關(guān)于機(jī)械加工合同匯編5篇
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，合同的法律效力與日俱增，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的關(guān)于機(jī)械加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
關(guān)于機(jī)械加工合同1
外協(xié)單位（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
加工單位（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
第一條：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外協(xié)加工單為憑。
第二條：乙方須按照外協(xié)加工單（附圖）所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工圖紙說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)交貨。
第三條：乙方所交的`加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條：材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為零，由于乙方原因造成工件不合格時(shí)，乙方應(yīng)賠付甲方材料費(fèi)。
第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時(shí)付乙方50%加工款，待甲方回款完成時(shí)交付乙方剩余50%（兩筆款項(xiàng)間隔不得超過6個(gè)月）。
第六條：驗(yàn)收時(shí)由甲方派專職人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí)由乙方負(fù)責(zé)重新加工（含材料）。
第七條：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
�。ㄒ唬┻^期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，每日處5%違約金。
�。ǘ├^續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第九條：乙方每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查次數(shù)由甲方?jīng)Q定。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
代表人（簽字）：
代表人（簽字）：
_____年____月__日
_____年____月__日
關(guān)于機(jī)械加工合同2
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
二、加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
四、價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的.違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
八、定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
十、糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按_____項(xiàng)處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________代表人：________
____年____月____日
關(guān)于機(jī)械加工合同3
買方（甲方）：有限公司
合同編號(hào)：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時(shí)間：_____年____月__日
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)：（乙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限）
1．甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報(bào)價(jià)單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
2．乙方按雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報(bào)價(jià)單中標(biāo)示的配置制作加工裝配不得更換配置
3．乙方在甲方指定之安裝場(chǎng)所完成安裝調(diào)試
4．安裝調(diào)試完畢乙方對(duì)甲方員工進(jìn)行操作和維護(hù)及保養(yǎng)的培訓(xùn)
5．設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年，在質(zhì)量保證期內(nèi)，設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時(shí)內(nèi)到達(dá)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn)，在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費(fèi)第一時(shí)間維修更換，乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)了解設(shè)備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法
6．乙方對(duì)設(shè)備終生跟蹤服務(wù)，在質(zhì)量保證期以后維護(hù)及更換零配件將收取相關(guān)費(fèi)用
三．交貨時(shí)間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
五．驗(yàn)收：
安裝調(diào)試完畢半個(gè)月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報(bào)價(jià)單履行驗(yàn)
收手續(xù)
六．設(shè)備交付及運(yùn)輸方式：
1、交貨地點(diǎn)：有限公司
2、運(yùn)輸方式：汽車公路運(yùn)輸
3、運(yùn)輸費(fèi)用：由乙方承擔(dān)
4、貨物風(fēng)險(xiǎn)：自貨物運(yùn)至甲方工廠安裝現(xiàn)場(chǎng)后轉(zhuǎn)移至甲方，在此之前之一切風(fēng)險(xiǎn)由乙
方承擔(dān)
七．設(shè)備付款方式：
1．支付方式：銀行轉(zhuǎn)帳支付
2．支付時(shí)間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時(shí)，甲方支付合同總額30%為工程進(jìn)
度款；
3.余款雙方驗(yàn)收完成后，一個(gè)月內(nèi)付清。
3．開票時(shí)間：驗(yàn)收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八．人力不可抗力
本合同所指的.不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂等人力不可預(yù)見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對(duì)任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價(jià)等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動(dòng)應(yīng)經(jīng)雙方本著相
互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。
2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責(zé)任：甲乙雙方每延期1周，按總價(jià)的1%作為違約金支付對(duì)方。
十一.其它
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方：
乙方：
代表：
代表：
聯(lián)系人：
聯(lián)系人：
電話/傳真：
電話/傳真：
日期：_____年____月__日
日期：_____年____月__日
開戶：
開戶：
關(guān)于機(jī)械加工合同4
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條：加工成品質(zhì)量要求：
一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計(jì)：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進(jìn)行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見。
第三條：加工價(jià)款：按核定價(jià)格計(jì)算共計(jì)：_____元。（乙方附明細(xì)清單）
第四條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
第五條：交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：_____年_____月_____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
元）．乙方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。
第八條：乙方的違約責(zé)任
一：乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工，并承擔(dān)逾期交付的`責(zé)任。二：乙方逾期交付加工件的，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預(yù)付款：元（大寫：
期交付部分的價(jià)款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價(jià)款總值5０％的違約金。
第九條：甲方的違約責(zé)任
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，對(duì)已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價(jià)款總值5０％的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金．
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失．
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號(hào)：
帳號(hào)：
_____年___月___日
關(guān)于機(jī)械加工合同5
甲方為乙方加工某種機(jī)械，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條 加工成品
品名、規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）、單位、數(shù)量、備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．
第三條 原材料由甲方提供．
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款xxx元．
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明．
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計(jì)算，共計(jì)９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計(jì)算，共計(jì)４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款 元（大寫 元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的.損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于于 年 月 日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方： （蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號(hào)：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號(hào)：
年 月 日
【機(jī)械加工合同】相關(guān)文章：
機(jī)械加工合同01-18
機(jī)械加工合同01-25
關(guān)于機(jī)械加工合同06-23
【推薦】機(jī)械加工合同07-27
【熱門】機(jī)械加工合同07-27
機(jī)械加工合同【精】07-30
機(jī)械委托加工合同09-13
機(jī)械加工合同【熱門】07-31
機(jī)械加工合同【熱】07-31
【精】機(jī)械加工合同07-31