（優(yōu)）機械加工合同15篇
隨著人們法律觀念的日益增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它可以保護民事法律關系。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的機械加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
機械加工合同1
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的'原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____
機械加工合同2
甲方：X X X X限公司
乙方：X X X 身份證號碼：xx
XXXX有限公司（以下簡稱甲方）與XXX（以下簡稱乙方）經友好協(xié)商，乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展，依據有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協(xié)議：
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據所述的.第五條，其業(yè)務提成為方式為：甲方按乙方協(xié)定確認的產品加工費的單價計算收��；產品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。
第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。
第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業(yè)務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節(jié)假日順延。
第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協(xié)議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時，應經雙方協(xié)商同意后，再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條：本協(xié)議爭議的解決方式：首先是雙方協(xié)商解決；其次是協(xié)商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜可另行商議；本協(xié)議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
機械加工合同3
定作方： 合同編號:
承攬方： 簽訂日期： 經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、 產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量
二、質量標準：按定作方提供圖紙及技術要求制作, 產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。 三、交貨期：見備注。 四、交貨：
1、 交貨地點:
2、 運輸費由承攬方承擔。
3、 運輸方式：承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數量等進行入廠驗收，10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限：
定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格；承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
八、質量責任：
承攬方承諾提供給定作方的.產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根
據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后十五日內，定作方支付合同總價20%預付款；定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。 2、支付方式：轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具
同等法律效力。
機械加工合同4
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
品名
規(guī)格（cm）
單位
數量
備注
長
寬
高
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價款：按核定價格單計算款xxx元．
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的.違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．
甲方：（蓋章）__
______________
代表人：________________
地址：________________
電話：________________
開戶銀行：________________
帳號：________________
乙方：________________
代表人：________________
地址：________________
電話：________________
開戶銀行：________________
帳號：________________
________年____月____
機械加工合同5
甲方：
乙方：
身份證號碼：
有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方）經友好協(xié)商，乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展，依據有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協(xié)議：
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。
第六條：甲乙雙方合作的`業(yè)務提成范圍依據所述的第五條，其業(yè)務提成為方式為：甲方按乙方協(xié)定確認的產品加工費的單價計算收取；產品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。
第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。
第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業(yè)務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節(jié)假日順延。
第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協(xié)議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時，應經雙方協(xié)商同意后，再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條：本協(xié)議爭議的解決方式：首先是雙方協(xié)商解決；其次是協(xié)商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜可另行商議；本協(xié)議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
機械加工合同6
合 同 書
買方（甲方）：有限公司 合同編號：
賣方（乙方）：有限公司 簽訂合同時間： 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規(guī)格、主要參數、數量、金額
二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三．交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五．驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗
收手續(xù)
六．設備交付及運輸方式：
1、交貨地點： 有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙
方承擔
七．設備付款方式：
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進
度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。
3．開票時間： 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的`原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協(xié)商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話/傳真： 電話/傳真：
日 期： 年 月 日日 期：年月日
開 戶： 開 戶：中國農行灌口分理處 開戶名稱： 開戶名稱：廈門豐力機械有限公司 帳 號 帳 號： 304001040007099
機械加工合同7
甲方：_____________________
乙方：_____________________
簽訂日期：_____________________
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量
二、質量標準：按甲方提供圖紙及技術要求制作。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。三、交貨期：見備注。四、交貨：
1、交貨地點:
2、運輸費由乙方承擔。
三、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。
四、驗收方式：貨到甲方廠內后，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數量等進行入廠驗收，
10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。
五、提出異議期限：
甲方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向乙方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的'，視為所交產品驗收合格；乙方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
六、質量責任：
乙方承諾提供給甲方的產品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
七、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后十五日內，甲方支付合同總價20%預付款；甲方在收到乙方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
八、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
九、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
機械加工合同8
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：_____元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：_____年_____月_____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
元）．乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的'違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金．
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失．
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
_____年___月___日
機械加工合同9
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數、數量、金額
二.技術標準及售后服務：(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
5.設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
四.驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
五.設備交付及運輸方式：
1、交貨地點：有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔
六.設備付款方式：
1.支付方式：銀行轉帳支付
2.支付時間：
(1)合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金;
(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款;
(3)余款雙方驗收完成后，一個月內付清。
3.開票時間：驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的`任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協(xié)商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴
3.違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方：
乙方：
日期：
機械加工合同10
甲方：
乙方 ：
乙方為甲方加工零件一批。
經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于 年 月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年 月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳。
第八條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫 ：
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的'，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： （蓋章） 乙方： （蓋章）
代表人： 代表人：
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日
機械加工合同11
甲方(委托方)：
乙方(制作方)：
甲、乙雙方經友好協(xié)商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協(xié)議：
一、委托方式和范圍：
甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并提供辦公室，作為甲方的現場生產協(xié)調、質檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
二、實施細則：
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。
2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作�，F場的'所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。
6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票，付款方式采用滾動付款，雙方協(xié)商付款進度。
7、違約責任：按《合同法》規(guī)定。
三、附則：
1、本委托加工協(xié)議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份。
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
3、本協(xié)議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執(zhí)行。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
機械加工合同12
承攬人:（甲方）
法定代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
定作方：（乙方）
法定代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
品名、規(guī)格（長，寬，高cm）、單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求：
風險提示：
加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。
1、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條 原材料由甲方提供。
風險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第四條 圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款_______元。
第六條 驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔：
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按______元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按_______元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款__________元（大寫__________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后________天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的'損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__________年______月______日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：
代表人：
________年_____月_____日
乙方：
代表人：
_________年_____月_____日
機械加工合同13
供方： 合同編號：
需方： 簽訂地點：
產品名稱、型號、廠家、數量、金額 簽訂時間：
產品名稱
商標
規(guī)格型號
備注
計量單位
數量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術及發(fā)泡劑制作技術
混凝土物理發(fā)泡技術及發(fā)泡劑制作技術
首付定金（ ）
合計人民幣金額（大寫）：
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養(yǎng)砌塊化學發(fā)泡技術物理植物發(fā)泡技術，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術，保證達到客戶的要求。
3、供方負責需方的'要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術發(fā)泡劑的制作技術完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方）
第四條 違約責任
本合同一經簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機設備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱： 單位名稱：
單位地址： 單位地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
此合同有效期二年
機械加工合同14
外協(xié)單位（以下簡稱甲方）：
加工單位（以下簡稱乙方）：
第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協(xié)加工單為憑。
第二條：乙方須按照外協(xié)加工單（附圖）所列的各項規(guī)定，如加工圖紙說明、數量、交貨日期等確實履行，準時保質交貨。
第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條：材料由甲方負責供應時，廢料率為零，由于乙方原因造成工件不合格時，乙方應賠付甲方材料費。
第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩余50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。
第六條：驗收時由甲方派專職人員負責檢驗，產品檢驗不合格時由乙方負責重新加工（含材料）。
第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的.交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
�。ㄒ唬┻^期5日內，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。
（二）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第九條：乙方每月接受甲方外包質量管理檢查次數由甲方決定。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表人（簽字）：
代表人（簽字）：
_____年____月__日
_____年____月__日
機械加工合同15
甲方：
乙方 ：
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：__________ 份，由甲方于_____ 年 _____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：_____ 元。（乙方附明細清單）
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：_____年 _____月_____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第六條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳。
第七條：乙方的違約責任
一：乙方如未按合同規(guī)定的`質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款： 元（大寫 ：）期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。
第八條：甲方的違約責任
一：甲方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金．
第九條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失．
第十條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
日期：
【機械加工合同】相關文章：
機械加工合同01-18
機械加工合同01-25
機械加工合同[經典]07-29
機械加工合同（精選）07-25
[經典]機械加工合同07-26
機械加工合同（經典）07-21
機械加工合同[精選]08-03
(經典)機械加工合同08-03
（精選）機械加工合同08-02
(精選)機械加工合同08-02