商品房裝修合同14篇

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的商品房裝修合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

商品房裝修合同1

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：_________________

　　甲方有一套位于__________________的'商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修設計。

　　一、設計名稱：室內(nèi)裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內(nèi)容：

　　1、設計房間內(nèi)裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張300元計算；

　　3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙；

　　四、設計造價費：按業(yè)主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元;大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元;確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉(zhuǎn)入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系電話：

　　簽約日期：

　　簽約日期：

商品房裝修合同2

　　房屋租賃合同

　　出租方(以下稱甲方)：承租方(以下稱乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法 》及國家相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 房屋基本狀況

　　1. 甲方將自有的坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建筑面積 平方米，房屋使用面積平方米。該房屋屬于多層住宅，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，裝修完整，墻面清潔，家具、家電完好，水、電、氣均已開通。

　　2. 出租屋內(nèi)包含家具、家電價值等詳見《租賃合同之附件》。

　　第二條 租賃期限

　　租賃期共 （個月），甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用，至 年 月 日收回。

　　乙方有下列情形之一的，甲方可以終止合同，收回房屋，由此造成的一切法律責任及損失由乙方承擔：

　　1. 擅自將房屋轉(zhuǎn)租、分租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、聯(lián)營、入股； 2. 利用承租房進行非法活動的，損害公共利益的； 3. 拖欠租金累計達30天的，賠償違約金并且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險品或有毒有害物品；

　　5. 出租期間，因乙方使用不當造成房屋漏水等導致與其他住戶發(fā)生糾紛。 租賃合同如因期滿而終止時，如乙方到期確實無法找到房屋，甲方應當酌情延長租賃期限。如乙方逾期不搬遷，甲方有權(quán)向人民法院起訴和申請執(zhí)行，甲方因此所受損失由乙方負責賠償。

　　合同期滿后，如甲方仍繼續(xù)出租房屋，乙方享有優(yōu)先權(quán)。

　　第三條 租金和租金交納方式

　　1. 甲乙雙方議定月租金元，押金元，付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃合同之日乙方應支付押金和三個月租金。

　　2. 乙方每月 日前繳納下月租金，乙方可以現(xiàn)金形式或轉(zhuǎn)賬方式支付租金。 3. 乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無故拖欠租金，甲方有權(quán)向乙方每天按實欠租金1%加收滯納金。

　　第四條 各項費用的繳納

　　1. 出租期間，水、電、氣、有線以及物管費（包含衛(wèi)生費，污水費，垃圾費，公攤費）由乙方及時繳納。因乙方不按時交納上述費用而產(chǎn)生的滯納金和所造成的一切后果由乙方承擔。

　　2. 使用該房屋進行商業(yè)活動產(chǎn)生的其它各項費用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請安裝電話、寬帶等設備的費用)。

　　第五條 租賃期間房屋修繕

　　1. 甲方將房屋交給乙方后，乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構(gòu)，要保持房屋墻面、窗戶、玻璃、地面、所有設施及家電、家具的完好，如有人為損壞乙方照價賠償。

　　2. 修繕房屋是甲方的義務。甲方對房屋及其設備應每隔半年認真檢查、修繕一次，以保障乙方居住安全和正常使用，人為破壞除外。乙方在租賃期間導致租賃房屋的質(zhì)量或房屋的內(nèi)部設施損毀，則維修費由乙方負責。

　　3. 甲方維修房屋時，乙方應積極協(xié)助配合。

　　第六條 出租方與承租方的變更

　　1. 如果甲方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時，合同對新的.房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。 2. 甲方出賣房屋，須在3個月前通知乙方。在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權(quán)。 3. 乙方需要與第三人互換住房時，應事先征得甲方同意；甲方應當支持乙方的合理要求。

　　第七條 違約責任

　　1. 甲方未按時交付出租房屋供乙方使用的，負責償付違約金元。 2. 甲方未按時（或未按要求）修繕出租房屋的，負責償付違約金 元；

　　如因此造成乙方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。

　　3. 乙方逾期交付租金的，除仍應及時如數(shù)補交外，應支付違約金 元。 4. 乙方違反合同，擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的，應支付違約金 元；如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。

　　第八條 免責條件

　　1. 房屋如因不可抗拒的原因?qū)е聯(lián)p毀或造成乙方損失的，甲乙雙方互不承擔責任。

　　2. 因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲乙雙方造成損失，互不承擔責任。

　　因上述原因而終止合同的，租金按實際使用時間計算，多退少補。 第九條 爭議的解決方式

　　本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可以向人民法院起訴。

　　第十條 其他約定事項

　　本合同如有未盡事宜，一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　第十一條 本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方簽署：乙方簽署： 代表人： 身份證號： 聯(lián)系電話：聯(lián)系電話： 開戶銀行：

　　銀行帳號：簽訂日期： 年 月 日

　　租賃合同之附件一

　　房屋交接書

商品房裝修合同3

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：中山市西區(qū)xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修設計。

　　一、設計名稱：室內(nèi)裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內(nèi)容：

　　1、設計房間內(nèi)裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計算；

　　3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙；

　　四、設計造價費：按業(yè)主提供的`圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元 ; 確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉(zhuǎn)入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________ 乙方：中山市西區(qū)xx裝飾工程部

　　簽約代表： 簽約代表：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

商品房裝修合同4

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)

　　身份證：

　　聯(lián)絡方式：

　　家庭住址：

　　第一條 工程概況

　　1.裝潢施工地點：

　　2.住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3.承包方式：

　　4.裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關(guān)于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)或者乙方負責將貨物運送至施工現(xiàn)場)。

　　5.總價款：____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

　　6.工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經(jīng)過協(xié)商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。

　　第二條 關(guān)于乙方職責的約定

　　1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡甲方，提供材料需求，現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過程中，產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。

　　2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。

　　3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條 關(guān)于材料供應的約定

　　1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

　　2.甲方負責采購供應的材料，應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

　　4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的'材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工。

　　5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥柜防火門，臺面等)，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。

　　7.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　8.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條 關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第六條 其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設備管線。

　　第七條 違約責任

　　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　第八條 糾紛處理方式

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　第九條 合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　第十條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 電話：

　　乙方(簽章)： 電 話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期： 年 月 日

商品房裝修合同5

　　上訴人（原審被告）：XX置業(yè)顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區(qū)美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區(qū)XX街

　　原審被告：XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　地址：XX市XX區(qū)XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業(yè)顧問有限公司、XXA房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的.委托關(guān)系的情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據(jù)，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業(yè)顧問有限公司

　�。ㄉw章）

　　日期：20 年 月 日

商品房裝修合同6

　　發(fā)包方(甲方)：_____________________身份證號碼：______________

　　聯(lián)系(通信)地址：_______________________________________________

　　電話：①_______________②____________手機：____________________

　　承包方(乙方)：_________________________________________________

　　公司總部地址：___________________________________________________

　　法定代表人：_________________________電話：____________________

　　法人營業(yè)執(zhí)照號：_____________________資質(zhì)證號：________________

　　分公司(分部)地址：_____________________________________________

　　營業(yè)執(zhí)照號：_________________________電話：____________________

　　負責人：_____________職務：_________電話：____________________

　　簽約代理人：_________________________電話：____________________

　　工程代表人(或項目經(jīng)理)：___________電話：____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《湖北省合同監(jiān)督條例》、建設部第110號令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合家裝工程施工特點，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1.工程地址：________________________________________________.

　　2.建筑面積：_______________.

　　3.戶型：______室______廳______衛(wèi)，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。(□為確定的內(nèi)容，以√或×表示，下同。)

　　4.承包方式：雙方商定采用下列第______種方式承包：

　　①乙方包工、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委托乙方代購主材清單”為準)。

　　②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。

　�、燮渌�方式______________________________.

　　5.施工內(nèi)容：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。

　　6.施工日期：________年_____月_____日至_______年____月_____日。

　　7.合同金額：(大寫)______________________元。竣工后據(jù)實復核結(jié)算□;合同款包干□。

　　8.支付方式：合同簽訂后，甲方按合同_____%首期預付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內(nèi)支付尾款__________元。

　　9.甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時，應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據(jù)或發(fā)票等字據(jù)。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供

　　1.甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2.甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

　　三、甲方工作

　　1.若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。

　　2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單，雙方簽字認可。

　　3.開工前為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括搬清居室內(nèi)家具、陳設，并歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關(guān)手續(xù)。

　　5.負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　6.及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規(guī)廠家生產(chǎn)的自備材料和設備。

　　7.組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質(zhì)量驗收。

　　四、乙方工作

　　1.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防和環(huán)境保護等規(guī)定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。

　　2.若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。

　　3.施工中不得拆改建筑主體或承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。

　　4.確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題，負責返工返修，費用由乙方負責。

　　5.遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好現(xiàn)場安全及圍護工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。

　　6.保護好原居室內(nèi)的家具和陳設，保證施工現(xiàn)場的整潔，負責將垃圾定點堆放。

　　7.組織好工程質(zhì)量的自檢，配合甲方(實行工程監(jiān)理的，應有監(jiān)理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。

　　五、工程監(jiān)理

　　本工程實行工程監(jiān)理，甲方委托_______________監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理，甲方自行支付監(jiān)理費用。

　　六、工期

　　1.乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。

　　2.由于甲方原因?qū)е轮型就９さ�，工期順延。且每停工一天，由甲方按合同金額的__________%的比例補償乙方誤工費。

　　3.若甲方增加工程內(nèi)容，經(jīng)雙方書面認可后，按新增加工程量順延工期，費用由甲、乙雙方協(xié)商支付。

　　七、材料供應

　　1.本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品，并按時供應施工現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失，由甲方自行承擔。

　　2.凡由乙方供應的材料、設備，應向甲方提供其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及產(chǎn)品合格證等，并經(jīng)甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

　　八、工程變更

　　1.工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(附：設計(施工)變更單);

　　2.無故未按期支付工程款的'，工期相應順延。

　　3.若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工，且無法調(diào)整的，損失由甲方承擔。

　　九、工程質(zhì)量驗收及保修

　　1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內(nèi)容為依據(jù)，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-XX)及《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-XX)為質(zhì)量評定的標準;以《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325·XX)為室內(nèi)環(huán)境達標標準。

　　2.在水、電等隱蔽工程完工后，甲、乙雙方應共同進行中期驗收(實行工程監(jiān)理的，監(jiān)理方應參加驗收)。

　　3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續(xù)。(實行工程監(jiān)理的，應有監(jiān)理方參加)。

　　4.在隱蔽工程和中期驗收過程中，甲、乙雙方(實行工程監(jiān)理的，應有監(jiān)理方參加)確認的質(zhì)量問題，由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質(zhì)量問題，乙方負責返修(返工)和承擔費用，并重新約定返修(返工)工期。

　　5.未辦理驗收交付手續(xù)，甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。

　　6.工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，并出具《工程保修單》，保修期按《建設工程質(zhì)量管理條例》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、違約責任

　　1.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。

　　2.未經(jīng)有關(guān)部門批準，未辦理有關(guān)手續(xù)，乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。

　　3.在施工過程中，甲方未與乙方主要負責人協(xié)商，私自要求工人更改施工內(nèi)容，所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔責任。

　　4.若因違反施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防法規(guī)、環(huán)保規(guī)定及雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。

　　5.因一方原因，合同無法履行和繼續(xù)履行時，應及時通知對方辦理合同終止手續(xù)，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù)，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失，違約金按合同金額的______%支付。

　　十一、爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議應優(yōu)先協(xié)商解決;當事人協(xié)商不成時，甲乙雙方同意以第_____種方式解決：

　�、賍_________仲裁委員會仲裁;

　　②向人民法院提起訴訟。

　　十二、其它___________________

　　十三、附則

　　1.本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則合同無效，由此造成的一切損失由轉(zhuǎn)包方承擔。

　　3.合同附件為本合同的有效組成部分。

　　附件1：補充協(xié)議;

　　附件2：設計、施工圖紙、施工說明;

　　附件3：工程報價單;

　　附件4：設計(施工)變更單;

　　附件5：驗收單(含隱蔽工程、中期和竣工驗收);

　　附件6：甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細表;

　　附件7：工程結(jié)算單;

　　附件8：工程保修單。

　　甲方(簽章)：_____________乙方(簽章)：_______________

　　法定代表人：_______________簽約代理人：_________________

　　合同簽訂日期：_______________年_____________月__________日

商品房裝修合同7

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：___________________________________

　　2、居室規(guī)格：

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4、工程開工日期：______年______月______日

　　5、工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　第四條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的'50%;當工期進度過半(___年___月___日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方付清工程價款，，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復印件)交給乙方。

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條：合同的變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第七條：合同生效

　　1、本合同由雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)：(簽章) 乙方：(簽章)

　　電話：電話：

　　簽約日期：

商品房裝修合同8

　　委托方(甲方)： 身份證號：

　　承接方(乙方)： 身份證號：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址： 。

　　2. 居室規(guī)格：房型三房兩廳一廚兩衛(wèi)兩陽臺，套內(nèi)面積約78平方米。

　　3. 施工內(nèi)容、要求及工期：詳見本合同經(jīng)雙方簽字確認的附件“工程內(nèi)容、要求及價格”。

　　4. 工程內(nèi)容：詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價格”。

　　第二條：工程價款、結(jié)算要求及付款方式

　　1、工程相關(guān)價款(金額大寫)詳見附件“工程內(nèi)容、要求及價格”。

　　2、結(jié)算要求：對于所列項目，如計價方式為全包價，則按全包價結(jié)算;如計價方式為按實際施工量計算，則結(jié)算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內(nèi)容、要求及價格”有其他約定，從其約定。

　　3、付款方式：按照以下第種方式付款(默認為第(1)種)：

　　乙方該項目工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。

　　4、工程經(jīng)甲方驗收合格但未結(jié)清乙方工程價款時，乙方有權(quán)不交付甲方使用。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量(含乙方發(fā)包給第三方部分)由乙方負責。

　　3. 乙方應按照甲方要求施工，做到文明施工，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結(jié)構(gòu)破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等)，均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業(yè)管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款。

　　第四條：材料供應及施工

　　1、除“工程內(nèi)容、要求及價格”中另有約定外，本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單，供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方，乙方在一周內(nèi)正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起。

　　2、如施工過程中需甲方補充相關(guān)物料，也應及時告知甲方，由甲方自行采購。甲方采購的`時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購，乙方需明碼標價且取得甲方確認，除另有約定外，乙方采購的時間計入施工期。如乙方未經(jīng)甲方確認便采購相關(guān)物料，費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求或施工要求，應禁止使用;如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、乙方進場施工后，對于施工現(xiàn)場的物料，乙方有保管義務，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　4、施工過程中如存在與“工程內(nèi)容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數(shù)量和面積的改變，增加項目等等)，均需要甲方確認并簽字。

　　5、如乙方將工程部分內(nèi)容發(fā)包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用。發(fā)包后，乙方對工程被發(fā)包部分的質(zhì)量負全責，承擔相關(guān)的返工、賠償、保修等責任。

　　6.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充協(xié)議。

　　第五條：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權(quán)無條件終止合同。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔。

　　3. 在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　第六條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　(1)按照乙方要求提供房屋相關(guān)圖紙，并和乙方進行現(xiàn)場磋商和確認。

　　(2)按乙方要求采購和提供相關(guān)物料。

　　2. 乙方責任

　　(1)按合同和合同附件要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。

　　(2)負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、安排相關(guān)專業(yè)人員上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

　　(3)乙方施工須做好防護措施，嚴防安全事故，對安全事故負全責。

　　(4)乙方提供對相關(guān)裝修部分的質(zhì)保服務，由于乙方原因造成的維修應免費進行。

　　第七條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第八條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第九條：合同的生效、變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金和相關(guān)補償，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)： 乙方：

　　聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　簽約日期： 簽約日期：

商品房裝修合同9

　　建設單位（甲方）：___________________

　　施工單位（乙方）：中山市西區(qū)xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計（附相關(guān)圖紙及工程項目預算一份）。

　　一、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程。

　　二、施工地點：________________________________

　　三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款。

　　四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元； 大寫： ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算。）

　　五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎(chǔ)工程驗收合格后）支付總工程款的`20%______________元 ； ________

　　年_____月_____日（泥水工程驗收合格后）支付總工程款的20%_______________元） ； _______年______月____日（木工工程驗收合格）支付總工程款的20%_______________元）； _______年______月____（批灰工程驗收合格）支付總工程款的10%______________元）。

　　六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

　　七、保修期：保修為 年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內(nèi)）。

　　八、責任：

　�。�1）因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

　　（2）甲方應提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口（水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責），清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)（費用由甲方負責）。

　�。�3）乙方需指定施工負責人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

　　（4）如由于甲方所選購的材料導致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的，所造成的損失由甲方負責。

　　（5）工程未經(jīng)雙方驗收確認，甲方不能入住，否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

　　（6）附工程的驗收標準（水電、泥水、木工、批灰部份）

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：______________________ 乙方：中山市西區(qū)xx裝飾工程部

　　簽約代表： 簽約代表：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

商品房裝修合同10

　　建設單位(甲方)：___________________

　　施工單位(乙方)：___________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關(guān)圖紙及工程項目預算一份)。

　　一、工程名稱：___________________

　　二、施工地點：________________________________

　　三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款。

　　四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算。)

　　五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎(chǔ)工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

　　六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

　　七、保修期：保修為 年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內(nèi))。

　　八、責任：(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

　　(2)甲方應提供具備施工條件的`現(xiàn)場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。

　　(3)乙方需指定施工負責人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

　　(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的，所造成的損失由甲方負責。

　　(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

　　(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：__________________________ 乙方：__________________________

　　簽約代表：______________________ 簽約代表：______________________

　　聯(lián)系電話：______________________ 聯(lián)系電話：______________________

　　簽約日期：______________________ 簽約地點：______________________

商品房裝修合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將自己座落在 樓單元 房（面積為 平方米）出租給乙方，具體事項如下：

　　一、房屋租賃期間，乙方保證房內(nèi)墻壁、門窗、水電、煤氣、暖氣、閉路、電話等完好無損，如有損壞，照價賠償。

　　二、房屋租期為年，即從20 年 月 日至20年月日止。租金每年 元，（小寫元），即簽定之日預付 年租金。

　　三、租期內(nèi)，水、電、暖氣、煤氣、物業(yè)等費用由乙方自付。租賃結(jié)束時，乙方須交清欠費。

　　四、乙方在支付租金的同時，交付甲方押金：小寫_____元，大寫：_____________元，本協(xié)議結(jié)束后，如甲方查看房屋及房內(nèi)設施完好后，可全額退還乙方。

　　五、乙方應注意房屋及人身安全，自行采取防火、防盜等安全措施。加強用電安全，不得亂拖、亂接電線；對于防盜、防火、用電安全進行經(jīng)常檢查。

　　六、在承租期間，未經(jīng)甲方同意，乙方無權(quán)轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)借該房屋。乙方不得利用承租房屋進行違規(guī)經(jīng)營或違法活動，損害公共利益。

　　七、簽定協(xié)議后，雙方按以上條款執(zhí)行，共同守約。

　　八、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　20xx年月日

商品房裝修合同12

　　甲方： 乙方：

　　一、工程項目：

　　1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體，內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。

　　2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚，墻體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。

　　3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。

　　4、兩個衛(wèi)生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作臺。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊，再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊)。

　　5、所有未說到的`門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角。

　　6、未盡細節(jié)之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

　　推薦閱讀：20xx最新商品房裝修合同20xx商品房裝修工程合同商品房裝修合同模板商品房裝修合同范本商品房裝修合同4篇20xx商品房裝修工程合同

　　三、質(zhì)量標準：

　　施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　20xx年5月 日至20xx年6月 日，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。

　　甲方： 乙方：

　　簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

　　年 月 日 年 月 日

商品房裝修合同13

　　委托方（甲方）

　　承接方（乙方）

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室。

　　二、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。

　　三、工程項目：

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的'裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金，XX年4月__日至XX年7月日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂日期：

商品房裝修合同14

　　建設單位（甲方）：___________________

　　施工單位（乙方）：中山市西區(qū)xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計（附相關(guān)圖紙及工程項目預算一份）。

　　一、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程。

　　二、施工地點:________________________________

　　三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款。

　　四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正（工程款不含稅金；裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算。）

　　五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方（工程定金）總工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水電基礎(chǔ)工程驗收合格后）支付總工程款的20%______________元 ; ________

　　年_____月_____日（泥水工程驗收合格后）支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日（木工工程驗收合格）支付總工程款的20%_______________元)； _______年______月____（批灰工程驗收合格）支付總工程款的10%______________元）。

　　六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

　　七、保修期：保修為 年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”（如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內(nèi)）。

　　八、責任：

　　（1）因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。

　�。�2）甲方應提供具備施工條件的.現(xiàn)場以及水、電源接口（水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責），清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)（費用由甲方負責）。

　　（3）乙方需指定施工負責人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

　�。�4）如由于甲方所選購的材料導致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的，所造成的損失由甲方負責。

　　（5）工程未經(jīng)雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

　�。�6）附工程的驗收標準（水電、泥水、木工、批灰部份）

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：_______________________ 乙方：中山市西區(qū)xx裝飾工程部

　　簽約代表： 簽約代表：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

【商品房裝修合同】相關(guān)文章：

商品房裝修合同10-10

商品房的裝修合同04-03

商品房裝修合同(15篇)03-14

商品房裝修合同15篇02-17

上海商品房裝修合同11-22

商品房裝修合同(集錦15篇)03-14

商品房裝修合同合集15篇04-08

商品房裝修合同(匯編15篇)04-19

精裝修商品房購買合同04-24