當(dāng)前位置：9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>機械加工合同

機械加工合同

時間：2023-06-29 17:03:17 合同我要投稿

機械加工簡單版合同推薦度：
機械外協(xié)加工的簡單合同推薦度：
相關(guān)推薦

關(guān)于機械加工合同9篇

　　隨著人們法律意識的加強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的關(guān)于機械加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關(guān)于機械加工合同9篇

關(guān)于機械加工合同1

　　甲方:

　　乙方:

　　乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條：加工成品質(zhì)量要求：

　　一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。

　　二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

　　第二條：甲方提供圖紙共計：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)及時回復(fù)，提出修改意見。

　　第三條：加工價款：按核定價格計算共計：_____元。（乙方附明細(xì)清單）

　　第四條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

　　第五條：交貨的時間和地點：_____年_____月_____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。

　　元）．乙方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。

　　第八條：乙方的違約責(zé)任

　　一：乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。二：乙方逾期交付加工件的，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預(yù)付款：元（大寫：

　　期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

　　三：乙方不能交付加工件的，應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。

　　第九條：甲方的違約責(zé)任

　　一：甲方如中途變更定作物的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。

　　二：甲方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。

　　三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。

　　四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金．

　　第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失．

　　第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　_____年___月___日

關(guān)于機械加工合同2

　　買方（甲方）：有限公司

　　合同編號：

　　賣方（乙方）：有限公司

　　簽訂合同時間：_____年____月__日

　　為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一．設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額

　　二．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)：（乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限）

　　1．甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)

　　2．乙方按雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標(biāo)示的配置制作加工裝配不得更換配置

　　3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試

　　4．安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓(xùn)

　　5．設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年，在質(zhì)量保證期內(nèi)，設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時內(nèi)到達(dá)設(shè)備現(xiàn)場，及時排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn)，在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法

　　6．乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù)，在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用

　　三．交貨時間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用

　　五．驗收：

　　安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗

　　收手續(xù)

　　六．設(shè)備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點：有限公司

　　2、運輸方式：汽車公路運輸

　　3、運輸費用：由乙方承擔(dān)

　　4、貨物風(fēng)險：自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方，在此之前之一切風(fēng)險由乙

　　方承擔(dān)

　　七．設(shè)備付款方式：

　　1．支付方式：銀行轉(zhuǎn)帳支付

　　2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

　　2.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進

　　度款；

　　3.余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。

　　3．開票時間：驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票

　　八．人力不可抗力

　　本合同所指的'不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可

　　抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任

　　九.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等

　　十.解決合同糾紛方式:

　　1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相

　　互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。

　　2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴

　　3．違約責(zé)任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

　　十一.其它

　　1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效

　　2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　聯(lián)系人：

　　電話/傳真：

　　日期：_____年____月__日

　　開戶：

關(guān)于機械加工合同3

　　甲：

　　乙：

　　一、甲：因為生產(chǎn)需要訂購以下配件材料經(jīng)過乙：承接達(dá)成以下協(xié)議：

　　乙：收到（甲）資料（包括圖紙）必須在2個工作日內(nèi)，要報價并復(fù)回貨期。

　　二、生產(chǎn)技術(shù)要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產(chǎn)加工。

　　如果加工數(shù)量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔(dān)）。

　　三、交貨規(guī)定：

　　1、所有零件必須按甲要求時間內(nèi)送到甲工廠。

　　2、超過合同期3天之內(nèi)未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內(nèi)未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導(dǎo)致甲生產(chǎn)拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)：（以圖紙為最終驗收標(biāo)準(zhǔn)）。

　　五、收貨規(guī)定：

　　1、所有零件貨物經(jīng)由甲質(zhì)檢人員統(tǒng)一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現(xiàn)有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內(nèi)送回甲，超期者按交貨規(guī)定扣罰貨款。

　　六、付款方式：現(xiàn)金預(yù)支付（500元訂金），其它每月月底進行結(jié)算一次。

　　以上協(xié)議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　單號：

　　甲：

　　乙：

　　經(jīng)手人：

　　電話：

　　傳真：

　　日期：年月日

關(guān)于機械加工合同4

　　承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

　　二、加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　五、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　六、交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的.____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　八、定作方的違約責(zé)任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　十、糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（_____）項處理：

　　1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：____________承攬方：________

　　_______年____月____日_______年____月____日

關(guān)于機械加工合同5

　　外協(xié)單位（以下簡稱甲方）：

　　加工單位（以下簡稱乙方）：

　　第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協(xié)加工單為憑。

　　第二條：乙方須按照外協(xié)加工單（附圖）所列的各項規(guī)定，如加工圖紙說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時保質(zhì)交貨。

　　第三條：乙方所交的.加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認(rèn)為合格。

　　第四條：材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為零，由于乙方原因造成工件不合格時，乙方應(yīng)賠付甲方材料費。

　　第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩余50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。

　　第六條：驗收時由甲方派專職人員負(fù)責(zé)檢驗，產(chǎn)品檢驗不合格時由乙方負(fù)責(zé)重新加工（含材料）。

　　第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者，則不在此限。

　�。ㄒ唬┻^期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。

　　（二）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

　　第九條：乙方每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查次數(shù)由甲方?jīng)Q定。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　代表人（簽字）：

　　_____年____月__日

關(guān)于機械加工合同6

　　甲方為乙方加工某種機械，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名、規(guī)格（長，寬，高cm）、單位、數(shù)量、備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．

　　三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款xxx元．

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)．運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元（大寫元）．甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的.，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年月日

關(guān)于機械加工合同7

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　經(jīng)過雙方友好協(xié)商，本著真誠合作特達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按甲方提供圖紙及技術(shù)要求制作。交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。三、交貨期：見備注。四、交貨：

　　1、交貨地點：

　　2、運輸費由乙方承擔(dān)。

　　三、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收、包裝費用：包裝標(biāo)準(zhǔn)為紙箱、包裝物由乙方供應(yīng)不回收，包裝費用由乙方承擔(dān)。

　　四、驗收方式：貨到甲方廠內(nèi)后，甲方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，10個工作日內(nèi)，完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并將檢驗結(jié)果反饋給乙方。

　　五、提出異議期限：甲方若對產(chǎn)品有異議應(yīng)在入場驗收后15日內(nèi)以書面形式向乙方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品驗收合格；乙方在接到書面異議后應(yīng)在7日內(nèi)作出書面答復(fù)。

　　六、質(zhì)量責(zé)任：乙方承諾提供給甲方的產(chǎn)品是合格的`，符合甲方圖紙及技術(shù)要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。

　　七、結(jié)算方式：

　　1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi)，甲方支付合同總價20%預(yù)付款；甲方在收到乙方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內(nèi)，支付合同總價70%結(jié)算款。剩余10%作為質(zhì)保金，合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。

　　2、支付方式：轉(zhuǎn)賬支票。

　　八、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構(gòu)仲裁。

　　九、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

關(guān)于機械加工合同8

　　甲乙雙方根據(jù)友好協(xié)商，制定零件加工協(xié)議事項如下：

　　一、機床加工工時計算方式；

　　二、圖紙及技術(shù)資料的.題供：

　　1）。乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)零件加工；

　　2）、乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

　　三、技術(shù)要求以及質(zhì)量要求：

　　1）、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證零件符合要求的制件；

　　2）、乙方必須按照制作要求進行加工

　　四、制造工期：

　　1）、根據(jù)雙方協(xié)商，定義加工完成工期

　　五、交貨地點：

　　1）乙方根據(jù)甲方要求，送貨到廠；

　　六、零件加工制作費用的支付：

　　1）零件合格后，開票當(dāng)月結(jié)款；

　　七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　公司名稱：

　　法人代表：

　　甲方代表（簽字）：

　　乙方代表（簽字）：

　　電話：

　　傳真：

　　簽訂時間：

關(guān)于機械加工合同9

　　買方（甲方）：______________

　　賣方（乙方）：______________

　　一．設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額。

　　二．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及售后服務(wù)：（乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限）

　　1．甲乙雙方確認(rèn)之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)。

　　2．乙方按雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標(biāo)示的配置制作加工裝配，不得更換配置。

　　3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試。

　　4．安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓(xùn)。

　　6．乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù)，在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用。

　　三．交貨時間：

　　自合同簽訂甲方定金支付合同生效后_______天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用。

　　四．驗收：

　　安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認(rèn)的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)。

　　五．設(shè)備交付及運輸方式：

　　1、交貨地點：_______。

　　2、運輸方式：汽車公路運輸。

　　3、運輸費用：由乙方承擔(dān)。

　　4、貨物風(fēng)險：自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方，在此之前之一切風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

　　六．設(shè)備付款方式：

　　1．支付方式：銀行轉(zhuǎn)帳支付。

　　2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金。

　　3.乙方貨物到達(dá)甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款.

　　4.余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。

　　5．開票時間：驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票。

　　七．人力不可抗力

　　本合同所指的`不可抗力為任何嚴(yán)重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。

　　八.保密條款

　　甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等。

　　九.解決合同糾紛方式:

　　1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應(yīng)由責(zé)任方承擔(dān)造成的損失。

　　2．若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴。

　　3．違約責(zé)任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

　　十.其它

　　1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。

　　2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_____________________乙方：____________________________

　　代表：_____________________代表：____________________________

　　聯(lián)系人：__________________聯(lián)系人：_____________________