

　　第十三條本合同有效期自_________年______月_____日至_________年_____月_____日止。

　　供方（蓋章）：_________________

　　代表人（簽字）：_______________

　　__________年________月_______日需方（蓋章）：_________________

　　代表人（簽字）：_______________

　　__________年________月_______日

購銷合同篇6

　　供方：

　　需方：

　　一.產品名稱、商標、型號、廠家、數(shù)量、金額。簽發(fā)時間：20xx.1.1總金額(大寫)壹佰叁拾肆萬肆仟元整，￥1344000元

　　二.質量要求：雙方約定指標為準。

　　三.交(提)貨地點：沈家門

　　四.運輸方式：汽車運輸至沈家門

　　五.驗收方法：貨物到需方單位，雙方驗貨。

　　六.結算方式及期限：貨到一次性付款。

　　七.違約責任及解決合同糾紛方式：違約合同法有關條款辦理，本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成向合同簽發(fā)地方法院訴訟解決。

　　八.合同一式二份，各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同篇7

　　甲方(買方)：

　　乙方(賣方)：

　　甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定，就有關電箱租賃事宜，經雙方協(xié)商一致，訂立以下合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　1.采購使用目的：

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　2.貨物清單

　　3、交貨地點、時間

　　3.1交貨地點：上述貨物由乙方運輸至甲方施工現(xiàn)場

　　3.2交貨時間：乙方在雙方簽訂合同后，接到甲方通知，七天內交貨。

　　4.產品質量要求

　　4.1乙方所提供的電箱內電器元件均為正泰正品，如出現(xiàn)產品不符或假冒偽劣產品，一切責任由乙方承擔，甲方有權要求乙方予以雙倍賠償。

　　4.2乙方所提供的產品必須符合國家相關標準，并保證使用功能。

　　4.3消防泵變頻控制柜必須達到以下功能：滿足出水7.5Kw變頻恒壓控制，進水15KW 浮球控制，所有電器元件均為正泰正品，變頻器品牌為國內知名品牌，合同范本《電柜購銷合同》。

　　4.4所有電箱應設置室外防雨箱，除一級電箱外與消防變頻控制柜外，其余電箱均為帶支腿安裝。

　　4.5所有電箱的防雨箱應做防銹處理，外表面涂橘紅色防銹油漆，并噴涂白色“ ”字樣。

　　4.6所有電箱應按甲方提供的圖紙進行制作，并滿足使用要求，消防泵變頻控制柜由乙方自行設計，但必須達到甲方所要求的使用功能。

　　5.驗收標準

　　甲方指派專人驗收簽認，結算數(shù)量以甲方工地實際收到的數(shù)量為準。如乙方供應的電箱不是合同約定或甲方計劃指定的廠家產品或質量不滿足要求，甲方可拒收，一切損失由乙方承擔。

　　6.采購數(shù)量及單價

　　6.1采購數(shù)量：《貨物清單》中的數(shù)量僅作為簽訂合同的依據(jù)，實際結算數(shù)量以甲方驗收合格后由現(xiàn)場負責人簽單認可的數(shù)量為準。

　　6.2采購單價：《貨物清單》中單價均為乙方將貨物運至甲方工地所指定地點的價格，該單價為包含材料費、運輸費、裝車費、利潤、稅金以及在此期間發(fā)生的所有風險和其它費用的到工地價格，未列明的，甲方認為已包括在單價內。乙方應提供國家正式稅務發(fā)票。

　　7. 雙方的權利義務

　　7.1甲方

　　7.1.1甲方有權對所提供的圖紙進行修改，甲方圖紙修改或新的要求應提前乙方。

　　7.1.2甲方指派專人對所供貨物外觀質量、規(guī)格按合同約定的標準進行驗收，如出現(xiàn)外觀質量及規(guī)格不符時，甲方有權拒收。

　　7.1.3甲方應按合同要求，在貨物驗收合格后分期支付貨款。

　　7.2.乙方

　　7.2.1若甲方向乙方就其所供應的貨物提出質量異議，乙方必須在24小時內給與回復并按照甲方要求做出及時處理。如出現(xiàn)質量問題，由乙方負責退場，費用自理。因供貨質量問題所造成的一切損失由乙方承擔。

　　7.2.2乙方對所供貨物的質量負責，并不因合同到期失效而免除質量保證責任。乙方對產品所負的`責任包括直接責任和間接責任。

　　7.2.3貨物運達工地后，乙方應遵從甲方的卸貨安排。交貨期時間每超過一天，甲方應向乙方支付延誤損失元/天。

　　8.安全及環(huán)境保護

　　8.1乙方在運輸過程中應注意安全，發(fā)生交通事故責任自負。交貨以前的一切風險均由乙方承擔。

　　8.2乙方進出甲方施工場地的車輛必須服從甲方人員的統(tǒng)一指揮，凡乙方疏忽大意、不聽指揮而造成污染環(huán)境事件、釀成安全事故由乙方承擔全部責任及所發(fā)生的一切費用。

　　9.合同價款的結算與支付

　　9.1本合同實行分期結算，貨物按要求運輸至甲方施工場地并驗收合格后15天內，若無質量問題甲方向乙方支付60%的所提供貨物的貨款;在交貨后3個月內累積支付貨款的85%。待質保期滿累積支付全部貨款。

　　9.2結算時，經由甲方項目經理簽字、蓋章后，乙方憑國家正式發(fā)票到甲方財務部門辦理貨款結算。如乙方按期不辦理對賬結算手續(xù)或乙方未提供國家正式稅務發(fā)票，甲方將不予辦理付款事宜，因此而造成乙方損失由乙方自行承擔。

　　9.3結算款一律通過合同約定的銀行賬號轉帳或支票支付，未辦理結算的不支付任何價款。

　　9.4如因業(yè)主原因造成結算款撥付不及時，對乙方的撥款也應相應延遲。由此造成對乙方的延期付款，乙方同意甲方不承擔違約責任。

　　10.售后服務及質保期

　　10.1自貨物驗收合格后，質保期為一年。

　　10.2在質保期內，若貨物出現(xiàn)故障，乙方應在接到甲方通知后24小時內負責檢修和維護，并達到正常使用狀態(tài)。若非甲方原因造成的問題，所涉及的檢修和維護費用由乙方承擔。

　　11.違約責任

　　11.1如果乙方供應的貨物質量不符合國家相關標準，或質量不合格，乙方應無條件將其運走，一切損失由乙方承擔。如乙方不按時清退場，甲方有權自行處理。

　　11.2合同爭議的解決方式：因本合同的履行發(fā)生爭議，雙方應當協(xié)商解決。如協(xié)商不成可向北京市豐臺區(qū)人民法院起訴。

　　11.3甲方未按合同規(guī)定的條款履行的，應承擔相應的責任，因業(yè)主的原因造成的不能按本合同履行的除外。

　　12其它約定

　　12.1乙方必須服從配合甲方關于創(chuàng)建北京市文明安全工地過程中的各項要求及接受乙方及上級主管部門的檢查，并在限時內整改安全隱患。

　　12.2本合同未盡事宜，雙方依照《中華人民共和國合同法》及有關法律規(guī)定執(zhí)行。雙方就電箱有關事宜達成的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　12.3本合同自雙方當事人簽字或蓋章之時起生效。

　　12.4本合同共4頁。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

購銷合同篇8

　　甲方(需方)：法定代表人(負責人)：

　　地址：電話：

　　乙方(供方)：法定代表人(負責人)：

　　地址：電話：

　　簽訂地點：簽訂地點：

　　為了滿足生豬商品生產，滿足城鄉(xiāng)人民的生活需要，經甲乙雙方充分協(xié)商，訂立本合同。

　　第一條產品的名稱、品種和數(shù)量

　　1、產品的名稱： ;

　　2、數(shù)量： ;

　　3、單位： ;

　　4、計量方法：。

　　第二條產品的等級、質量和檢驗方法

　　1、產品的等級和質量要求： ;

　　2、產品的檢驗檢疫方法：。

　　第三條產品的價格、貨款和結算方式

　　1、產品價格： ;

　　2、總貨款： ;

　　3、結算方式：。

　　第四條交貨期限、地點和方式

　　1、交貨期限： ;

　　2、交貨地點： ;

　　3、交貨方式：。

　　第五條甲方違約責任

　　1、甲方未按合同規(guī)定收購或在合同期間退貨的，應按未收或退貨部分貨款總價值的 %償付違約金;

　　2、甲方如需提前收購，征得乙方同意變更合同的，甲方應給乙方提前收購貨物總價值的 %，因特殊原因必須逾期收購的，應承擔供方在此期間所支付的保管費和飼養(yǎng)費;

　　3、對通過銀行結算而未按期付款的，應按有關規(guī)定，向乙方償付元的違約金;

　　4、乙方按合同規(guī)定交貨，應甲方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨物總值的 %支付違約金外，還應承擔乙方因此而造成的其它損失。

　　第六條乙方責任

　　1、乙方逾期交貨或交貨少于合同規(guī)定的，如需方仍然需要的，乙方應如數(shù)補交，并應向甲方支付少交部分貨物總值 %的'違約金;

　　2、乙方交貨時間比合同規(guī)定提前，經甲乙雙方協(xié)商一致或經有關部門證明理由正當?shù)�，甲方可考慮同意接收，并按約定付款;乙方無正當理由提前交貨的，甲方有權拒收。

　　第七條其它約定事項

　　1、合同履行期間因發(fā)生自然災害或其它不可抗力原因，導致合同不能履行的，當事人一方應及時向陽花對方通報相關情況，經雙方協(xié)商一致或經相關部門證實后，不負違約責任。

　　2、甲乙雙方在履行要合同期間，如發(fā)生爭議，先協(xié)商解決，協(xié)商不成的向人民法院起訴。

　　3、其它約定事項：

　　4、本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　第九條本合同自簽字之日起生效，有效期至年月日。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同篇9

　　買受人(以下簡稱甲方)：

　　出賣人(以下簡稱乙方):

　　一、甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，經充分協(xié)商，就甲方購買乙方產品達成以下買賣合同條款。

　　二、產品名稱、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量

　　三、運輸方式：汽車運輸，貨送至綿陽工地。

　　四、交貨及費用承擔

　　4.1交貨時間：預付款到賬后7日內分批交貨。

　　4.2交貨地點為：綿陽。

　　4.3交貨方式為：綿陽地區(qū)賣方送貨。

　　4.4卸車及費用：甲方負責卸車并承擔卸車費用。

　　4.5甲、乙雙方應該辦理貨物的交接手續(xù)，并在相關的貨物憑證上由甲方指定收貨人簽字，甲方指定收貨人應是甲方授權委托書指定人員，如甲方變更收貨人，應出具授權委托書。甲方指定收貨人姓名：，身份證：，手機：。

　　4.6包裝及回收，包裝物為線盤，電纜線盤回收。

　　五、驗收標準、方法及提出異議期限

　　5.1產品到達甲方交貨地點后，甲方按運單對產品質量、數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，驗收期限為貨到交貨地點當日內，甲方對產品質量有異議的，應當在收到產品后三日內提出確有證據(jù)的書面異議并通知到乙方;逾期不提出異議的，視為乙方產品質量符合本合同約定要求。

　　5.2在合同約定期限內乙方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔;產品交付后或甲方違約致使乙方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔。

　　5.3因甲方不正確敷設、安裝、使用(過流)等原因造成的產品質量問題，乙方可以給予協(xié)助，但費用由甲方自行承擔。

　　5.4乙方免費為甲方提供技術咨詢和相關的技術資料，保證為甲方提供滿意的售前、售中、售后服務，滿足甲方的要求。

　　5.5甲方在正確敷設、安裝及正常使用情況下，如發(fā)現(xiàn)產品質量問題，乙方保證在接到甲方反饋信息后，相關技術人員在承諾時間內(綿陽市區(qū)3小時內;郊縣10小時內;四川省24小時內;省外48小時內)到達現(xiàn)場進行產品質量確認處理，做到問題不處理人員不撤離，保證甲方滿意。

　　5.6凡經乙方授權人員確認屬于乙方責任的'，產品完全履行“三包”(包修、包換、包退)，確保甲方的利益不受損失。六、貨款支付方式及期限

　　6.1合同簽訂后甲方付總貨款的30%作為預付款，預付款到賬后合同生效，甲方付清全款后下貨。

　　6.2甲方同意甲方未能付清所有貨款之前，產品的所有權扔屬于乙方所有，乙方有權另行處理

　　七、違約責任

　　7.1甲、乙雙方同意，任何一方違約，由違約方自愿承擔違約責任并按合同總金額的2%逐日累計支付違約金，直至合同失效。

　　7.2乙方供應的本合同產品不符合合同質量標準的，乙方自愿負責維修直至達到合同約定的標準。

　　八、商業(yè)秘密

　　8.1甲、乙雙方在簽訂和履行本合同中知悉的對方全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為雙方的商業(yè)秘密。無論何種原因終止、解除本合同的，甲、乙雙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的對方的商業(yè)秘密承擔保密義務。非經雙方書面同意或為履行本合同義務之需要，雙方不得使用、披露對方的商業(yè)秘密。

　　8.2任何一方違反上述約定的，應當賠償由此給被損害方造成的全部損失。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應該在不可抗力事件結束后7日內向對方通報。由于不可抗力的原因，致使本合同不能履行，可以免除違約責任。

　　十、爭議解決

　　因本合同發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，甲、乙雙方同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、本合同自雙方簽字蓋章后，并且甲方預付款到賬后生效，預付款未支付前為無效合同。

　　十一、其它約定事項

　　11.1分批交貨的，除最后一批貨物外，每批交貨金額不低于10萬元。

　　11.2甲方須保證交貨地現(xiàn)場運輸?shù)缆窌惩�，若因道路不暢通造成的延期交貨責任由甲方承擔�?/p>

　　11.3甲方若不按約定期限付款或接收貨物、提貨，超過日，由甲、乙雙方簽訂補充合同，但不免除甲方的違約責任。

　　11.4簽訂或履行合同過程中，非經乙方書面同意或確認，甲方對乙方任何人員的個人借款，均不構成甲方對乙方的預付款或已付款款項。

　　11.5甲方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變更的，應當及時通知到乙方，在甲方通知到乙方前，乙方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與甲方聯(lián)系的，由甲方承擔相應的責任。