當前位置：9136范文網(wǎng)>實用文檔>合同>建筑施工合同

建筑施工合同

時間：2024-09-21 07:53:10 合同我要投稿

建筑施工合同推薦度：
城市建筑施工合同推薦度：
地區(qū)建筑施工合同推薦度：
建筑施工合同協(xié)議書推薦度：
建筑施工合同補充協(xié)議書推薦度：
相關(guān)推薦

【精】建筑施工合同

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的建筑施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【精】建筑施工合同

建筑施工合同1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　經(jīng)甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方，現(xiàn)將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。

　　一、工程名稱及地點：

　　1、xx工程名稱及地點：

　　二、工程概況及質(zhì)量要求。

　　1、xx裝修標準：住宅樓室內(nèi)裝修：

　　2、xx工程質(zhì)量：乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規(guī)范進行及做好有關(guān)保養(yǎng)工作，凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗收合格后方可進行隱蔽，施工各項工作質(zhì)量必須達到合格，努力爭取優(yōu)良。

　　三、工程承包方式及施工內(nèi)容：

　　1、xx工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。

　　2、xx工程施工承包內(nèi)容：

　　住宅樓室內(nèi)外裝修：

　　四、雙方職責：

　　1、xx甲方職責，甲方負責征地、折遷、用地規(guī)劃、建筑設(shè)計、報建等有關(guān)建房的行政手續(xù)和三通一平工作，按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內(nèi)，適時裝配所需施工機械備，按規(guī)定做好甲方本職內(nèi)各項工作，確保工作順利進展。

　　2、xx乙方職責，乙方依據(jù)承包施工內(nèi)容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規(guī)范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計劃等施工前期的相關(guān)工作，各項工作必須做到安全

　　第一、質(zhì)量

　　第二、時間

　　五、施工單價及結(jié)算付款方式。

　　1、施工單價：

　　2、結(jié)付方工式：

　　六、工程有關(guān)事項：

　　1、xx乙方必須遵守國家法律、法規(guī)、嚴格執(zhí)行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權(quán)取消乙方合同并追究其所造成的`一切損失。

　　2、xx安全生產(chǎn)：乙方必須嚴格遵守安全的規(guī)章制度，加強安全生產(chǎn)專項思想教育，認真做好安全生產(chǎn)的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗并按有關(guān)規(guī)定從嚴處理。如有出現(xiàn)任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無關(guān)。

　　3、xx工程材料、用具、設(shè)備等一切用料，均由甲方依據(jù)工程所進行分配并按規(guī)定存放在指定的場所內(nèi)。每道工序完成后必須清理場地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收合格后，方可進行下道工序。

　　4、xx甲方提供地切機械、用具和領(lǐng)原料，乙方要妥善保管好，并按規(guī)范保養(yǎng)好，否則造成一切損失，均由乙方按價賠償或加倍處罰。

　　5、xx任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規(guī)行為，做到尊上愛下，文明施工，如有違法亂紀行為者，均送有關(guān)執(zhí)法部門依法嚴懲。

　　6、xx未盡事宜欄：

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

建筑施工合同2

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照相關(guān)法律的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　�。�、１工程名稱：

　�。薄ⅲ补こ痰攸c：

　　１、３承包范圍：

　�。�、４承包方式：

　�。�、５工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　�。薄ⅲ逗贤瑑r款（人民幣大寫）：

　　第二條甲方工作

　　２、１開工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　２、２指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　�。病ⅲ池撠煴Ｗo好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應(yīng)費用。

　�。病ⅲ慈绱_實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　�。病ⅲ祬f(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應(yīng)費用。

　　第三條乙方工作

　　３、１參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　�。场ⅲ仓概蔀橐曳今v工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

　�。场ⅲ硣栏駡�(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　�。�、４遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　３、５施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　�。�、６工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　�。�、7工程施工過程中，乙方應(yīng)當嚴格遵守操作規(guī)程，安全施工。

　　第四條關(guān)于工期的約定

　　４、１甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　�。�、２因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　４、３因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　�。�、４因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工８小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

　　第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　５、1甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應(yīng)承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　�。怠�2由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　�。怠�3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　５、4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　5、5雙方約定的.其他事項：

　　第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　�。丁ⅲ彪p方商定本合同價款總價款為

　　６、２本合同生效后，甲方分次，按以下時間支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

　　（1）合同簽訂后，支付

　�。�2）隱蔽工程檢查驗收后，支付

　�。�3）竣工驗收后支付余款

　　第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　�。贰ⅲ北竟こ碳追截撠煵少徆⿷�(yīng)的材料、設(shè)備（見附表一），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應(yīng)支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　�。�、２凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和責任的約定

　�。�、１乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守相關(guān)的法規(guī)、操作規(guī)范的要求。乙方人員的人身、財產(chǎn)問題由乙方自行負責，由此產(chǎn)生的一切后果均與甲方無關(guān)。如因乙方及其工作人員的原因造成甲方，以及第三方的人身、財產(chǎn)損害的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。

　　８、２由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、和防火設(shè)計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

　�。浮ⅲ秤捎谝曳皆谑┕どa(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

　　第九條違約責任

　�。埂ⅲ庇捎诩追皆�?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。９、２由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　９、３乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

　�。�、４甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

　�。�、５未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　�。�、６未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　�。�、７因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　�。保�、１本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　第十一條其它約定

　　第十二條附則

　　１２、１雙方可以根據(jù)工程進展情況訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　�。保病ⅲ脖竞贤噪p方或其授權(quán)代表人簽字蓋章之日起生效。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，每份具有同等法律效力

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　年月日年月日

建筑施工合同3

　　目負責人：______(以下簡稱甲方)

　　承包單位：______(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及本工程具體情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。

　　一、工程名稱與地址：安順市第二看守所建設(shè)工程(安順市區(qū))

　　二、工程范圍與內(nèi)容：本工程屋面、衛(wèi)生間及施工圖紙所示需做防水、屋面保溫部分。

　　三、承包方式：包工包料

　　四、材料：按施工圖紙要求。

　　五、工程造價：防水每平方米______元(大寫______元)(包含材料及人工費)，屋面保溫每平方米______元(大寫______元)(包含材料及人工費)竣工后按實際面積結(jié)算。

　　六、工程期限：開工______年______月______日竣工______年______月______日(遇雨順延)

　　七、工程量：屋面防水、保溫各約______平方米，工程量以甲乙雙方現(xiàn)場收方實際數(shù)據(jù)為準。

　　八、結(jié)算方式：根據(jù)甲方與建設(shè)方簽定的施工合同撥款方式撥付工程進度款的______%，余下工程款待工程完工驗收合格交付建設(shè)方使用后，甲方除扣除質(zhì)量保證金______%外一次性付清給乙方。質(zhì)保金待質(zhì)保期滿后一次性付清給乙方。

　　九、甲、乙雙方責權(quán)：

　　1、甲方應(yīng)向乙方提供本防水工程的有關(guān)設(shè)計圖紙的書面材料，乙方應(yīng)按設(shè)計標準及施工工藝施工，并經(jīng)甲方開出的開工通知單。

　　2、甲、乙雙方應(yīng)在本合同所屬范圍內(nèi)施工前，共同對前道工序質(zhì)量、現(xiàn)場施工條件進行驗收和勘察，對前道影響施工的條件由甲方負責解決。

　　3、甲方應(yīng)為乙方施工所需庫房創(chuàng)造條件，乙方應(yīng)尊重甲方的管轄權(quán)及有關(guān)規(guī)章制度，接受甲方的監(jiān)督管理，保證文明安全施工。

　　4、乙方應(yīng)向甲方繳納按工程總造價______%的.履約保證金，在工程量完成______%后退還。

　　5、乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方提供施工單位的公司資質(zhì)，相關(guān)人員復印件，及時向甲方匯報工程的進度、質(zhì)量。甲方應(yīng)對乙方進行工序、質(zhì)量及時驗收。

　　6、工程保修期五年，質(zhì)保期內(nèi)因乙方施工或材料原因造成的滲漏，乙方接通知后立即組織施工人員在規(guī)定時間內(nèi)趕赴現(xiàn)場進行維修，不取任何報酬，全力做好保修期內(nèi)的服務(wù)工作。

　　7、乙方需做好施工隊伍的安全文明施工工作，乙方施工隊伍出現(xiàn)的一切安全問題由乙方承當。

　　8、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的'損失均由乙方負責。

　　十、其他約定：

　　1、材料進場乙方應(yīng)提供材料復檢報告，檢測費用由乙方負責。

　　2、施工過程中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程，應(yīng)按國家建筑防水標準執(zhí)行施工。

　　3、乙方應(yīng)如期完成施工任務(wù)。施工期內(nèi)因氣候影響，現(xiàn)場施工條件的限制，由甲、乙雙方及時協(xié)調(diào)，合同工期相應(yīng)順延。甲方不按合同付款，從而影響工期，責任由甲方承擔。

　　4、施工期內(nèi)，乙方人員應(yīng)無條件服從甲方安全管理，但乙方應(yīng)自行提高施工人員的安全生產(chǎn)意識，施工中如甲方安全設(shè)施不妥，乙方也沒有提出異議，施工所造成的傷亡，其經(jīng)濟損失由乙方自負。

　　5、施工期間甲方可進行材料抽檢，在權(quán)威機構(gòu)檢測的費用由甲方承擔。

　　6、未盡事宜，甲、乙方隨時協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，作為本合同附件。

　　7、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，本合同自簽訂之日起長期有效。

　　甲方：______ 乙方：______

　　地址：______ 地址：______

　　電話：______ 電話：______

　　______年______月______日______年______月______日

建筑施工合同4

　　合同編號：XXXXXXX

　　發(fā)包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　簽約時間：XXXXXXX

　　簽約地點：XXXXXXX

　　為了保證XXXXXXXX施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX

　　2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX

　　3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　4、工期：

　　(1)開工：XXXX年XX月XX日;

　　(2)竣工：XXXX年XX月XX日;

　　(3)合同工期總共歷時XXXX天。

　　5、承包形式：XXXXXXXX

　　6、工程質(zhì)量標準：XXXXXXXX

　　7、工程價款：共計人民幣XXXX元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質(zhì)保金XXX元，質(zhì)保期滿后支付。

　　9、質(zhì)保期：XXXX年。

　　10、雙方的責任義務(wù)

　　(1)發(fā)包方的責任義務(wù)

　�、贋槌邪教峁┝己檬┕龅�、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;

　�、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;

　�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　�、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;

　　2、承包方的責任義務(wù)

　�、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;

　�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�(wù);

　　③接受發(fā)包方的技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求;

　　④負責發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護;

　�、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　�、蕹袚┕ぶ械囊磺邪踩鹿守熑渭百M用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規(guī)定：兩個以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點，即義務(wù)清償?shù)攸c。

　　建設(shè)工程設(shè)計合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計人交付設(shè)計文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計費用。建設(shè)工程設(shè)計合同在實際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的`明確了交付設(shè)計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習慣確定”。根據(jù)交易習慣，建設(shè)工程設(shè)計合同所涉及的履行地點應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。

　　發(fā)包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX

　　委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX

　　20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

建筑施工合同5

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：xxxxxxxxxxxxxx裝飾工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　委托代理人：

聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條：甲方工作

　　1、甲方負責洽談承攬裝修業(yè)務(wù)；

　　2、甲方負責廣告策劃和發(fā)布，設(shè)計方案和制作工服；

　　3、甲方負責施工現(xiàn)場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面；

　　4、負責工程測量，預算，設(shè)計，導購，現(xiàn)場管理；

　　5、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第二條：乙方工作

　　1、嚴格遵守甲方制定的施工現(xiàn)場管理制度，同一著甲方工服，施工現(xiàn)場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志；

　　2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；

　　3、嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　4、乙方應(yīng)處理好物業(yè)及業(yè)主的關(guān)系，不得和業(yè)主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監(jiān)理及時協(xié)調(diào)；乙方負責施工現(xiàn)場安全；

　　5、文明施工，管理好工程材料，施工過程中出現(xiàn)工傷事故由乙方負責；

　　6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業(yè)務(wù)，如有業(yè)務(wù)應(yīng)通知甲方，經(jīng)甲方同意辦理相關(guān)手續(xù)后方可承接；

　　7、保護好原居室室內(nèi)的'家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

　　8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現(xiàn)場；

　　9、保證施工現(xiàn)場的整潔，施工現(xiàn)場做到一日一清，施工中產(chǎn)生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場；

　　10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續(xù)，出現(xiàn)問題甲方不負責；

　　11、乙方不得與現(xiàn)場監(jiān)理人員及我公司其他人員私下交易，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)全部扣除乙方向甲方交納的保證金；

　　第三條：工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

　　第四條；材料供應(yīng)

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收；

　　第五條：工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：

　　(a)、工程量變化或設(shè)計變更；

　　(b)、不可抗力；

　　(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。

　　第六條：質(zhì)量標準

　　1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按＜＜天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準＞＞質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行；

　　2、乙方應(yīng)認真按照技術(shù)標準和設(shè)計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。

　　第七條：工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　a、材料進場后的材料驗收；

　　b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收；

　　c、防水工程驗收；

　　d、中期（木做收口）驗收；

　　e、工程完工后的整體竣工驗收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)；

　　3、本工程自驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)；

　　4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第八條：工程款支付方式

　　1、簽訂本合同時，甲方收取乙方壹萬元作為質(zhì)量保證押金，乙方承攬每個工程時，甲方從每個工程中扣出本工程最后結(jié)算總額的5%作為工程保修金，每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方，質(zhì)量保證押金待雙方合作結(jié)束（合作結(jié)束時間為乙方最后接的工程竣工日）后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。

　　2、材料進場驗收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價的30%；中期驗收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價的30%，待工程整體完工且業(yè)主驗收合格后七日內(nèi)支付工程派工價的35%，其余5%作為工程保修金（參照1條）

　　3、工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后7日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款；

　　4、工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第九條：違約責任

　　1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；

　　2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失；

　　4、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　第十條：合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列1—2種方式解決：

　　1、向---天津市---仲裁委員會申請仲裁；

　　2、向----人民法院---起訴。

　　第十一條：附則

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；

　　3、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　第十二條：其他約定條款（可另附頁，附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力）。

　　第十三條：自甲乙雙方簽訂本協(xié)議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協(xié)議約定即時解除。

　　甲方：

　　乙方：

　　蓋章：

　　年月日

建筑施工合同6

　　一、建筑施工合同中管理費

　�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。” 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系，及時制裁違法行為，進一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的.實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際進行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。

　　（三）根據(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結(jié)算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應(yīng)當據(jù)實結(jié)算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當折價補償。有過錯的一方應(yīng)當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當各自承擔相應(yīng)的責任�！鄙鲜霭讣校欠ㄞD(zhuǎn)包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費數(shù)額。

　�。ㄋ模└鶕�(jù)合同履行情況結(jié)算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關(guān)會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實進行結(jié)算。因此，二審判決認定謝劍標應(yīng)按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設(shè)工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價款時，亦應(yīng)當參照合同約定按實結(jié)算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應(yīng)管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構(gòu)費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

建筑施工合同7

　　發(fā)包人（全稱）：_________________

　　承包人（全稱）：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內(nèi)容：_________________

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：______元（人民幣）

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_________年_____月_____日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　發(fā)包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

建筑施工合同8

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結(jié)合有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚，理解本合同條款的.基礎(chǔ)上，簽訂本合同。

　　一、工程名稱：______________廠房。

　　二、工程地點：______________。

　　三、工程內(nèi)容：廠房、道路、管網(wǎng)、井。

　　四、工程承包方式：包工不包料。

　　五、工程泥工包價：廠房每平方米_______元；

　　道路每平方米_______元；

　　管網(wǎng)每米_______元；

　　圓井每座_______元；

　　方井每座_______元。

　　六、工程材料：甲方采用的材料道路為商混，廠房地坪材料為商混，磨砂地坪由甲方負責。

　　七、付款方式：根據(jù)工程進度付款，工程完工后一次性付清。

　　八、開工日期：______________竣工日期：________________

　　甲方：_______________________乙方：_____________________

　　_______年_________月_______日_______年_______月_______日

建筑施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將位于創(chuàng)興印務(wù)有限公司伙食團位置，建蓋職工自住用房的建設(shè)施工工程，經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：

　　一、工程形式：

　　1、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料，材料由甲方供給，乙方負責出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備，甲方提供用電用水，施工人員吃住由乙方自理;

　　2、乙方在施工過程中應(yīng)注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負責任，以甲方無關(guān);

　　3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說明，建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋，但必須要保證建蓋房的安全性。

　　二、工程價格和承包內(nèi)容：

　　建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團改造的住房及過道)，甲方將包括挖基礎(chǔ)、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂?shù)慕ㄖ┕と堪�，承包給乙方(其中包括：貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛(wèi)生間設(shè)施安裝，如：蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網(wǎng)、水表、電表等)。乙方施工承包單價為每平方米170元，預算總價40970元，最終工程結(jié)算總價按實際完工建筑面積計算。

　　三、施工要求：

　　1、基礎(chǔ)根據(jù)地質(zhì)要求開挖深度;

　　2、嚴格按建筑施工規(guī)范施工;

　　3、乙方必須保證施工質(zhì)量和安全，完工后由甲方按照施工規(guī)范進行驗收，如質(zhì)量出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)重新修繕至符合甲方要求為止，并賠償給甲方所造成的.損失費用;

　　4、施工工期自簽訂合同之日起50天內(nèi)完成，因天氣原因造成停工影響可按工期延遲，若延誤工期，則每天按200元處罰。

　　四、付款方式：

　　開工之日付總價的20%;屋頂完成付總價的20%;驗收合格后支付結(jié)算總價，扣除原預付款和10%的質(zhì)保金;10%的質(zhì)保金待驗收交付使用后三個月內(nèi)無質(zhì)量問題則一次性付清。

　　五、其它：乙方應(yīng)提供相應(yīng)收據(jù)(普通收據(jù)或發(fā)票)，并配合甲方處理支付款業(yè)務(wù)。

　　六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協(xié)商補充合同。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同10

　　發(fā)包人（全稱）（簡稱甲方）

　　承包人（全稱）（簡稱乙方）

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的`紀要、協(xié)議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。

　　8、工程預算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

建筑施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設(shè)項目施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，本著雙方“責、權(quán)、利”，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特訂立本合同。

　　一：工程慨況

　　該工程位于

　　磚混一層，建筑面積為平方米，以及室內(nèi)裝修。

　　二：承包方式

　　甲方以包工包料的方式承包給乙方。

　　三：合同價款

　　金額（大寫）：萬元（人民幣）。

　　四、工程承包范圍

　　按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械（木模，釘子，鐵絲，腳平架等），從基礎(chǔ)土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內(nèi)容。主要分土建部分和室內(nèi)裝修部分如下：

　　圍墻、大門（大門：防盜門寬1。5米、門頂用三角破面琉璃瓦），由甲乙雙方協(xié)商后，決定甲方增加一萬元工程投資，承包給乙方。土建部分：基礎(chǔ)為50公分漿砌石基礎(chǔ);寬40公分地圈梁（配筋為：16型螺紋鋼8根、闊筋為：8號，間距20公分）;高80公分漿砌石;正負零圈梁（配筋為：16型鋼筋6根、闊筋為：8號，間距20公分）;基礎(chǔ)主柱子配筋為：分別16型螺紋鋼8根、闊筋為：8號，間距20公分;構(gòu)造柱配筋為：分別16型螺紋鋼6根、闊筋為：8號，間距20公分;屋面為現(xiàn)澆板（配筋為：10號鋼筋、8鋼筋，間距為15公分）。坡屋面

　　材料由甲方負責提供，由乙方負責安裝。嚴格按照施工圖要求施工。

　　裝修部分：裝修標準為中等裝修，包工包料。主要由：外墻四面貼外墻磚（顏色由甲方自選決定）。外門為防盜門、室內(nèi)門為實木門;窗戶材料為羅普斯金鋁合金;室內(nèi)電線全部用銅芯線;燈具用吊燈;

　　漢式客廳屋頂為吊頂、地板用強化木地板;

　　藏式客廳為藏式屋頂、地板用強化木地板;

　　小孩臥室兩間，屋頂為吊頂、地板用強化木地板;

　　廚房屋頂為旺鵬膠旺鵬、地板用防滑瓷磚（顏色由甲方自選決定）、四周墻面用白色內(nèi)墻磚;

　　衛(wèi)生間（浴室）屋頂為旺鵬膠旺鵬，安裝浴霸、座便器，地磚用防滑瓷磚（顏色由甲方自選決定）、墻面用白色內(nèi)墻磚;

　　經(jīng)堂屋頂為吊頂、地板用強化木地板;

　　走廊地板用瓷磚（顏色由甲方自選決定）;

　　樓梯用防滑瓷磚;扶手用不銹鋼。

　　五：承包價格及付款方式

　　1：價格：1450元/平方米（建筑面積）。建筑面積按照國家規(guī)定計算方式計算，增減工程量按照市場行情，雙方協(xié)商解決。

　　2：付款方式為分三期付款。第一期為基礎(chǔ)、備料完后付總工程量的40%;第二期為主體框架完后付總工程量的30%;工程竣工后付總工程量的15%;剩下15%為保修金，保修期為兩年。保修期結(jié)束后無質(zhì)量問題一次性余額付清。（保修期內(nèi)如有質(zhì)量問題乙方負責返工達標，達標后另外賠材料）。

　　六：工期及安全責任

　　工期從20xx年4月15日到20xx年7月20日全部竣工。推遲一天罰款200元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應(yīng)按工程的要負責施工過程中的.安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關(guān)。

　　2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事，必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，電焊作業(yè)注意防火等。

　　施工過程中本合同項下的任何權(quán)利、義務(wù)，乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人，特別是不得轉(zhuǎn)包、分包否則甲方有權(quán)終止合同，慨不結(jié)算，乙方無條件賠償。

　　以上合同內(nèi)容望雙方遵守各自責任，本合同一式二份，自簽字之日期生效。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　年月

　　日

建筑施工合同12

　　發(fā)包人_________（全稱）承包人_________（全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________工程批準、核準或備案文號：_________________工程內(nèi)容及規(guī)模：_________________工程所在省市詳細地址：_________________工程承包范圍：_________________

　　二、工程主要生產(chǎn)技術(shù)（或建筑設(shè)計方案）來源

　　三、主要日期

　　設(shè)計開工日期（絕對日期或相對日期）：_________________施工開工日期（絕對日期或相對日期）：_________________

　　工程竣工日期（絕對日期或相對日期）：_________________

　　四、工程質(zhì)量標準

　　工程設(shè)計質(zhì)量標準：_________________工程施工質(zhì)量標準：_________________

　　五、合同價格和付款貨幣

　　合同價格為人民幣（大寫）：_________________元（小寫金額：_________________元）。詳見合同價格清單分項表。除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調(diào)整。

　　六、定義與解釋

　　本協(xié)議書中有關(guān)詞語的'含義與通用條款中賦予的定義與解釋相同。

　　七、合同生效

　　本合同在以下條件全部滿足之后生效：_________________發(fā)包人：_________________承包人：_________________

　　（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）

　　法定代表人或其授權(quán)代表：_________________法定代表人或其授權(quán)代表：_________________

　　（簽字）（簽字）

　　工商注冊住所：_________________工商注冊住所：_________________

　　企業(yè)組織機構(gòu)代碼：_________________企業(yè)組織機構(gòu)代碼：_________________

　　郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　授權(quán)代表：_________________授權(quán)代表：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：_________________

　　電子郵箱：_________________電子郵箱：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　賬號：_________________賬號：_________________

　　合同訂立時間：________年___月___日

　　合同訂立地點：_________________

建筑施工合同13

　　建筑工程施工合同（以下簡稱甲方）甲方：乙方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：地點：

　　二、承包方式

　　三、工程承包內(nèi)容

　　四、合同價款

　　五、付款方式

　　六、總工期要求個工作日。

　　七、甲方責任1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。

　　2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。

　　八、乙方責任

　　1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。

　　2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　九、工程質(zhì)量、安全及保修

　　1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標準。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。

　　十、爭議及解決辦法

　　未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的'，按以下方式解決爭議：

　　第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表: 代表：

　　年月日

建筑施工合同14

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　施工協(xié)議書武陽xx麗園小區(qū)四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區(qū)景觀xx工程，簽訂以下協(xié)議：_________

　　一、xx工程內(nèi)容：_________

　　平米等xx工程（詳見施工圖紙）。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

　　二、xx工期：_________

　　1、xx開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、xx施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、xx發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　三、xx工程合同價款：_________

　　經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發(fā)生結(jié)算。

　　四、xx承建方式

　　1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承

　　建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進行施工。

　　3、xx施工期間甲方負責乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。

　　五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________

　　1、本工程無預付款。

　　2、合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數(shù)分三次支付。

　　1、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給

　　該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

　　2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的`20%。

　　3、工程全部完工后三個月內(nèi)，付工程總費用（總價，包括業(yè)主

　　認可的簽證、變更）10%。

　　4、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的簽證、變更費用）10%為質(zhì)

　　保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為

　　3.41％）。

　　六、xx工程質(zhì)量要求：_________

　　1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求

　　及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。

　　七、xx工程竣工驗收結(jié)算：_________

　　乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。

　　八、xx延期違約責任：_________

　　乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，

　　則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。

　　九、xx質(zhì)保內(nèi)容

　　質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。

　　十、質(zhì)保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算，xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：_________

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安

　　全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、甲方負責現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建

　　的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。

　　十二、合同生效與終止：_________

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲

　　方將款項結(jié)清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關(guān)協(xié)議，xx補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件一：_________

　　1、工程圖紙2、工程預算書

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

建筑施工合同15

　　發(fā)包方：__________(以下簡稱甲方)

　　承包方：__________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，甲方就本合同，以此共守。

　　第一條、合同期限、供暖面積、供暖價格及付款方式和供暖標準及時間：

　　(一)合同期限：

　　合同承包年限為期_____年，承包時間：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期滿，如無特殊原因，乙方可優(yōu)先續(xù)簽本合同，否則，乙方需向甲方移交完整的可正常運行的設(shè)備及相關(guān)技術(shù)資料和經(jīng)驗報告。

　　(二)供暖面積：

　　甲方的供暖面積為_____平方米。

　　(三)供暖承包價格：

　　經(jīng)甲乙雙方友好議定，總承包價為人民幣_____元即大寫：人民幣_____元整。

　　(四)付款方式：

　　由甲乙雙方議定，填寫在下面空白處：

　　(五)供暖標準及時間：

　　供暖標準根據(jù)市政府的有關(guān)規(guī)定，首層16℃，供暖時間根據(jù)市政府有關(guān)規(guī)定，供暖時間保障120天，甲方如需延長供暖時間，所支付給乙方的供暖費用按承包金額除以承包期的總天數(shù)的.基數(shù)計算。

　　第二條、雙方責任：

　　乙方責任：

　　1、乙方所供煤炭為符合北京市政府標準的低硫煤，如國家權(quán)威質(zhì)檢機構(gòu)檢測含硫量超標，罰款將由乙方負責。

　　2、在供暖期內(nèi)，不能及時供煤而導致停爐，或因煤質(zhì)差而導致溫度上不去，一切責任由乙方承擔，每停爐一天甲方扣除乙方總承包費的1%。