加工的合同

　　在當今不斷發(fā)展的世界，越來越多的場景和場合需要用到合同，它可以保護民事法律關系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的加工的合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

加工的合同1

　　甲方：（以下簡稱：甲方）

　　乙方：（以下簡稱：乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方權力義務，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的_____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工（含機械連接接頭）、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　風險告知：訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務，也應查詢清楚。

　　注意：當事人一方是否具備簽訂合同的主體資格，當事人的營業(yè)執(zhí)照是否過期，是否做年審，是否被吊銷等，不認真進行審查就匆忙與其簽合同，容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發(fā)生糾紛時難以追求當事人責任。

　　一、工程概況：

　　項目位于，工程建筑面積：_____平方米，結構封頂日期_____年____月____日。

　　二、加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。

　　三、重量結算依據(jù)：

　　根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據(jù)。結算重量單位為_____噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。

　　四、甲方工作：

　　1、合同簽訂時甲方提供授權經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進度（月度計劃及結構封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、甲方應于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補充時須提前日，數(shù)量不得超過噸），配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。

　　4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

　　5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。

　　6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨（簽字人簽字樣本附后）。

　　7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于_____噸。

　　五、乙方工作：

　　1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

　　5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。

　　六、設計變更：

　　1、施工過程中如出現(xiàn)不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間（供應時間甲、乙雙方協(xié)商確定），如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。

　　2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　風險告知：承攬方應當依據(jù)合同規(guī)定，按定作方要求的技術條件完成工作，未經(jīng)定作方同意，不得擅自變更。承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　七、產(chǎn)品質量要求：

　　1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規(guī)定。

　　2、產(chǎn)品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》gb50204—20xx中的第五章及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01—69—20xx的規(guī)定。

　　3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規(guī)程》jgj107—96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規(guī)程》qjy16—20xx中的規(guī)定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

　　2、根據(jù)《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01—51—20xx規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價款及付款方式：

　　1、合同價款：

　�。�1）本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_____元/噸（鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價），上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用（卸車及費用由甲方承擔）。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　�。�2）三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加_____元/噸。

　　（3）鋼筋機械連接頭_____元/單頭（鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護帽），按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。

　�。�4）鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進行簽收。

　�。�5）合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據(jù)在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。

　�。�6）本合同成型鋼筋總量為_____噸，總價款（人民幣）：_____元，（大寫：）�？們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　（7）驗貨地點：

　　2、付款方式：

　�。�1）本合同結算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達（乙方預收當月貨款_____%，余款_____%月末前結清），乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉。

　�。�2）鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

　�。�3）原材料復試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認，在月末前結清。

　　（4）本合同總價款如發(fā)生變化，超出部分甲方應按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預付給乙方。

　　十、違約責任：

　　1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。

　　2、合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據(jù)合同第九章（5）條，甲方接到乙方調整價格依據(jù)24小時內未能書面確認或簽訂補充協(xié)議，乙方有權停止繼續(xù)供貨。

　　3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

　　4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

　　5、甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。

　　6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

　　十一、爭議：

　　本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

　　2、如遇人力不可抗力因素（民法153條規(guī)定）致使合同無法正常履行時，雙方應另行協(xié)商。

　　3、合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　風險告知：承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的'有關規(guī)定。

　　本合同變更條款及內容（銷售部門填寫）：

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　公司地址：公司地址：

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　鋼筋加工合同的注意事項：

　　在承攬合同中，尤其是涉及技術含量較高的承攬工作的合同中，一般均約定主要工作應當由承攬人自行完成。這對于維護定作人對承攬人的依賴以及合同利益都起到?jīng)Q定性的作用。作為承攬人，如考慮到自身在合同期限內有可能不能按時完成承攬工作，而必須與第三人合作才能按時交付工作成果時，則可以在簽訂合同時與定作人進行協(xié)商，約定可將主要工作交由第三人完成，這樣對于促成合同的簽訂以及保障合同的順利履行將起著積極的作用。反之，如果承攬人在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同，這樣將給承攬人帶來一系列的法律風險。

　　一、及時通知的義務

　　在履行合同過程中，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術要求等不符合約定要求的，應及時通知定作人進行更換、補齊或采取其他的補救措施，如承攬人不及時通知或定作人怠于答復則有可能導致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應當明確，如出現(xiàn)上述問題，合同一方應當在天內，通過方式通告對方，只要守約方在合同約定的時間內履行了通知的義務，則可避免相關的法律風險。

　　二、定作人的協(xié)助義務

　　定作人有依據(jù)合同提供材料、設計圖紙、技術要求、樣品的義務，如出現(xiàn)相關材料存在瑕疵的，定作人還應及時更換、補齊。定作人不履行協(xié)助義務的，承攬人可以在合同約定的期限內催促其履行，如果定作人仍不履行的，承攬人有權解除合同。這里涉及到催促履行期的問題，應當在合同中予以具體化。

　　三、承攬人的留置權

　　承攬人享有留置權需具備兩個條件：

　　1、定作人無正當理由不支付報酬或材料費等價款，

　　2、承攬按照承攬合同的約定占有工作成果。

　　在簽訂承攬合同時，雙方應當對留置財產(chǎn)后的債務履行期限進行約定，如果定作人在該期限內未履行的，則留置權人有權選擇將留置財產(chǎn)折價，或者拍賣、變賣留置財產(chǎn)后優(yōu)先受償，這對于承攬人取得相關的報酬起到很好的保障作用。

　　四、承攬人的保密義務

　　承攬人在訂立和履行合同過程中知悉定作人的商業(yè)秘密或技術秘密，如：設計圖紙、技術資料、專利成果甚至是定作人要求保密的姓名、名稱、住所等，如果承擔人泄漏或不正當使用該秘密的，將會給定作人的利益帶來損害。因此，在簽訂承攬合同時，定作人應明確約定承攬人保密的內容和期限，保密的期限可以不限于合同的履行期限，并應具體約定如承攬人違反保密的義務所應承擔的賠償責任。

加工的合同2

　　甲方(定作方)：_______________

　　乙方(承攬方)：_______________

　　就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務事宜，為明確雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。

　　第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價款

　　注：平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內的全部內容。價格為一次性包死價，含稅。需方繼續(xù)訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。

　　第二條承攬方式、材料的提供

　　2.1承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方按合同約定提供。負責制作、安裝，運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;

　　2.2本合同價格內已包含：制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內容;

　　2.3材質標準：型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。

　　2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料，必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需

　　檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。

　　第三條承攬范圍

　　3.1乙方承攬加工范圍：項目的`全部塑鋼窗。

　　3.2工程地點：_______________

　　第四條合同價款的計算、結算、支付方式

　　4.1計算方法：洞口面積每側減_______________CM(靠墻邊減)，如有變更按照書面變更尺寸結算。

　　4.2本合同簽訂后，輔材由乙方自行采購，但必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用。

　　4.3付款方式：按單位工程付款，窗框安裝完畢后經(jīng)相關部門驗收合格后支付已完工程量的，窗扇安裝完畢經(jīng)相關部門驗收合格后付至已完工程量的，待工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續(xù)后，付至總結算價的，留%作為質保金自驗收合格之日起年后無質量問題付清。

　　4.4按照每個付款節(jié)點，乙方按時將施工任務書經(jīng)甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算，并按此支付工程款。

　　第五條合同價款與酬金本合同價款共計：以實結算。

　　第六條加工制作安裝要求

　　6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測，甲方配合。

　　6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表，電費由乙方承擔。

　　6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型，并報送樣品，經(jīng)甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。成品進場后經(jīng)甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。

　　合同的生效和份數(shù)本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_______________(章)乙方：_______________(章)

　　本合同簽訂地點：_______________

　　簽訂日期：_______________

加工的合同3

　　甲方：

地址：

電話：

乙方：

地址：

　 電話：

　　雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

　　第一條 加工內容

　　乙方向甲方提供加工全棉彈力牛仔女裙18000條，藍灰色（36、38、40、42）所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

　　第二條 交貨

　　乙方在20xx年 4月15日向甲方提供 22032 原材料，并負責運至南通車站交付甲方；甲方在20xx 年5 月26 日前將加工后的成品18000件負責運至吳淞港口交付乙方。

　　第三條 來料數(shù)量與質量

　　乙方提供的原材料須含2 %的備損率，并符合工藝單的規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失。

　　第四條 加工數(shù)量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產(chǎn)品，應賠償乙方所售的損失。

　　第五條 加工費與付款方式

　　甲方為乙方進行加工的費用，每條人民幣15元。乙方結匯后45天向甲方支付全部加工費。

　　第六條 運輸

　　乙方將成品運交甲方指定的地點，運費由乙方負責。

　　第七條 不可抗力

　　由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的'事故，致使一方不能履約時，該反應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。對此所引起的損失，對方不得提出索賠要求。

　　第八條 仲裁

　　本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提出中國上海仲裁機構進行仲裁。

　　第九條 合同有效期

　　本合同自簽字之日起生效。本合同正本一式2份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

　　委托代理人：xx 委托代理人：xx

　　日期：20xx年xx月xx日 日期：20xx年xx月xx日

加工的合同4

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_____________ 以下簡稱甲方

　　定作方：_____________ 以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守、

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180____40____200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180____50____200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳、

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做、

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便、

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)、

　　第三條原材料由甲方提供、

　　第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見、甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款________元、

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明、

　　第七條交貨的時間和地點：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)、

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失，由甲方負責、

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____________元（____萬元）、甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款、乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還、

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款、

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的`，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償、

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金、

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收、

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失、

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失、

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金、

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失、

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用、

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失、

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效、

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份、

　　甲方：____________（蓋章）

　　代表人：____________（簽名）

　　地址：____________

　　電話：________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：________________________

　　乙方：____________

　　代表人：________________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________

　　年 月 日

加工的合同5

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　為提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，依照《中華人民共和國合同法》和有關實施條例辦

　　法，在平等自愿、等價有償、誠實信用原則的基礎上，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致簽訂本合同。具體條款如下：

　　第一條產(chǎn)汽稱、規(guī)格、含稅單價、包裝要求、交期、技術標準：

　　____

　　第二條材料提供

　　1.乙方提供的羅紋，松緊帶，腰繩，甲方提供除羅紋，松緊帶，腰繩外所有面料和輔料。

　　2.乙方在加工過程中必須使用甲方提供的材料加工，未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得擅自更換，不得使用任何第三方提供的材料。

　　3.乙方自行提供的輔料需保證質量。

　　4.加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠，雙方對數(shù)量、外觀進行查驗，由乙方簽收。

　　第三條加工

　　1.乙方按甲方提供的樣品及相關工藝技術資料進行加工生產(chǎn)，并對甲方的設計保密。

　　2.乙方在對甲方提供的材料裁剪前，必須核實單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合，確定無誤后方可裁剪。未經(jīng)核實或核實有誤未向甲方說明并經(jīng)甲方書面答復，致使原材料浪費或其他一切后果均由乙方承擔。

　　3.為保證乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品品質，在對原材料量裁剪、縫制前，乙方應制作十套首批樣，經(jīng)甲方確認，貨正常進行。

　　4.加工過程中如發(fā)現(xiàn)材料有問題，應及時與甲方聯(lián)系，不能私自使用，如未通知甲方，乙方承擔全部責任。

　　第四條驗收方法及質量異議:

　　1.完成后，乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱后，于貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗，裝箱費用均由乙方承擔。乙方交付貨物時，甲方或甲方托人根據(jù)上述合同約定的'質量、工藝標準和確認的樣品進行驗收。

　　2.如果發(fā)現(xiàn)制做不合格品，乙方需按甲方要求無條件返修。但由于乙方加工原因造成無法修復且不能按正品入庫的，此部分產(chǎn)品甲方有權拒絕支付加工費用，造成原材料損失的乙方應當賠償損失。

　　3．乙方在接到甲方來函或來人提出的產(chǎn)品質量異議時，應在三日內給予甲方回復，并提出處理方案，否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。（公休日順延）。

　　4.產(chǎn)品出貨后，甲方的原版樣衣、相關技術資料以及剩余的主、輔料經(jīng)甲方清點后與該批成品貨物一起退還甲方。

　　第五條貨款結算方式：

　　合同簽定后甲方預付30%（12525元整），余款（29225元整）提貨付清，乙方開具17%增值稅發(fā)票寄給甲方。

　　第六條違約責任

　　1.未經(jīng)甲方同意，乙方逾期交貨的，每逾期一天，應按逾期未交貨物加工費的2％向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的全部經(jīng)濟上的損失費用。

　　2.未經(jīng)乙方同意，甲方逾期付款的，每逾期一天，應按延期付款部分的2％向乙方償付逾期付款的違約金。

　　第七條其他

　　嚴禁乙方將甲方所屬商標或帶有甲方所屬商標的產(chǎn)品外流出工廠，也不可將相關合作信息透露給他人，聯(lián)系時只可跟甲方指定聯(lián)系人聯(lián)系，否則因此造成的經(jīng)濟損失由違約方承擔。

　　第八條本合同依法簽訂，具有法律效力，自雙方簽字蓋章起生效，生產(chǎn)單是本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。合同生效后，甲乙雙方必須全面履行合同中規(guī)定的義務，任何一方均不得隨意變更或解除合同，如確須變更或解除時，應按《合同法》關于變更和解除的條款辦理，協(xié)商解決，協(xié)商不成，守約方可向當?shù)厝嗣裉岢鲈V訟。

　　合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。傳真件與原版具有同等法律效力。如因本合同引起糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商未妥，可以交由甲方當?shù)貒�家仲裁機構仲裁。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人(或授權代表人)：

　　法定代表人（或授權代表人）：

　　經(jīng)手人：

　　經(jīng)手人：

　　日期：____年____月_____日

　　日期：____年____月____日

加工的合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　雙方根據(jù)平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體（后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業(yè)員、設備維護人員）職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

　　一、銷售商品

　　甲方定制服裝的名稱、款式說明、數(shù)量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經(jīng)雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。）

　　二、款式和面料說明：

　　以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。

　　三、供貨說明：

　　鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

　　四、質量標準：

　　乙方提供的商品必須符合甲方的.設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存?zhèn)潋炟洠┖凸に噯螢闇�。甲方收到產(chǎn)品后如有不合適，乙方負責無償修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產(chǎn)生物流費用，全部由乙方承擔。產(chǎn)品在一年內如出現(xiàn)非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協(xié)助修改解決。

　　五、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認；

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認；

　　3、繡制標徽工藝的確認；

　　4、縫紉手工藝的確認；

　　5、其他質量問題的確認；

　　六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產(chǎn)品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產(chǎn)品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　七、交貨方式和付款條件：

　　1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。

　　2、交貨地點：甲方所在地辦公區(qū)。

　　3、交貨時間：_____年_____月_____日之前交貨。

　　4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格后于7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩余10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

　　八、付款方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

　　2、甲方收到發(fā)票后以現(xiàn)金方式與乙方結算。

　　九、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙

　　方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產(chǎn)品總金額的20％-50％作為賠償；

　　5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的20％支付違約金；

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

　　7、產(chǎn)品交付提出異議的期限：收到產(chǎn)品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執(zhí)行。

　　十、其他：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、爭議解決：合同執(zhí)行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產(chǎn)生爭議時，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方（蓋章）

　　乙方（蓋章）

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

加工的合同7

　　訂立合同雙方：_________________

　　承攬方：_________________木具廠（以下簡稱甲方）

　　定作方：_________________百貨公司（以下簡稱乙方）

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條、加工成品

　　品名：_________________

　　規(guī)格（長，寬，高cm）：_________________

　　單位：_________________

　　數(shù)量：_________________

　　備注：_________________

　　玻璃柜臺：_________________

　　塑料臺面柜臺：_________________

　　玻璃臺面柜臺：_________________

　　棉布貨架：_________________

　　大百貨電器貨架：_________________

　　小百貨貨架：_________________

　　第二條、加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

　　第三條、原材料由甲方提供。

　　第四條、圖紙由乙方于20__年__月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條、工程價款：按核定價格單計算款____元。

　　第六條、驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條、交貨的時間和地點：20__年__月__日至20__年__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條、包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按______元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條、運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按______元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條、本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款______元（大寫________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條、結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條、甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的.損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條、乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條、不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于20__年__月__日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式、份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：_________________（蓋章）

　　代表人：_________________

　　地址：_________________

　　電話：_________________

　　開戶銀行：_________________

　　帳號：_________________

　　乙方：_________________

　　代表人：_________________

　　地址：_________________

　　電話：_________________

　　開戶銀行：_________________

　　帳號：_________________

加工的合同8

　　甲方（委托方）：_____________

　　乙方（加工方）：_____________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務長期合作事宜達成如下協(xié)議：

　　一、合作關系概述

　　1。1乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務，并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質量及提供優(yōu)質的服務。

　　1。2乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產(chǎn)品無經(jīng)營銷售權，以及產(chǎn)品的技術、專利負有保密責任。

　　1。3甲方與乙方根據(jù)本合同，協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據(jù)甲方下發(fā)、乙方確定的訂單，安排生產(chǎn)加工制造。

　　二、產(chǎn)品的'訂做及定價

　　2。1為確保甲乙雙方長期的合作關系，乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應以物美價廉的優(yōu)勢。

　　2。2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協(xié)商在保證質量的前提下，調整價格。

　　三、產(chǎn)品名稱、加工方式

　　3。1加工產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。

　　3。2甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求，乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。

　　四、產(chǎn)品的來料及成品檢驗

　　4。1在生產(chǎn)制造之前，由甲方提供產(chǎn)品的樣品，經(jīng)乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執(zhí)一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據(jù)生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質量。

　　4。2產(chǎn)品執(zhí)行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執(zhí)行。

　　4。3乙方保證，所制作的產(chǎn)品的實際技術參數(shù)符合訂單標識記載的技術參數(shù)。

　　五、包裝和運輸

　　5。1乙方向甲方提供合格產(chǎn)品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。

　　5。2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。

　　5。3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。

　　5。4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。

　　六、結算方式及期限

　　6。1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。

　　6。2乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時間；另有約定的，從約定。

　　6。3付款結算方式約定：月結，當月產(chǎn)品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無誤之后，月底前結清所應付款項；甲乙雙方對于付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。

　　七、違約及解決糾紛的方式

　　7。1如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟損失，由乙方承擔。

　　7。2如果發(fā)生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。實在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。

　　7。3本合同有效期為________年，自________年________月________日至________年________月________日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續(xù)約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方認可后與本合同具有同等法律效力。

　　7。4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

　　甲方：________________________乙方：________________________

　　________年________月________日________年________月________日

加工的合同9

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點:

　　簽訂時間：年月 日

　　一、 加工產(chǎn)品明細

　　1、產(chǎn)品名稱或項目: 規(guī)格或型號:

　　2, 數(shù)量: 單價: 金額:

　　3、交貨數(shù)量: 交貨期限:

　　4、價款或酬金

　　二、加工材料(定作方自帶)

　　1,、材料名稱: 規(guī)格型號:

　　2 、計量單位: 數(shù)量 質量

　　3、消耗定額 單價 總金額

　　4、提供日期

　　三、 質量要求、技術標準:

　　四、 承攬方對質量負責的.條件及期限:

　　五、 技術資料、配方提供辦法及保密要求:

　　六、 驗收標準、方法和期限:

　　七、 包裝要求及費用負擔:

　　八、 交（提）貨方式及地點:

　　九、 交付定金預付款數(shù)額及時間:

　　十、 結算方式及期限:

　　十一、 違約責任:

　　十二、 如需提供擔保、另立合同擔保書，作為本合同附件:

　　十三、 解決合同糾紛的方式:

　　十四、 未盡事宜,雙方協(xié)商共同解決。

　　十五:本合同一式兩份,定作方和承攬方各自保留一份。此合同雙方簽字蓋章后,方可生效,有效期為 年 月 日 至 年 月 日。

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼： 郵政編碼:

　　年 月 日 年 月日

加工的合同10

　　承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　_________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的.簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　地址：_______________________地址：_______________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

加工的合同11

　　合同編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　茲經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商同意訂立下列委托加工事宜，具體條款如下：

　　一、甲方保證本復制光盤內容符合國家音像、電子出版物有關規(guī)定，其中不含有任何違反國家各種法律法規(guī)的內容，并承擔該光盤的一切版權及政治、經(jīng)濟、法律責任。甲方應對所委托復制節(jié)目的內容、著作權及鄰接權負全部法律責任，如果因甲方的委托復制行為或涉及版權問題引起的糾紛，將由甲方承擔一切相應的法律責任；同時，甲方應賠償由此給乙方造成的一切損失；

　　二、甲方負責提供版權證明書給予乙方備案，如因版權問題引起法律責任或因此造成的`經(jīng)濟損失由甲方負責承擔；

　　三、乙方未經(jīng)甲方許可，不得私自將甲方的產(chǎn)品制作、加工出售；

　　四、乙方保證所加工的產(chǎn)品質量，達到甲方所提供之節(jié)目原的質量要求；如果出現(xiàn)質量問題，不能正常播放、盤片不完整等，乙方按照不合格數(shù)量補償相應光盤。

　　五、印刷要求：□壓盤膠印 □絲網(wǎng)印刷 □數(shù)碼印刷 □防水處理 □光盤貼紙

　　六、包裝要求： ；

　　七、交貨日期： ；

　　八、交貨方式：□自提 □快運 □送貨

　　九、貨款結算方式：甲方于本合同訂立之時向乙方支付制作定金： 元，其余貨款在乙方向甲方交貨時由甲方向乙方一次性付清。

　　十、合同生效：本合同由甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后方可生效，為便于運作可采取傳真的方式定貨，簽章后的合同傳真文件與原合同有同等效力；任何一方都不得擅自修改或終止合同，須經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，方可重新訂立新的有效合同，并在舊合同右上角注明“已作廢”字樣及“作廢合同編號”，若任意一方獨自取消或變更合同，另一方有權就合同變動引起的損失進行賠償。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　甲方蓋章：

　　乙方蓋章：

　　簽定日期：

　　簽定日期：

加工的合同12

　　承攬方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費

　　定作物名稱：xx

　　型號：xx

　　規(guī)格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數(shù)量：xx

　　加工費：xx

　　單位總價：xx

　　第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

　　第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。

　　材料名稱：xx

　　型號：xx

　　規(guī)格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數(shù)量：xx

　　單價：xx

　　總價：xx

　　圖紙、技：xx

　　術資料及：xx

　　交付時間：xx

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱：xx

　　交付時間：xx

　　交付地點：xx

　　交付數(shù)量：xx

　　包裝要求：xx

　　檢驗方法：xx

　　運輸方法：xx

　　運費承擔：

　　第六條加工費結算辦法與時間xx。

　　第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的'違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：xx。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點：xx簽訂地點：xx

加工的合同13

　　委托方(甲方)：_______業(yè)合作社(以下簡稱甲方)

　　受委托方(乙方)：_____源米業(yè)(以下簡稱乙方)

　　為確保甲乙雙方權利和義務，保障本合同能夠順利進行，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《食品安全法》，結合甲乙雙方實際情況，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特簽訂本合同。

　　一、加工生產(chǎn)內容及其說明

　　1、產(chǎn)品品名：大米

　　產(chǎn)品規(guī)格為：5KG、10千斤

　　產(chǎn)品執(zhí)行標準名稱及標準號：GB1354-20__大米

　　如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。

　　2、委托范圍：由甲方提供全部合格大米原料和包裝材料，乙方從磨米、內包裝、外包裝等工序進行生產(chǎn)加工。

　　3、乙方按甲方產(chǎn)品規(guī)格要求進行加工，若甲方的包裝規(guī)格有更改，則甲方應以書面形式提前通知乙方，加工費為行業(yè)市場價格。

　　二、甲方權利和義務

　　1、甲方按照食品要求自行設計產(chǎn)品包裝，負責提供該產(chǎn)品的備案質量標準、加工工藝、產(chǎn)品配方等相關資料，并加蓋鮮章。

　　2、每次產(chǎn)品加工前由甲方準備充分的合格原輔材料和包裝材料。

　　3、甲方提前十天向乙方提供生產(chǎn)加工計劃，所有物料應在生產(chǎn)開工前兩天，將合格的'原料輔料和包裝材料交給乙方檢驗合格入庫。

　　4、甲方可協(xié)助乙方對產(chǎn)品進行加工，并有權利對產(chǎn)品加工過程進行監(jiān)督和抽查。

　　5、如果因甲方提供的原輔、包裝材料原因，所造成的產(chǎn)品質量不合格和生產(chǎn)損失，由甲方負責并承擔相應責任。

　　6、甲方印刷性包裝材料上如印有乙方信息，僅限于在乙方進行產(chǎn)品加工時使用，如作他用，甲方應承擔法律責任。

　　7、甲方該產(chǎn)品廣告宣傳，應符合國家有關規(guī)定。甲方不得以乙方名義作任何形式廣告宣傳，否則若由此引發(fā)的任何不良后果，及由此造成的乙方經(jīng)濟損失，由甲方承擔。

　　三、乙方權利和義務

　　1、根據(jù)甲方要求對產(chǎn)品進行加工。

　　2、乙方加工產(chǎn)品前，應保證上次加工場地清場完全，符合生產(chǎn)標準，若因乙方清場不嚴而產(chǎn)生質量問題由乙方負責。

　　3、乙方應根據(jù)甲方提供的質量標準對每批次原輔、包裝材料進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應及時通知甲方作退貨處理。乙方檢驗發(fā)現(xiàn)問題后，未及時通知甲方，由此引發(fā)的一切不良后果由乙方承擔，并向甲方賠償由此帶來的相應經(jīng)濟損失。

　　4、乙方必須對加工產(chǎn)品的質量負責，如因乙方原因導致產(chǎn)品的質量不合格而造成的損失由乙方承擔，并向甲方賠償相應的經(jīng)濟損失。

　　5、乙方必須按食品相關規(guī)范進行生產(chǎn)，如果因為操作問題而產(chǎn)生的事故，責任由乙方自行承擔。

　　四、結款方式：

　　五、違約責任

　　1、甲方未按合同要求及時支付乙方加工費用，逾期10天以上，則每天加收加工費的1%作為延期付款賠償給乙方。

　　2、乙方如果未按合同履行義務，甲方有權向乙方追究經(jīng)濟損失。

　　3、如果在履行合同時產(chǎn)生糾紛，雙方先協(xié)商解決，如果協(xié)商解決不成，合同暫時中止，雙方都可向當?shù)厮痉ú块T提起訴訟。

　　六、附則

　　1、本合同未盡事宜，雙方以協(xié)議形式補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，補充協(xié)議和本合同不一致時，以最后一次協(xié)議為準。

　　2、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后即刻生效。本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日。在合同有效期間雙方均應嚴格遵守。在生產(chǎn)過程中，若甲、乙雙方任何一方無協(xié)商而不執(zhí)行合同者，視其違約，并承擔賠償責任(違約賠償金額萬元)。

　　3、本合同共四頁，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(蓋章)：

　　負責人：

　　地址：

　　電話：

　　日期：

　　乙方(蓋章)：

　　負責人：

　　地址：

　　電話：

　　日期：

加工的合同14

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎上經(jīng)友好協(xié)商達成共識，簽訂本委托生產(chǎn)合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。

　　一、雙方承諾：

　　1、甲方系獨立的法人單位，并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。

　　2、乙方具備生產(chǎn)相關產(chǎn)品的合法資質，證書手續(xù)齊全真實，產(chǎn)品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質量標準生產(chǎn)。

　　3、產(chǎn)品質量以甲方和乙方共同確認的樣本質量為標準。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī)，不得添加任何違禁添加劑，產(chǎn)品出廠前，必須經(jīng)國家法定檢驗機構檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現(xiàn)，如漲袋、漏氣或變質等情況，因質量問題造成的所有損失由乙方承擔，若甲方在產(chǎn)品沒有任何質量問題，出現(xiàn)滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。

　　4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產(chǎn)品。

　　二、委托生產(chǎn)品項、名稱、規(guī)格及價格。

　　1、乙方為生產(chǎn)單位：按照甲方需求，給甲方生產(chǎn)合格（）系列產(chǎn)品。

　　2、甲方為委托單位，其商標（）為甲方所有。

　　三、結算方式

　　1、乙方應保持價格穩(wěn)定，如遇原材料價格調整導致甲方產(chǎn)品供貨價格波動，必須以書面形式提前15天通知甲方，雙方協(xié)商解決。

　　2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)。

　　四、交貨日期

　　乙方接到甲方訂單后十天內貨到甲方倉庫（因前期生產(chǎn)未調整過來有可能會出現(xiàn)延誤），如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的.違約金（天災等不可抗力之特殊情況除外）。

　　五、交貨地點

　　甲方倉庫：

　　聯(lián)系人：

　　六、交貨數(shù)量

　　乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn)，數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內，訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產(chǎn)，甲方有權拒收（如甲方條件過于苛刻，乙方有權拒絕生產(chǎn)，并進行協(xié)商解決）。

　　七、合同有效期

　　本合同有效期為_____年____月____日至_____年____月____日止。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　八、其它事宜

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表（簽章）：

　　法人代表（簽章）：

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　簽約日期：

　　簽約日期：

加工的合同15

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：____年____月____日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù)量

　　名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數(shù)額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的`方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱(章)單位名稱(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　____年____月____日____年____月____日

　　有效期限：____年____月____日至____年____月____日

【加工的合同】相關文章：

來料加工組裝加工合同05-01

加工合同01-18

最新委托加工合同 委托加工合同模板02-04

外協(xié)加工合同11-25

代加工合同11-27

貿易加工合同11-13

原料加工合同03-10

設備加工合同03-16

加工定做合同03-30